全國注冊監(jiān)理工程師三控考試精講篇36

1、試卷名稱：工程建設(shè)合同管理精講班第 36講作業(yè)卷詳細情況一、單選題：1、 某工程項目施工過程中，承包人運料車由于公共道路斷路不能向工地運送材料，致使工期拖延5天, 承包人就此向發(fā)包人提岀工期索賠。其理由是發(fā)包人應(yīng)承擔外部協(xié)調(diào)不力責任。此種索賠屬于( )。A. 總索賠B. 道義索賠C. 默示索賠D. 工程變更索賠目A辺B簡C辺D你的答案：標準答案：c本題分數(shù)：6.52分，你答題的情況為 錯誤 所以你的得分為 0分解 析：按索賠的合同依據(jù)分類，索賠分為合同中明示的索賠和合同中默示的索賠。合同中明示的 索賠是指承包人所提岀的索賠要求，在該工程項目的合同文件中有文字依據(jù)；合同中默示的索賠，即 承包人的

2、該項索賠要求，雖然在工程項目的合同條款中沒有專門的文字敘述，但可以根據(jù)該合同的某 些條款的含義，推論岀承包人有索賠權(quán)。對于該工程項目施工過程中，承包人運料車由于公共道路斷 路不能向工地運送材料，致使工期拖延 5天，承包人就此向發(fā)包人提岀工期索賠。屬于默示索賠。2、 下列有關(guān)工程師對索賠作出決定的說法中，正確的是()。A. 在授權(quán)范圍內(nèi)，工程師與承包人就費用補償額達不成一致時，有權(quán)單方面作出決定B. 工程師在授權(quán)范圍內(nèi)所作岀的索賠處理決定，對發(fā)包人具有強制性的約束力C. 工程師的索賠處理決定對承包人是最終的決定D. 工程師的索賠處理決定不需通知發(fā)包人r r r rA B C D你的答案：標準答案

3、：a本題分數(shù)：6.52分，你答題的情況為 錯誤 所以你的得分為 0分解 析：在經(jīng)過認真分析研究，與承包人、發(fā)包人廣泛討論后，工程師應(yīng)該向發(fā)包人和承包人提出 自己的“索賠處理決定”。通過協(xié)商達不成共識時，承包人僅有權(quán)得到所提供的證據(jù)滿足工程師認為 索賠成立那部分的付款和工期順延。不論工程師與承包人協(xié)商達到一致，還是他單方面作岀的處理決定:(1) 批準給與補償?shù)目铑~和順延工期的天數(shù)如果在授權(quán)范圍之內(nèi)，則可將此結(jié)果通知承包人，并抄 送發(fā)包人。補償款將計入下月支付工程進度款的支付證書內(nèi)，順延的工期加到原合同工期中去。(2) 如果批準的額度超過工程師權(quán)限，則應(yīng)報請發(fā)包人批準。通常，工程師的處理決定不是終

4、局性的，對發(fā)包人和承包人都不具有強制性的約束力。承包人對工程師的決定不滿意，可以按合同中的爭議條款提交約定的仲裁機構(gòu)仲裁或訴訟。3、 依據(jù)施工合同示范文本規(guī)定，索賠事件發(fā)生后的28天內(nèi)，承包人應(yīng)向工程師遞交（）。A.現(xiàn)場同 期記錄B. 索賠意向通知C. 索賠報告D. 索賠證據(jù)A B C D你的答案：標準答案：b本題分數(shù)：6.52分，你答題的情況為 錯誤 所以你的得分為 0分解 析：索賠事件發(fā)生后，承包人應(yīng)在索賠事件發(fā)生后的28天內(nèi)向工程師遞交索賠意向通知，聲明將對此事件提岀索賠。該意向通知是承包人就具體的索賠事件向工程師和發(fā)包人表示的索賠愿望和 要求。如果超過這個期限，工程師和發(fā)包人有權(quán)拒絕承

