實(shí)用的維修合同匯總十篇

1、實(shí)用的維修合同匯總十篇 維修合同 篇1 甲方：乙方：茲有馨月花園小區(qū)屋頂滲水，需維修做防水處理，經(jīng)甲乙雙方協(xié)商，由乙方對(duì)馨月花園屋頂做防水維修處理；為了維護(hù)甲、乙雙方的權(quán)利與義務(wù)，根據(jù)中華人民共和國(guó)合同法相關(guān)規(guī)定，本著公開(kāi)、公平、公正的原則，經(jīng)甲乙雙方共同協(xié)商，達(dá)成以下協(xié)議：1、甲方要求乙方對(duì)馨月花園小區(qū)屋頂?shù)木S修必須在年月 日前完成。2、甲方要求乙方對(duì)馨月花園屋頂所有滲漏的漏點(diǎn)查出根源，并先維修堵漏，然后對(duì)所有屋面裂口用3mm厚sbs彈性體瀝青防水卷材統(tǒng)一做一遍防水處理；乙方在維修中要注意勞動(dòng)安全，如出現(xiàn)安全事故一切責(zé)任及費(fèi)用由乙方全部承擔(dān)，甲方概不負(fù)責(zé)。3、乙方對(duì)甲方屋頂防水層多處裂縫、滲

2、水進(jìn)行維修做防水處理后，保證5年內(nèi)屋頂不滲水，質(zhì)保期內(nèi)如有滲水發(fā)生，乙方必須無(wú)條件對(duì)甲方辦公樓屋頂進(jìn)行免費(fèi)維修。4、維修費(fèi)用為：人工費(fèi)等合計(jì)費(fèi)用元。5、結(jié)帳方式：乙方維修完工后，經(jīng)甲方進(jìn)行全面檢查驗(yàn)收合格后即付清工程款。6、本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份、簽字生效，不準(zhǔn)違約，未盡事宜由雙方協(xié)商解決。甲方：（蓋章）乙方：（簽字） 日期： 年 月 日 日期：年 月 日 維修合同 篇2 合同編號(hào)：_甲方(定作人)：_法定住址：_法定代表人：_職務(wù)：_委托代理人：_身份證號(hào)碼：_通訊地址：_郵政編碼：_聯(lián)系人：_電話：_傳真：_帳號(hào)：_電子信箱：_乙方(承攬人)：_法定住址：_法定代表人：_職務(wù)：_

3、委托代理人：_身份證號(hào)碼：_通訊地址：_郵政編碼：_聯(lián)系人：_電話：_傳真：_帳號(hào)：_電子信箱：_雙方本著互惠互利的原則，通過(guò)友好協(xié)商簽定以下_修繕協(xié)議：第一條 修繕修理項(xiàng)目、數(shù)量、報(bào)酬修繕修理項(xiàng)目及內(nèi)容計(jì)量單位數(shù)量或工作量報(bào)酬單價(jià)金額合計(jì)人民幣金額(大寫(xiě)):(注：空格如不夠用，可以另接)第二條 定作人保證其有權(quán)對(duì)上述_進(jìn)行修繕。第三條 承攬人保證其具修繕的資格證照，有權(quán)從事修繕的企業(yè)。第四條 材料材料名稱(chēng)商標(biāo)生產(chǎn)廠家規(guī)格型號(hào)計(jì)量單位數(shù)量質(zhì)量提供人交付日期消耗定額單價(jià)價(jià)款(注：空格如不夠用，可以另接)第五條 檢驗(yàn)1.定作人檢驗(yàn)承攬人提供材料的標(biāo)準(zhǔn)：_、方法：_、時(shí)間：_、地點(diǎn)：_2.承攬人檢驗(yàn)

4、定作人提供材料的標(biāo)準(zhǔn)：_、方法：_、時(shí)間：_、地點(diǎn)：_第六條 修繕修理時(shí)間從_年_月_日到_年_月_日第七條 質(zhì)量要求修繕修理項(xiàng)目應(yīng)符合_的規(guī)定和要求，具體的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量要求包括：_第八條 資料提供1.定作人于_時(shí)間，以_的方式向承攬人提供以下技術(shù)資料、圖紙：_。2.承攬人發(fā)現(xiàn)定作人提供的圖紙、技術(shù)要求不合理的，應(yīng)在_日向定作人提出書(shū)面異議。定作人應(yīng)在收到書(shū)面異議后的_日內(nèi)答復(fù)。第九條 轉(zhuǎn)包1.定作人(是/否)同意將定作物的主要工作交由第三人完成;可以交由第三人完成的工作包括：_。2.承攬人將其承攬的主要工作交由第三人完成的，應(yīng)當(dāng)就該第三人完成的工作成果向定作人負(fù)責(zé)。3.雙方必須在得到對(duì)方書(shū)

