鋁合金門窗工程承攬合同

1、真誠為您提供優(yōu)質(zhì)參考資料，若有不當之處，請指正。鋁合金門窗工程承攬合同（參考范本） 合同編號：YF-HT-2013 甲方： *有限公司 乙方： *有限公司 根據(jù)中華人民共和國合同法、中華人民共和國建筑法及其他法律法規(guī)的有關規(guī)定，甲乙雙方在平等自愿、公平誠信、互惠互利的基礎上，經(jīng)協(xié)商一致，就乙方承攬甲方鋁合金門窗工程的有關事項，訂立本合同，以資雙方共同恪守。一、工程名稱與地址: 1、工程名稱：*建設項目辦公大樓鋁合金門窗制作安裝工程。2、工程地址: *二、承攬方式由乙方包工程全部勞務費用、包工程全部材料及費用、包工程質(zhì)量合格、包工程施工安全。三、承攬工程范圍辦公大樓鋁合金門窗制作安裝工程。四、

2、鋁合金門窗工程面積及價款1、承攬鋁合金門窗工程總面積為：2700平方米（工程量以雙方驗收的實際面積為準）；每平方米單價為280元，合計總價款為柒拾伍萬陸仟元整（¥756000元），工程結(jié)算時以雙方驗收的實際面積計算工程款。五、工程施工期限本工程施工期限為 月，自 年 月 日起至 年 月 日止。如屬甲方原因致乙方不能按本合同約定時間進行施工的，則按相應天數(shù)延遲工期。如屬乙方原因，造成工期延誤，乙方須承擔約定的違約責任。六、工程質(zhì)量1、乙方必須嚴格按照相關圖紙、技術要求和國家相關規(guī)范進行施工，并接受甲方監(jiān)理單位及工程質(zhì)量監(jiān)督部門的監(jiān)督，隱蔽工程必須經(jīng)甲方和監(jiān)理單位認可后，方可進行下一道工

3、序。2、乙方承攬的工程全部竣工后，工程質(zhì)量必須經(jīng)甲方、甲方項目監(jiān)理單位和工程質(zhì)量監(jiān)督部門三方全部驗收合格。七、工程所用材料品牌、規(guī)格、質(zhì)量等約定1、鋁合金品牌為“鳳鋁”牌鋁材。2、玻璃材料：門窗面積大于或等于1.5平方米的用鋼化玻璃，門窗面積小于1.5平方米的用普通玻璃，所有玻璃厚度不得低于0.5毫米；玻璃安裝要求為5+9+5，采用二層節(jié)能玻璃。2、乙方提供的全部材料均應有產(chǎn)品合格證、產(chǎn)品質(zhì)量性能檢測證明，不得使用假冒偽劣材料。八、工程所用材料的保管1、鋁合金門窗等材料運抵甲方工程施工地址后，由甲方、監(jiān)理單位等部門指派相關人員對材料質(zhì)量進行驗收，材料符合本合同約定質(zhì)量的才能用于工程施工，不符合

4、合同約定質(zhì)量的材料由乙方自行處理；所有材料的保管由乙方自行負責，如發(fā)生材料的損壞、丟失等情況由乙方負責，與甲方無關。九、工程驗收工程竣工后乙方應向甲方提交如下技術資料：1、工程竣工圖、相關資料、工程竣工資料兩套及電子文檔一套。工程竣工后，乙方須向甲方提供竣工驗收報告，待甲方檢驗合格后視為竣工。如檢驗不合格，乙方須無償返工。2、竣工報告及竣工驗收證書，產(chǎn)品質(zhì)量證書。3、工程全部竣工后，由甲方、甲方項目監(jiān)理單位和工程質(zhì)量監(jiān)督部門三方共同進行驗收。十、工程款支付方式 1、乙方承攬的工程依本合同的約定全面履行完畢，承攬的工程全部竣工，經(jīng)甲方、甲方監(jiān)理單位和項目工程質(zhì)量監(jiān)督單位三方聯(lián)合驗收合格后，自工程