5、包人的索賠要求。4、 在工期索賠中，對于持續(xù)影響時間超過28天以上的延誤事件，工程師最終批準的總展延工期天數(shù)應(yīng)（ ）。A. 必須等于以前各階段已同意展延天數(shù)之和B. 是承包商每隔28天報送的階段天數(shù)之和C. 不應(yīng)少于以前各階段，已由工程師同意展延天數(shù)之和D. 工程師有全部權(quán)限處理工期展延A B C D你的答案：標準答案：c本題分數(shù)：6.52分，你答題的情況為 錯誤 所以你的得分為 0分解 析：對于持續(xù)影響時間超過 28天以上的工期延誤事件，當工期索賠條件成立時，對承包人每 隔28天報送的階段索賠臨時報告審查后，每次均應(yīng)作岀批準臨時延長工期的決定，并于事件影響結(jié) 束后28天內(nèi)承包人提岀最終的索賠

6、報告后，批準順延工期總天數(shù)。應(yīng)當注意的是，最終批準的總順 延天數(shù)，不應(yīng)少于以前各階段已同意順延天數(shù)之和。規(guī)定承包人在事件影響期間必須每隔28天提岀一次階段索賠報告，可以使工程師能及時根據(jù)同期記錄批準該階段應(yīng)予順延工期的天數(shù)，避免事件影 響時間太長而不能準確確定索賠值。5、 當工程師根據(jù)規(guī)定，對承包商同時給予費用補償和工期展延時，（）。A. 工程師的決定為最終決定B. 業(yè)主有權(quán)根據(jù)工程實際情況不同意順延工期，寧可給承包人增加費用補償C. 由工程師與業(yè)主協(xié)商一致D. 業(yè)主不得變更工程師已下達的決定rf| f r rA B C D你的答案：標準答案：b本題分數(shù)：6.52分，你答題的情況為 錯誤 所以

7、你的得分為 0分 解 析：當工程師確定的索賠額超過其權(quán)限范圍時，必須報請發(fā)包人批準。發(fā)包人首先根據(jù)事件發(fā)生的原因、責任范圍、合同條款審核承包人的索賠申請和工程師的處理報告， 再依據(jù)工程建設(shè)的目的、投資控制、竣工投產(chǎn)日期要求以及針對承包人在施工中的缺陷或違反合同規(guī) 定等的有關(guān)情況，決定是否同意工程師的處理意見。例如，承包人某項索賠理由成立，工程師根據(jù)相 應(yīng)條款規(guī)定，既同意給予一定的費用補償，也批準順延相應(yīng)的工期。但發(fā)包人權(quán)衡了施工的實際情況 和外部條件的要求后，可能不同意順延工期，而寧可給承包人增加費用補償額，要求他采取趕工措施, 按期或提前完工。這樣的決定只有發(fā)包人才有權(quán)作出。索賠報告經(jīng)發(fā)包人

8、同意后，工程師即可簽發(fā)有 關(guān)證書。6、依據(jù)施工合同示范文本的規(guī)定，下列關(guān)于承包商索賠的說法，錯誤的是()。A. 只能向有合同關(guān)系的對方提出索賠B. 工程師可以對證據(jù)不充分的索賠報告不予理睬C. 工程師的索賠處理決定不具有強制性的約束力D. 索賠處理應(yīng)盡可能協(xié)商達成一致你的答案： 標準答案：b本題分數(shù)：6.52分，你答題的情況為 錯誤 所以你的得分為 0分解 析：建設(shè)工程施工合同示范文本規(guī)定，工程師收到承包人遞交的索賠報告和有關(guān)資料后, 如果在28天內(nèi)既未予答復，也未對承包人作進一步要求的話，則視為承包人提岀的該項索賠要求已 經(jīng)認可。7、當監(jiān)理工程師與承包商就索賠問題經(jīng)過談判不能達成一致意見時應(yīng)

9、()。A. 由監(jiān)理工程師單方面決定一個他認為合理的單價或價格B. 由業(yè)主自行決定索賠的處理意見C. 由業(yè)主協(xié)調(diào)監(jiān)理工程師與承包商的意見，形成一個都能接受的結(jié)果D. 提請仲裁機關(guān)處理你的答案： 標準答案：a本題分數(shù)：6.52分，你答題的情況為 錯誤 所以你的得分為 0分 解 析：工程師有處理索賠問題的權(quán)力，包括：(1) 在承包人提出索賠意向通知以后，工程師有權(quán)檢查承包人的現(xiàn)場同期記錄。(2) 對承包人的索賠報告進行審查分析，反駁承包人不合理的索賠要求，或索賠要求中不合理的部分 可指令承包人作岀進一步解釋，或進一步補充資料，提岀審查意見。(3) 在工程師與承包人共同協(xié)商確定給承包人的工期和費用的補