5、面批準(zhǔn)后，雇傭第三方執(zhí)行承攬人在本協(xié)議中的有關(guān)義務(wù)，否則，未被通知方有權(quán)單方面停止此協(xié)議的執(zhí)行。4.承攬人可以將其承攬的輔助工作交由第三人完成。承攬人將其承攬的輔助工作交由第三人完成的，應(yīng)當(dāng)就該第三人完成的工作成果向定作人負(fù)責(zé)。第十條 保密承攬人應(yīng)當(dāng)就以下方面保守秘密，未經(jīng)定作人許可，不得留存復(fù)制品或者技術(shù)資料。具體包括：1.雙方同意在本合同執(zhí)行過(guò)程中了解到的與雙方有關(guān)的內(nèi)容及數(shù)據(jù)或信息確認(rèn)為機(jī)密。2.雙方負(fù)責(zé)確保其雇員和受雇第三方應(yīng)嚴(yán)格遵守保密義務(wù)。3.定作人對(duì)其專(zhuān)有機(jī)密信息自行負(fù)責(zé)。第十一條 中途變更的后果定作人中途變更承攬工作的要求，造成承攬人損失的，應(yīng)當(dāng)賠償損失。第十二條 協(xié)助1.承攬

6、工作中定作人應(yīng)對(duì)承攬人提供以下協(xié)助：_，并滿足以下要求：_。2.定作人不履行協(xié)助義務(wù)致使承攬工作不能完成的，承攬人可以催告定作人在_天內(nèi)履行協(xié)助義務(wù)，并可以順延履行期限。3.定作人逾期不履行協(xié)助義務(wù)的，承攬人可以解除合同。第十三條 監(jiān)督承攬人在工作期間，應(yīng)當(dāng)接受定作人必要的監(jiān)督檢驗(yàn)，但定作人不得因監(jiān)督檢驗(yàn)妨礙承攬人的正常工作。第十四條 保管義務(wù)承攬人應(yīng)當(dāng)妥善保管定作人提供的材料以及完成的工作成果。因保管不善造成毀損、滅失的，承攬人應(yīng)當(dāng)承擔(dān)損害賠償責(zé)任。第十五條 更換部件：1.部件更換可能會(huì)影響_的功能、性能，承攬人要在與定作人協(xié)商認(rèn)同后進(jìn)行。2.定作人為承攬人提供的更換部件必須保證為與設(shè)備同品

7、牌原裝部件，如有特殊情況，承攬人人需在與定作人協(xié)商認(rèn)同后更換與原部件應(yīng)用功能與技術(shù)指標(biāo)相近的部件。3.更換部件的費(fèi)用由定作人承擔(dān)，承攬人有義務(wù)提供部件的報(bào)價(jià)，供定作人參考確認(rèn)，報(bào)價(jià)中的部件價(jià)格不得高于設(shè)備的生產(chǎn)商在_市授權(quán)的維修(服務(wù))中心提供的部件價(jià)格。定作人可以在經(jīng)承攬人書(shū)面確認(rèn)的第三家(設(shè)備供應(yīng)商或直接代理商)處購(gòu)買(mǎi)部件。4.承攬人未經(jīng)定作人同意不應(yīng)自行更換或雇傭未經(jīng)定作人書(shū)面同意的第三方更換或拆卸部件。第十六條 交付修繕修理項(xiàng)目完工后，交付時(shí)間：_，交付方式：_，交付地點(diǎn)：_。第十七條 驗(yàn)收1.雙方約定由_來(lái)進(jìn)行本次修繕的驗(yàn)收工作，并向其支付規(guī)定報(bào)酬_元。該部分費(fèi)用由定作人來(lái)負(fù)擔(dān)。2.

8、修繕修理項(xiàng)目檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)_，具體驗(yàn)收時(shí)間為：_第十八條 修繕費(fèi)用本次修繕的費(fèi)用為_(kāi)元，定作人在_年_月_日前向承攬人預(yù)付材料款(大寫(xiě))_元，在本次修繕結(jié)束并經(jīng)驗(yàn)收合格后_日內(nèi)將尾款_元全部付清。第十九條 結(jié)算方式報(bào)酬與材料費(fèi)的結(jié)算方式為：_第二十條 保修設(shè)備修復(fù)后，對(duì)于該設(shè)備的同一故障，承攬人提供_個(gè)月的保修。但下列情況不屬保修范圍：1.他人擅自拆裝或操作失誤造成的損壞;2.使用假冒或偽劣消耗材料造成的故障和損傷;3.因天災(zāi)、人災(zāi)等不可抗力的.因素引起的損壞;4.因未經(jīng)承攬人同意或雇傭第三方修理而引起的損壞。第二十一條 合同的變更本合同履行期間，發(fā)生特殊情況時(shí)，任何一方需變更本合同的，要求變更