5、驗收合格之日起10日內(nèi)，甲方向乙方支付合同工程款總額的80%；自工程驗收合格之日起60日內(nèi)，甲方向乙方支付至工程款總額的95%。余款（合同工程款總額的5%）作為質(zhì)量保證金，該保證金在工程質(zhì)保期期滿后10日內(nèi)，由甲方一次性無息支付給乙方。2、結(jié)算工程款時，乙方應提供有效的正式發(fā)票，所有工程款轉(zhuǎn)入乙方指定的銀行賬戶。十一、工程質(zhì)量保證期限 工程質(zhì)量保證期限為一年，自工程驗收合格之日起開始計算。在工程質(zhì)量質(zhì)保期內(nèi)，工程如出現(xiàn)質(zhì)量問題，乙方應在8小時之內(nèi)進行維修，如無法進行維修的，由乙方負責對受損工程材料進行更換或返工，由此產(chǎn)生的維修或更換等相關費用由乙方承擔；由于工程質(zhì)量問題給甲方的人員或他人造成人

6、身和財產(chǎn)損失的，由乙方承擔全部損失與后果；對質(zhì)保期內(nèi)產(chǎn)生的相關費用和損失，甲方可在質(zhì)保金中扣除；質(zhì)保金不足補償甲方相關損失的，甲方有權(quán)依法對乙方繼續(xù)主張權(quán)利。十二、勞動安全本合同簽訂后，乙方應嚴格遵守國家勞動安全有關法律法規(guī)，乙方在工程施工過程中，應嚴格執(zhí)行施工作業(yè)規(guī)程，保障勞動安全。如乙方發(fā)生人身傷亡事故及財產(chǎn)損失由乙方負責，由此造成的一切損失與后果由乙方負責和承擔。十三、合同的變更、解除1.雙方經(jīng)友好協(xié)商可以變更或解除本合同。2.在一方?jīng)]有違約的情況下，另一方提出解除本合同的，應當提前30日以書面形式通知對方，如雙方達成一致，合同自雙方協(xié)商確定的日期解除。3.因一方嚴重違約，守約方可以解除

7、合同。4.其他法定事由導致的合同解除。5.合同解除或終止后，雙方仍應當按照本合同約定的方式進行結(jié)算。結(jié)算完畢后，甲方可留存該結(jié)算期內(nèi)結(jié)算數(shù)額 5% 的工程款作為工程質(zhì)量保證金，自合同解除或終止之日起 12 個月內(nèi)，如乙方產(chǎn)品不存在質(zhì)量問題，甲方將保證金無息退還乙方；如存在質(zhì)量問題，保證金在抵扣甲方受到的損失后退還乙方，若保證金不夠抵扣甲方損失的，乙方必須承擔相應的賠償責任。十四、違約責任及免責條件（一）甲方違約責任：1、未能按照合同約定履行付款義務的，每遲延一日，按逾期付款總額的1%向乙方支付違約金。2、工程未經(jīng)驗收，甲方提前使用或者擅自動用，由此引發(fā)的質(zhì)量和其他問題，甲方應承擔相關責任及由此

8、所造成的費用。（二）乙方違約責任:1、如工程質(zhì)量達不到合同規(guī)定的要求，乙方應無條件返工，直至工程質(zhì)量合格為止，并承擔由此所造成的一切損失和費用。2、在工程施工過程中，如乙方使用的材料是假冒偽劣產(chǎn)品的，乙方必須按該產(chǎn)品價款的10倍向甲方支付違約金，如果由于乙方使用偽劣產(chǎn)品造成甲方人身及財產(chǎn)等相關損失的，由此造成的一切損失和后果由乙方負責與承擔。3、合同簽訂生效后，乙方必須在約定的期限內(nèi)完成本工程內(nèi)容，如工程逾期竣工驗收的，每逾期一日，乙方向甲方支付違約金300元。4、未經(jīng)甲方書面同意擅自將本工程轉(zhuǎn)包、分包給第三方的，甲方有權(quán)解除本合同，由此造成的一切損失由乙方承擔。（三）免責條件 在合同履行過程中，由于不可抗力因素造成合同不能履行或不能完全履行的，或由此造成一方或雙方損失的，雙方依法互不承擔違約責任。十五、爭議的解決方式 在本合同履行過程中，如果雙方存有異議或爭執(zhí)，雙方通過友好協(xié)商的方式解決，如不愿協(xié)商或協(xié)商不成的，則依法向甲方所在地的人民法院起訴。十六、其他事項1、本合同一式四份，甲乙雙方各執(zhí)二份，具有同等的法律效力。2、本合同自雙方簽字（蓋章）之日起生效，至工程竣工驗收合格及工程款結(jié)算清楚后終止。但工程質(zhì)量保證條款及爭議的解決條款不依合同的終止而失效，該條款在本合同解除或終止后對雙方依然具