10、償量達不成一致時，工程師有權(quán)單方 面作岀處理決定。(4) 對合理的索賠要求，工程師有權(quán)將它納人工程進度付款中，簽發(fā)付款證書，發(fā)包人應(yīng)在合同規(guī)定 的期限內(nèi)支付。8、工程師在處理索賠時應(yīng)注意自己的職責范圍，工程師無權(quán)決定的情況是()。A. 當工程師與承包人就補償達不成一致做岀處理決定B. 認為必要時，要求承包人提供索賠證據(jù)的補充資料C. 批準承包人縮短合同工期D. 將批準的索賠額納入月進度款中A B C D你的答案：標準答案：c本題分數(shù)：6.52分，你答題的情況為 錯誤 所以你的得分為 0分解 析：當工程師與承包人就補償達不成一致時，有權(quán)做出處理決定，工程師認為必要時，可以要 求承包人提供索賠證據(jù)

11、的補充資料；工程師有權(quán)將批準的索賠額納入月進度款中支付；工程師有審核、批準承包人順延工期的權(quán)力，但工程師不能扣減合同工期。9、依據(jù)FIDIC施工合同條件，工程師審查承包商的索賠報告時，對因（）提出的索賠，不應(yīng)計入利潤損失補償。A. 延誤移交施工現(xiàn)場B. 設(shè)計圖錯誤返工C. 施工中遇到有文物價值的古跡所作的保護工作D. 業(yè)主提前占用部分工程導致承包商后續(xù)施工的損失A B C D你的答案：標準答案：c本題分數(shù)：6.52分，你答題的情況為 錯誤 所以你的得分為 0分解 析：承包商的索賠包括工期索賠、費用和利潤的索賠，什么情況下可以索賠索賠、費用或利潤 如下表：可以含鋰補償璋:包人索賠的條款序號棗款號

12、王要內(nèi)容可補信內(nèi)溶工期費用利潤L1.9延誤發(fā)肢圖址22.1延誤移交施工現(xiàn)場434.7承赳人低據(jù)工程師提供的錯諜數(shù)據(jù)導致放線錯誤J44. 12不可預(yù)見的外界條件54. Z4施工中過到立物和古跡57.4非承赳人原因檢驗導致施工的延餞J478 4( J變再導致鏤工時間的延氏8叮畀竜不利的氣徴樂件9由于僅染病或苴也政府行対導敦削工期的延誤10業(yè)主或其他承色人的干擾11fi 5公共當局引起開延俁1210.2業(yè)主提前占用工程713ILL 3對竣工橙驗的干擾1413. 7后續(xù)法規(guī)的調(diào)整-7応ie.i業(yè)主辦理的保險耒能從隰陀公匍戲得補倦制分1619. 4不可抗力爭件造成的描害二、多選題：10、 按索賠事件的性

13、質(zhì)分類，索賠可以分為（）。A. 工程加速索賠B. 工程變更索賠C. 合同中明示的索賠D. 合同中默示的索賠E. 合同被迫終止的索賠A B C D E你的答案：標準答案：a, b, e本題分數(shù)：13.04分，你答題的情況為錯誤 所以你的得分為.00分解 析：按索賠事件的性質(zhì)分類1）工程延誤索賠2）工程變更索賠3）合同被迫終止的索賠4）工程加速索賠5）意外風險和不可預(yù)見因素索賠6）其他索賠11、 工程師處理索賠時，應(yīng)給予承包商利潤補償?shù)那闆r包括（）。A. 業(yè)主延誤移交施工現(xiàn)場B. 不可抗力造成的損失C. 業(yè)主提前占用部分工程對承包商后續(xù)施工干擾的損失D. 施工中遇到圖紙未標明需保護的地下文物導致施

14、工成本增加的補償E. 施工中遇到異常惡劣氣候條件的影響A B C D E你的答案：標準答案：a, c本題分數(shù)：13.04分，你答題的情況為錯誤 所以你的得分為.00分解 析：FIDIC施工合同條件中，按照引起承包人損失事件原因的不同，對承包人索賠可能給 予合理補償工期、費用和利潤的情況，分別作岀了相應(yīng)的規(guī)定。主姜內(nèi)容可補信內(nèi)容工期費用和潤11.5延誤戀啟團抵7V22.1延誤移變厲工現(xiàn)場34 7瑕甩人低據(jù)工程師提供的惜澳數(shù)據(jù)導錢賊線錯誤4A. 12不可碩見的外界條件54 24施工中退到文物和古逛57.4菲啟包人原因檢驗導致施工的延課73a)變更導致竣工時間的延長S(J異第不刑的咒候乗件9ta商于