9、一方應(yīng)及時(shí)書(shū)面通知對(duì)方，征得對(duì)方同意后，雙方在規(guī)定的時(shí)限內(nèi)(書(shū)面通知發(fā)出_天內(nèi))簽訂書(shū)面變更協(xié)議，該協(xié)議將成為合同不可分割的部分。未經(jīng)雙方簽署書(shū)面文件，任何一方無(wú)權(quán)變更本合同，否則，由此造成對(duì)方的經(jīng)濟(jì)損失，由責(zé)任方承擔(dān)。第二十二條 合同的終止如果發(fā)生下列情況，各方有權(quán)單方面立即終止本協(xié)議。1.在沒(méi)有特殊原因的情況下，雙方有一方未能履行本合同的義務(wù)。2.未經(jīng)定作人同意而私自更換部件。3.更換部件時(shí)，未經(jīng)定作人同意私自更換非原裝品牌/或假冒偽劣的部件產(chǎn)品，承攬人退還定作人所付的部件費(fèi)用，并免費(fèi)更換原品牌部件，如果造成設(shè)備損壞，承攬人要按市場(chǎng)價(jià)格進(jìn)行賠償。4.未經(jīng)承攬人同意而拖欠承攬人貨款。第二十三

10、條 合同的轉(zhuǎn)讓除合同中另有規(guī)定外或經(jīng)雙方協(xié)商同意外，本合同所規(guī)定雙方的任何權(quán)利和義務(wù)，任何一方在未經(jīng)征得另一方書(shū)面同意之前，不得轉(zhuǎn)讓給第三者。任何轉(zhuǎn)讓?zhuān)唇?jīng)另一方書(shū)面明確同意，均屬無(wú)效。第二十四條 聲明及保證定作人：1.定作人保證其有權(quán)簽署并有能力履行本合同。2.在簽署本合同時(shí)，任何法院、仲裁機(jī)構(gòu)、行政機(jī)關(guān)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)均未作出任何足以對(duì)定作人履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。承攬人：1.承攬人保證其有權(quán)簽署并有能力履行本合同。2.在簽署本合同時(shí)，任何法院、仲裁機(jī)構(gòu)、行政機(jī)關(guān)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)均未作出任何足以對(duì)承攬人履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。第二

11、十五條 通知1.根據(jù)本合同需要一方向另一方發(fā)出的全部通知以及雙方的文件往來(lái)及與本合同有關(guān)的通知和要求等，必須用書(shū)面形式，可采用_(書(shū)信、傳真、電報(bào)、當(dāng)面送交等)方式傳遞。以上方式無(wú)法送達(dá)的，方可采取公告送達(dá)的方式。2.各方通訊地址如下：_。3.一方變更通知或通訊地址，應(yīng)自變更之日起_日內(nèi)，以書(shū)面形式通知對(duì)方;否則，由未通知方承擔(dān)由此而引起的相關(guān)責(zé)任。第二十六條 爭(zhēng)議的處理1.本合同受中華人民共和國(guó)法律管轄并按其進(jìn)行解釋。2.本合同在履行過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議，由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決，也可由有關(guān)部門(mén)調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的，按下列第_種方式解決(1)提交_仲裁委員會(huì)仲裁;(2)依法向人民法院起訴。第二十七

12、條 不可抗力1.如果本合同任何一方因受不可抗力事件影響而未能履行其在本合同下的全部或部分義務(wù)，該義務(wù)的履行在不可抗力事件妨礙其履行期間應(yīng)予中止。2.聲稱(chēng)受到不可抗力事件影響的一方應(yīng)盡可能在最短的時(shí)間內(nèi)通過(guò)書(shū)面形式將不可抗力事件的發(fā)生通知另一方，并在該不可抗力事件發(fā)生后_日內(nèi)向另一方提供關(guān)于此種不可抗力事件及其持續(xù)時(shí)間的適當(dāng)證據(jù)及合同不能履行或者需要延期履行的書(shū)面資料。聲稱(chēng)不可抗力事件導(dǎo)致其對(duì)本合同的履行在客觀上成為不可能或不實(shí)際的一方，有責(zé)任盡一切合理的努力消除或減輕此等不可抗力事件的影響3.不可抗力事件發(fā)生時(shí)，雙方應(yīng)立即通過(guò)友好協(xié)商決定如何執(zhí)行本合同。不可抗力事件或其影響終止或消除后，雙方須

13、立即恢復(fù)履行各自在本合同項(xiàng)下的各項(xiàng)義務(wù)。如不可抗力及其影響無(wú)法終止或消除而致使合同任何一方喪失繼續(xù)履行合同的能力，則雙方可協(xié)商解除合同或暫時(shí)延遲合同的履行，且遭遇不可抗力一方無(wú)須為此承擔(dān)責(zé)任。當(dāng)事人遲延履行后發(fā)生不可抗力的，不能免除責(zé)任。4.本合同所稱(chēng)“不可抗力”是指受影響一方不能合理控制的，無(wú)法預(yù)料或即使可預(yù)料到也不可避免且無(wú)法克服，并于本合同簽訂日之后出現(xiàn)的，使該方對(duì)本合同全部或部分的履行在客觀上成為不可能或不實(shí)際的任何事件。此等事件包括但不限于自然災(zāi)害如水災(zāi)、火災(zāi)、旱災(zāi)、臺(tái)風(fēng)、地震，以及社會(huì)事件如戰(zhàn)爭(zhēng)(不論曾否宣戰(zhàn))、動(dòng)亂、罷工，政府行為或法律規(guī)定等。第二十八條 合同的解釋本合同未盡事宜

