臨時建筑施工合同教學教材

1、精品文檔臨時建筑施工合同工程名稱:工程地占：八、合同編號:發(fā)包人:簽訂日期:精品文檔中華人民共和國建設部國家工商行政管理局監(jiān)制發(fā)包人：承包人：發(fā)包人委托承包人承擔。根據(jù)中華人民共和國合同法及國家有關法規(guī)規(guī)定，結合本工程的具體情況，為明確責 任，協(xié)作配合，確保工程施工質量，經(jīng)發(fā)包人、承包人協(xié)商一致，簽訂本合同，共同遵守。第一條：工程概況1.1工程名稱：1.2工程建設地點：1.5工程建設任務（內容）與技術要求：滿足發(fā)包人的技術要求并且符合建筑工程施工質量驗收統(tǒng)一標準（GB50300-2001）要求。1.6承接方式：1.7工程內容：項目場地圍墻、圍擋施工等臨時建筑（以實際發(fā)生工程量為準）。第二條：發(fā)

2、包人應及時向承包人提供下列文件資料，2.1提供本項目的建筑總平面布置圖，提供各臨時建筑工程做法。第三條：開工及完工時間和收費標準及付費方式3.1開工及完工的時間3.1.1本工程的建設工作預計 2013年9月開工.2013年9月五 日前必須做到工完場 清，由于發(fā)包人或承包人的原因未能按期開工或完工時，按本合同第六條規(guī)定辦理。3.1.2建設工作有效期限以發(fā)包人下達的開工通知書或合同規(guī)定的時間為準，如遇特殊情況（設計變更、工作量變化、不可抗力影響以及非承包人原因造成的停、窩工等）時，工期順延O3.2收費標準及付費方式3.2.1本工程以最終工程結算書的工程造價作為本工程的付款金額（詳見附件）3.2.3

3、臨時建筑工程量按實計算，以雙方共同確認的工程量為準。3.2.4承包人做到工完場清后應及時向甲方提交付款申請單經(jīng)雙方確認最終付款金額后一 月內發(fā)包人一次性付清已完成工程的工程款。325本合同約定的工程費用為單價包干，其中包括了人員設備進出場運輸費、現(xiàn)場臨電、 技術費、材料費、人工費、保險、稅金等臨時建筑工程所需一切費用的總和。第四條：發(fā)包人、承包人責任4.1發(fā)包人責任4.1.1將施工所需的水、電、電訊線路接至施工場地的時間、地點和供應要求：在本合同簽訂后的7天內提供滿足施工需要容量的水源、電源，施工過程中的水電費由承包人按 表計量并承擔。若發(fā)包人無法滿足現(xiàn)場施工臨時用電、用水需由承包人自行解決的

4、，期間所 發(fā)生的費用由發(fā)包人承擔。4.1.2施工場地與道路的通道開通時間和要求：已開通施工場地與城鄉(xiāng)公共道路之間的通道，并設立道路開口，能夠保障運輸車輛的行駛要求。4.1.3雙方約定發(fā)包人應做的其他工作：協(xié)助承包人現(xiàn)場技術以及人員管理。4.2承包人責任4.2.1承擔施工安全保衛(wèi)工作及夜間施工照明的責任和要求：在實施和完成合同工程過 程中，承包人應時刻關注和采取適當措施保障所有在場工作人員的安全，保證工程施工安全， 現(xiàn)場施工應當保持有條不紊，避免施工人員的安全受到威脅；為了保護本合同工程免遭損壞， 或為了現(xiàn)場附近和過往群眾的安全與方便，在必要的時候和地方，應負責提供照明、警衛(wèi)、護 欄、警告標志等

5、安全防護措施，并承擔費用。4.2.2已完工程成品保護的特殊要求及費用承擔：竣工驗收交付發(fā)包人使用前，承包人 應負責全部成品半成品的保護工作，并承擔全部費用。4.2.3施工場地周圍地下管線和臨近建筑物、構筑物（含文物保護建筑）、古樹名木的 保護要求及費用承擔： 承包人應負責整個場地的安全文明衛(wèi)生管理，做到文明施工、保持施 工場地清潔。第五條：違約責任5.1由于發(fā)包人未協(xié)助承包人造成停、窩工或來回進出場地，發(fā)包人除應付給承包人停、 窩工費（金額按預算的平均工日產(chǎn)值計算），工期按實際工日順延外，還應付給承包人來回進 出場費和調遣費。5.2合同履行期間，由于工程停建而終止合同或發(fā)包人要求解除合同時，承

6、包人未進行建設工作的，不退還發(fā)包人已付定金；已進行建設工作的，完成的工作量在50%以內時，發(fā)包人應向承包人支付預算額 50%的工程費用計 /元；完成的工作量超過 50%時，貝U應向 承包人支付已完成工程工程費用。5.3發(fā)包人未按合同規(guī)定時間（日期）支付工程款，每逾期一日，應償付未支付已完成工 程款的百分之十逾期違約金。5.4由于承包人原因未按合同規(guī)定時間（日期）完成項目建設，每逾期一日，應減收全部 工程價款的百分之十，逾期超過十個工作日發(fā)包人有權終止合同并不再支付承包人已完成工程 的工程款且向發(fā)包人支付違約金。5.5本合同簽訂后，若一方違約，違約人應向守約人支付工程總價款50%的違約金。第七條

7、：本合同未盡事宜，經(jīng)發(fā)包人與承包人協(xié)商一致，簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合 同具有同等效力。第八條：其他約定事項8.1發(fā)生重大傷亡及其他安全事故，承包人應按有關規(guī)定立即上報有關部門并通知工程師，同時按政府有關部門要求處理，由事故責任方承擔發(fā)生的費用。承包人應做到安全文明施工否則一切事故責任由承包人承擔。8.2發(fā)包人承包人對事故責任有爭議時，應按政府有關部門的認定處理。第九條：本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方當事人協(xié)商解決，協(xié)商不成的，按下列 第 二 種方式解決：一、提交仲裁委員會仲裁；二、依法向人民法院起訴。第十條：本合同自發(fā)包人、承包人簽字蓋章后生效；發(fā)包人、承包人履行完合同規(guī)定的義 務后，本合同終止。本合同一式 肆