15、任染循或苴他政府行為導致的工期的延俁10業(yè)主或其他承包人的干擾11B 5公共當局弓國曲延埃71£10.2業(yè)圭捉前占用工程1310.3對竣工檢瞌的干擾1413 T肓續(xù)法規(guī)的調(diào)整d15IS. 1業(yè)主辦理的保險耒能從保喘公司姦禪補倦部分1619. 4不可抗力爭件造成的描害712、承包商向監(jiān)理工程師提交索賠意向通知后的（），還應(yīng)遞送正式的索賠報告。A. 14 天B. 28 天C. 工程師同意的其他合理時間內(nèi)D. 業(yè)主同意的其他合理時間內(nèi)E. 56 天你的答案：標準答案：b, c本題分數(shù)：13.04分，你答題的情況為 錯誤 所以你的得分為.00分解 析：索賠意向通知提交后的 28天內(nèi)，或工程師

16、可能同意的其他合理時間，承包人應(yīng)遞送正式的索賠報告。索賠報告的內(nèi)容應(yīng)包括：事件發(fā)生的原因，對其權(quán)益影響的證據(jù)資料，索賠的依據(jù)，此 項索賠要求補償?shù)目铐椇凸て谡寡犹鞌?shù)的詳細計算等有關(guān)材料。13、工程師判斷承包商向業(yè)主索賠成立的條件包括()。A.B.由于業(yè)主原因造成費用增加和工期損失 由于工程師原因造成費用增加和工期損失C.D.由于分包商原因造成費用增加和工期損失 按約定提交了索賠意向E.提交了索賠報告你的答案:標準答案：a, b, d, e本題分數(shù):解 析:13.04分，你答題的情況為錯誤所以你的得分為.00分工程師判定承包人索賠成立的條件為：與合同相對照，事件已造成了承包人施工成本的額外支岀，

17、或總工期延誤；(2) 造成費用增加或工期延誤的原因，按合同約定不屬于承包人應(yīng)承擔的責任，包括行為責任或風險 責任；(3) 承包人按合同規(guī)定的程序提交了索賠意向通知和索賠報告。上述三個條件沒有先后主次之分，應(yīng)當同時具備。只有工程師認定索賠成立后，才處理應(yīng)給予承包人 的補償額。14、當承包人向工程師遞交索賠報告后，工程師應(yīng)認真審核索賠的證據(jù)。承包人可以提供的證據(jù)包括A.)。經(jīng)工程師認可的施工進度計劃B.C.D.匯率變化表 施工會議記錄 招標文件E.合同履行中的來往信函你的答案:標準答案：a, b, c, e本題分數(shù):13.04分，你答題的情況為 錯誤所以你的得分為.00分解 析：工程師對索賠報告審

18、查時，首先判斷承包人的索賠要求是否有理、有據(jù)。承包人可以提供的證據(jù)包括下列證明材料：(1) 合同文件中的條款約定；(2) 經(jīng)工程師認可的施工進度計劃;(3) 合同履行過程中的來往函件；(4) 施工現(xiàn)場記錄；(5) 施工會議記錄；(6) 工程照片；(7) 工程師發(fā)布的各種書面指令；(8) 中期支付工程進度款的單證;(9) 檢查和試驗記錄；(10) 匯率變化表；(11) 各類財務(wù)憑證；(12) 其他有關(guān)資料。15、依據(jù)FIDIC施工合同條件規(guī)定，對于承包商提出的索賠，可能同時給予補償工期、費用和利潤的 情況有()。對竣工檢驗的干擾不可抗力造成的損失延誤移交施工現(xiàn)場A.B.C.D.E.業(yè)主提前占用工程非承包商原因檢驗導致施工延誤你的答案:本題分數(shù):解 析:標準答案：a, c, e13.04分，你答題的情況為錯誤所以你的得分為.00分FIDIC施工合同條件中，按照引