14、或條款內(nèi)容不明確，合同雙方當(dāng)事人可以根據(jù)本合同的原則、合同的目的、交易習(xí)慣及關(guān)聯(lián)條款的內(nèi)容，按照通常理解對(duì)本合同作出合理解釋。該解釋具有約束力，除非解釋與法律或本合同相抵觸。第二十九條 補(bǔ)充與附件本合同未盡事宜，依照有關(guān)法律、法規(guī)執(zhí)行，法律、法規(guī)未作規(guī)定的，雙方可以達(dá)成書(shū)面補(bǔ)充合同。本合同的附件和補(bǔ)充合同均為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。第三十條 合同的效力本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權(quán)代表人簽字并加蓋單位公章或合同專(zhuān)用章之日起生效。有效期為_(kāi)年，自_年_月_日至_年_月_日。本合同正本一式_份，雙方各執(zhí)_份，具有同等法律效力。定作人(蓋章)：_ 承攬人(蓋章)：

15、_法定代表人(簽字)：_ 法定代表人(簽字)：_委托代理人(簽字)：_ 委托代理人(簽字)：_簽訂地點(diǎn)：_ 簽訂地點(diǎn)：_年_月_日 _年_月_日 維修合同 篇3 一、經(jīng)雙方友好協(xié)商_（以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方）與_（以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方）就甲方的_機(jī)維修事宜特簽定本合同。二、_機(jī)狀況機(jī)型：_計(jì)數(shù)器讀數(shù) ：_安裝日期：_維修電話：_三、服務(wù)內(nèi)容1甲方機(jī)器出現(xiàn)問(wèn)題時(shí)，請(qǐng)盡早和乙方聯(lián)系，并詳細(xì)反饋機(jī)器使用狀況及故障現(xiàn)象，以便及時(shí)解決。2在甲方的_機(jī)出現(xiàn)問(wèn)題，乙方接到報(bào)修后，市內(nèi)在4工作小時(shí)內(nèi)，外地在12工作小時(shí)內(nèi)上門(mén)為甲方服務(wù)（國(guó)家法定節(jié)假日可提供預(yù)約服務(wù)）。3合同期內(nèi)，乙方根據(jù)甲方的機(jī)器狀況，定期上門(mén)進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，一

16、般每月一次。4合同期內(nèi)，如果機(jī)器需要更換配件，乙方需經(jīng)甲方同意，只收取材料費(fèi)，不再收取維修費(fèi)。5合同期內(nèi)，甲方須使用乙方提供的消耗材料及零配件，如由此而發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題導(dǎo)致機(jī)器出現(xiàn)故障，由乙方負(fù)責(zé)，否則由甲方負(fù)責(zé)。6合同期內(nèi)，乙方按優(yōu)惠價(jià)供應(yīng)甲方機(jī)器所需要使用的_紙、消耗材料及零配件，并免費(fèi)送貨上門(mén)和安裝。四、根據(jù)_機(jī)的狀況，經(jīng)雙方協(xié)商，同意乙方收取甲方_機(jī)年維修費(fèi)為人民幣（大寫(xiě)）_元，（小寫(xiě)）￥_元。五、本合同自交費(fèi)之日起生效，有效期_年，自_年_月至_年_月止。六、本合同壹式貳份，雙方各執(zhí)壹份。未盡事宜，由雙方協(xié)商解決。七、其他約定：_。甲方（蓋章）：_ 乙方（蓋章）：_代表人（簽字）：_ 代

17、表人（簽字）：_地址：_ 地址：_年_月_日 _年_月_日 維修合同 篇4 甲方：四川南溪徽記食品有限公司乙方：宜賓市華為鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司簽約日期：合同編號(hào)：一、二、三車(chē)間等鋼結(jié)構(gòu)廠房維修合同合同編號(hào)：發(fā)包方：四川南溪徽記食品有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方）承包方：宜賓市華為鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方）依照中華人民共和國(guó)合同法、建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例等相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，遵循平等、自愿、公平和誠(chéng)實(shí)信用的原則，就徽記食品有限公司的一車(chē)間、二車(chē)間、三車(chē)間等鋼結(jié)構(gòu)廠房維修項(xiàng)目，甲方委托乙方進(jìn)行維修，并嚴(yán)格按照甲方要求制作、安裝、防腐。，結(jié)合本工程具體情況，甲乙雙方通過(guò)共同協(xié)商，簽訂本合同。具體內(nèi)容如

18、下：二、工程地點(diǎn)及內(nèi)容1、工程地點(diǎn)：南溪。2、工程內(nèi)容：（1）一、二、三車(chē)間的氣樓部分的拆除、除銹、防腐及屋面板的制安。（2）墻體壞、爛部分的拆除、防腐及墻面板的制安。（3）尼龍紗窗的制安。三、工程造價(jià)（1）一、二、三車(chē)間氣樓部分及墻體部分爛彩鋼瓦的拆除3.00元/m2。維護(hù)鋼結(jié)構(gòu)部分除銹（按彩鋼瓦的面積計(jì)算）3.50元/m2(含腳手架，若未更換部分防腐，按照此單價(jià)執(zhí)行）防腐（按瓦的面積計(jì)算） 5.00元/m2(含腳手架）若未更換部分防腐，按照此單價(jià)執(zhí)行。新制安檁條（c120或140）18.00元或22.00元/m。屋面上層彩鋼瓦（90型，厚度為0.45mm，采用寶鋼板或誠(chéng)實(shí)板） 30.00元

19、/m2(單層價(jià)）。內(nèi)層uv.pvc防腐板（厚度為1.8mm）48.00元/m2(單層價(jià)）。屋面板及墻面板所用的五金配件(按瓦面積計(jì)算） 3.00元/m2。（2）尼龍紗窗（40目）20.00元/m2(含人工費(fèi)）。以上工程量按實(shí)收方結(jié)算。四、付款方式：1、以上所例零星工程完畢并經(jīng)驗(yàn)收合格，10日內(nèi)支付至合同總金額的95%，余下5%作為質(zhì)量保證金，工程完工二年后15日內(nèi)付清。2、乙方負(fù)責(zé)向甲方提交竣工資料，若甲方要求開(kāi)具建安發(fā)票，則按總造價(jià)的5%計(jì)算，甲方負(fù)責(zé)組織驗(yàn)收。五、工程工期：按甲方要求進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)施工，但甲方必須具備施工條件。工期為30個(gè)工作日，如遇下雨或不可抗力因素，則工期順延。六、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)工

20、程按甲方要求驗(yàn)收。七、質(zhì)量保修期二年。如在質(zhì)保期內(nèi)出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題，在接甲方通知24小時(shí)內(nèi)處理。八、甲乙雙方權(quán)利和義務(wù)1、甲方負(fù)責(zé)施工場(chǎng)地平設(shè)備的保護(hù)，達(dá)到維護(hù)等施工條件，并派專(zhuān)業(yè)人員現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督，免費(fèi)提供乙方工程用水用電。2、乙方現(xiàn)場(chǎng)管理員及施工人員的食宿自理。3、乙方負(fù)責(zé)按照雙方確認(rèn)的工程量進(jìn)行維護(hù)，確保一次性驗(yàn)收合格。 維修合同 篇5 甲方：乙方：毛家港鎮(zhèn)農(nóng)村公路路面維修工程，遵循平等、自愿、公平和誠(chéng)實(shí)守信的原則。通過(guò)公開(kāi)招標(biāo)，甲方對(duì)乙方的施工能力、施工業(yè)績(jī)、施工信譽(yù)審核，符合農(nóng)村公路維修施工條件。甲方將 的路面維修工程承包給乙方施工，工程施工事項(xiàng)甲乙雙方協(xié)商達(dá)成一致，訂立本合同。一、工程量地點(diǎn)

21、： 。二、工程內(nèi)容1、工程承包范圍：路面維修（路面結(jié)構(gòu)為水泥混凝土路面）、殘缺部分、清縫灌縫。2、在施工中所需的一切人力、物力、機(jī)械及其一切直接或間接的設(shè)施，均由乙方負(fù)責(zé)。三、承包方式1、本工程實(shí)行單價(jià)承包，工程計(jì)量以監(jiān)理檢驗(yàn)合格并簽認(rèn)范圍內(nèi)的實(shí)際完成工程量計(jì)算。2、工程承包單價(jià)為含稅單價(jià)，稅款由乙方向有關(guān)稅務(wù)部門(mén)交納。3、工程價(jià)款為按招標(biāo)確定的單價(jià)乘以實(shí)際完成水泥混凝土路面工程量計(jì)算。路面清縫灌縫按長(zhǎng)度計(jì)算。四、甲方的義務(wù)和責(zé)任1、甲方負(fù)責(zé)施工前的施工放樣、全程監(jiān)督乙方施工。2、協(xié)調(diào)處理好各村公路維修施工的相關(guān)工作。3、甲方有權(quán)對(duì)不履行合同的施工單位中途終止合同。4、依照約定支付乙方工程款。

22、五、乙方的義務(wù)和責(zé)任1、服從甲方施工管理，嚴(yán)格按照甲方施工前的放樣標(biāo)準(zhǔn)施工。2、固定專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員，負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)施工、管理、確保安全施工，如發(fā)生安全事故一切責(zé)任由乙方負(fù)責(zé)。3、認(rèn)真組織管理好施工機(jī)械，確保工程質(zhì)量、進(jìn)度。4、實(shí)施和完成本合同工程及其缺陷修復(fù)中的一切施工作業(yè)。六、質(zhì)量要求嚴(yán)格按照施工程序施工，確保維修路面二年內(nèi)不得損壞。七、工程開(kāi)工和完工本工程于20xx年 月 日至 月 日完工。八、工程款結(jié)算方式本工程實(shí)行單價(jià)承包。合同單價(jià)為水泥混凝土，路面面層 元/平方米，清縫、灌縫 元/米。后期養(yǎng)生 元，工程開(kāi)工后，甲方先期支付30%工程預(yù)付款，待該項(xiàng)工程全部完成后，經(jīng)甲方有關(guān)技術(shù)人員會(huì)同監(jiān)理人員

23、驗(yàn)收符合本項(xiàng)工程所應(yīng)達(dá)到的質(zhì)量要求后，甲方支付全部工程款項(xiàng)。九、本合同一式三份，甲乙雙方各執(zhí)一份，存檔一份。甲方（蓋章）： 乙方（蓋章）：代表（簽字）： 代表（簽字）：年 月 日 維修合同 篇6 關(guān)山小學(xué)附屬幼兒園教學(xué)樓周邊維修工程承包協(xié)議書(shū)建設(shè)單位：江夏區(qū)鄭店街道關(guān)山小學(xué)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方） 施工單位： 彭波（以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方）依據(jù)中華人民共和國(guó)合同法、建筑法、建筑安裝工程承包合同條例、中華人民共和國(guó)價(jià)格法、武漢市保護(hù)消費(fèi)合法權(quán)益條例，以及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)，遵守平等、自愿、公平和誠(chéng)信的原則，雙方就關(guān)山小學(xué)附屬幼兒園教學(xué)樓周邊維修工程施工共同協(xié)商，達(dá)成如下承包協(xié)議，以明確雙方責(zé)任，相互約束，共同

24、遵守。一、概況12、施工內(nèi)容：（一）、幼兒園教學(xué)樓東側(cè)m5混合砂漿擋土墻63m，自然面下挖墻角深0.5m，高度3.5m，寬2m，收口面1m，c25混凝土墊層，擋土墻外側(cè)抹1:2水泥砂漿，粉刷做外墻涂料，墻體側(cè)面積189m2。（二）、幼兒園教學(xué)樓東側(cè)土方：自然面下挖2m，長(zhǎng)20m，寬16m，總土方量640m3，考慮外運(yùn)2km。（三）、幼兒園運(yùn)動(dòng)場(chǎng)南側(cè)長(zhǎng)80m，高2m擋土墻外側(cè)抹1:2水泥砂漿，粉刷做外墻涂料，面積160m2。3、工程總造價(jià)為：4、工期：自年月日結(jié)束，竣工工期30日歷天。二、關(guān)于材料供應(yīng)的約定要求：承包人所使用的材料均應(yīng)具備國(guó)家認(rèn)可的有效產(chǎn)品合格證，不合格的產(chǎn)品不得使用。承包人的材

25、料品牌在進(jìn)場(chǎng)施工之前必須經(jīng)甲方到場(chǎng)確認(rèn)方可施工。三、關(guān)于工程質(zhì)量及驗(yàn)收的約定：1、本工程執(zhí)行建筑裝飾工程技術(shù)規(guī)程，裝飾裝修驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和市建設(shè)行政主管部門(mén)制定的其它地方標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量評(píng)定驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。2、本工程由 乙方 提供施工方案，必須經(jīng)審核簽字確認(rèn)后，方可施工。3、由于乙方原因造成質(zhì)量事故，其返工費(fèi)用由乙方承擔(dān)，工期不變。4、在施工過(guò)程中，甲方若提出設(shè)計(jì)修改意見(jiàn)及增減工程項(xiàng)目時(shí)須提前與乙方聯(lián)系，在簽訂工程項(xiàng)目變更單后，乙方方能進(jìn)行該項(xiàng)目的施工，由此影響竣工日期甲、乙雙方商定。凡未經(jīng)甲方與同意，乙方擅自更改施工內(nèi)容所引起的一切后果，乙方自負(fù)。5、工程驗(yàn)收：施工過(guò)程中，甲、乙雙方應(yīng)及時(shí)辦理隱蔽工程和中間工

26、程的檢查與驗(yàn)收手續(xù)，并做好隱蔽工程的相關(guān)記錄。6、工程竣工：乙方應(yīng)提前一周內(nèi)通知甲方驗(yàn)收，甲方應(yīng)自接到通知三日內(nèi)組織驗(yàn)收，并辦理驗(yàn)收移交手續(xù)并填寫(xiě)工程竣工驗(yàn)收單。7、工程質(zhì)保：本工程質(zhì)保期為貳年，在質(zhì)保期內(nèi)由于乙方施工不當(dāng)或用材造成的質(zhì)量問(wèn)題，乙方應(yīng)在接到報(bào)修通知后12小時(shí)內(nèi)派出維修人員進(jìn)行修復(fù)，修復(fù)產(chǎn)生的費(fèi)用由乙方承擔(dān)；人為損壞不在保修范圍內(nèi)。質(zhì)保期以后按市場(chǎng)價(jià)收取材料費(fèi)，免人工費(fèi)。四、有關(guān)安全生產(chǎn)和防火約定：甲方提供的施工圖紙做法說(shuō)明及施工場(chǎng)地應(yīng)符合防火、防事故的要求，主要包括電氣線路、自來(lái)水和其它管道暢通、合格。乙方在施工中應(yīng)采取必要的安全防護(hù)和消防措施，保障作業(yè)人員安全，防止相鄰管道堵

27、塞、滲漏水、停電、物品毀壞等事故發(fā)生。如遇上述情況發(fā)生，屬甲方責(zé)任的，甲方負(fù)責(zé)和賠償；屬于乙方責(zé)任的，乙方負(fù)責(zé)修復(fù)和賠償。五、工程款付款方式工程竣工驗(yàn)收合格后，現(xiàn)金支付。六、 質(zhì)量保證承諾：工程質(zhì)量合格，達(dá)不到要求罰款合同總價(jià) 2 %；文明施工管理目標(biāo)優(yōu)良，達(dá)不到要求罰款合同總價(jià) 0.5 %；安全生產(chǎn)目標(biāo)合格，達(dá)不到要求罰款合同總價(jià) 0.5 % 。七、違約責(zé)任：1、由于甲方原因?qū)е卵悠陂_(kāi)工、中途停工或甲方未按合同的約定付款，甲方應(yīng)補(bǔ)償乙方因停工、窩工所造成的損失，每逾期一天，甲方按合同價(jià)款的 5 向乙方支付違約金。2、由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方按200元/天 向甲方支付違約金。誤

28、期罰款限額 20xx元 大寫(xiě)（貳仟元整）。八、糾紛處理方式：因工程質(zhì)量雙方發(fā)生爭(zhēng)議時(shí)，憑本合同文本和施工企業(yè)開(kāi)具的統(tǒng)一發(fā)票，可向所在區(qū)縣建設(shè)行政主管部門(mén)或消費(fèi)者協(xié)會(huì)投拆。九、合同的變更和解除：1、合同經(jīng)雙方簽字生效后，雙方必須嚴(yán)格遵守。任何一方不得變更合同內(nèi)容。在合同履行過(guò)程中，非經(jīng)雙方同意，單方終止合同視同違約，并違約方應(yīng)按合同價(jià)款 50% 向守約方支付違約金，并辦理終止合同手續(xù)。2、施工過(guò)程中任何一方提出終止合同，須向另一方以書(shū)面形式提出，經(jīng)雙方同意辦理清算手續(xù)，訂立終止合同協(xié)議，可視為本合同解除。十、本合同一式 兩 份，甲方執(zhí) 壹 份，乙方執(zhí) 壹 份，具有同等法律效力。甲 方： 江夏區(qū)鄭

29、店街道關(guān)山小學(xué)（代表簽字）：乙 方（簽字）：20xx年7月19日 維修合同 篇7 甲方：乙方：甲、乙雙方本著平等互利的原則， 就項(xiàng)目的技術(shù)服務(wù)事宜，經(jīng)協(xié)商一致，簽訂本合同，雙方共同恪守。一、技術(shù)服務(wù)的內(nèi)容、方式和要求：（一） 檢查范圍和內(nèi)容：檢查范圍為本項(xiàng)目的玻璃幕墻和鋁合金門(mén)窗。檢查內(nèi)容主要為：1、幕墻與主體結(jié)構(gòu)連接；2、幕墻型材和面板的安裝；3、幕墻周邊封口和變形縫的處理；4、結(jié)構(gòu)膠和密封膠；5、開(kāi)啟窗五金件連接安全及正常使用；6、雨水滲漏部位。（二） 檢查數(shù)量：1、檢查范圍面積：玻璃幕墻： 。2、每月檢查一次，如遇特殊情況應(yīng)立即檢查。二、工作條件和協(xié)作事項(xiàng)：（一） 甲方應(yīng)為檢查工作提供便

30、利并做好相應(yīng)的配合和協(xié)調(diào)工作。（二） 乙方應(yīng)嚴(yán)格規(guī)范安全操作，確保檢查工作安全的開(kāi)展。（三） 乙方盡量安排休息日進(jìn)行檢查。（四）每次檢查應(yīng)做好記錄。三、合同價(jià)款及其支付方式：經(jīng)雙方協(xié)商一致，合同價(jià)格為每年元整（大寫(xiě)：元整），一次性付清。四、合同有效期：本合同期限為年，從年 月 日至年 月 日。五、違約金或者損失賠償額的計(jì)算方法：違反本合同約定，違約方應(yīng)當(dāng)按照中華人民共和國(guó)合同法有關(guān)條款的規(guī)定，承擔(dān)違約責(zé)任，違約方按照合同總價(jià)款的10%另行支付違約金。六、解決合同糾紛的方式：執(zhí)行本合同發(fā)生爭(zhēng)議，由當(dāng)事人雙方協(xié)商和解。雙方當(dāng)事人和解不成， 可向人民法院提起訴訟。 本合同一式貳份，雙方各執(zhí)壹份，具有

31、同等效力，由甲乙雙方簽字蓋章后分別保存。自簽訂之日起生效。甲方： 乙方：負(fù)責(zé)人： 負(fù)責(zé)人： 維修合同 篇8 發(fā)包方： （簡(jiǎn)稱(chēng)甲方） 承包房： （簡(jiǎn)稱(chēng)乙方）根據(jù)中華人民共和國(guó)合同法有關(guān)規(guī)定，遵循平等、自愿、公平和誠(chéng)實(shí)信用的原則，雙方就甲方產(chǎn)品加工車(chē)間房頂維修一事協(xié)商一致，訂立本合同。一、工程內(nèi)容: 乙方負(fù)責(zé)甲方產(chǎn)品加工大線車(chē)間廠房鋼物價(jià)更換及房頂破損石棉瓦的修復(fù)。二、工程質(zhì)量及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)：更換、修復(fù)完工后修復(fù)部位不漏雨，與原始屋頂搭接一致。因乙方盲目蠻干、只求速度不按操作規(guī)程施工，造成工程質(zhì)量不合格，甲方有權(quán)要求乙方停工或返工，返工費(fèi)用由乙方承擔(dān)，由此造成的材料費(fèi)和其他經(jīng)濟(jì)損失由乙方賠償。三、工程

32、計(jì)價(jià)：此工程更換的石棉瓦按板材面積計(jì)算，單價(jià)為 元 /，施工面積，工程總造價(jià)為元，此價(jià)格不含稅票。四、工期為天。五、雙方責(zé)任：1、甲方責(zé)任：1) 負(fù)責(zé)為乙方提供所需的材料，提供便利的施工條件。2) 負(fù)責(zé)給乙方撥付工程款。2、乙方責(zé)任：1) 嚴(yán)格按照甲方的施工要求施工。2) 強(qiáng)化本施工隊(duì)伍的安全生產(chǎn)教育，所攜帶人員必須購(gòu)買(mǎi)有社會(huì)保險(xiǎn)，嚴(yán)格按操作規(guī)程施工，不亂搭亂拉電路管線，不私自安裝電源插座，不強(qiáng)行、違章施工，嚴(yán)格杜絕一切安全事故的發(fā)生。乙方承擔(dān)此間所發(fā)生的一切安全及其它事故的全部責(zé)任。3) 必須保證充足的施工人員及技術(shù)力量，人數(shù)穩(wěn)定，工作效率高，否則因此而造成的延期交工、工程質(zhì)量等問(wèn)題均由乙方

33、承擔(dān)。4）該工程完工并移交甲方前，乙方應(yīng)保障甲方不承擔(dān)任何因人身傷亡或財(cái)產(chǎn)損失所發(fā)生一切責(zé)任，保障甲方不承擔(dān)任何屬于乙方及其施工人員引起之訴訟、控告、索賠責(zé)任及可能發(fā)生之相關(guān)費(fèi)用。六、付款方式:1) 甲方按乙方所完成之實(shí)際房屋維修的質(zhì)量經(jīng)驗(yàn)收為合格工程后一次性結(jié)算工程款。2)質(zhì)保金：質(zhì)保金按維修工程總造價(jià)的5%扣除，待工程完工并通過(guò)驗(yàn)收3個(gè)月后，據(jù)實(shí)返還。因質(zhì)量原因造成的返修，由乙方負(fù)責(zé)，返修費(fèi)用由乙方承擔(dān)。工程保修期間，乙方應(yīng)在收到甲方書(shū)面通知10日內(nèi)派人修理，否則甲方可委托其他單位或人員修理，其費(fèi)用由甲方在乙方質(zhì)保金內(nèi)扣除，不足部分由乙方支付。七、本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，未盡事宜另行協(xié)商解決，本合同自簽訂之日起即生效。甲方： 乙方：甲方代表：乙方代表：聯(lián)系電話：聯(lián)系電話：20xx年8月 日 維修合同 篇9 甲方：_乙方：_甲方與乙方本著互利互惠原則，通過(guò)友好協(xié)商簽定以下信息產(chǎn)品維修維護(hù)合同。一該合同所包括的信息產(chǎn)品如下：產(chǎn)品名稱(chēng)：_產(chǎn)品序列號(hào)：_臺(tái)數(shù)：_金額：（人民幣）_備注：_二由乙方為甲方提供信息產(chǎn)品免送維修服務(wù)，相應(yīng)服務(wù)條款如