農(nóng)村建設(shè)工程施工合同(貴州省2018版).doc

1、合同編號： GDHT026農(nóng)村建設(shè)工程施工合同甲方（發(fā)包方）：統(tǒng)一社會信用代碼 / 身份證號：住所地 / 居住地：聯(lián)系人：電話：微信號：電子郵箱：乙方（承包方）：統(tǒng)一社會信用代碼 / 身份證號：住所地 / 居住地：聯(lián)系人：電話：微信號：電子郵箱：根據(jù)中華人民共和國合同法中華人民共和國建筑法及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)，為明確雙方在施工過程中的權(quán)利和義務(wù)，雙方經(jīng)友好充分協(xié)商一致，自愿達成如下合同，雙方共同信守。一、工程項目概況第一條本合同所涉工程項目如下：（一）工程名稱：（二）工程地點：（三）工程內(nèi)容：（四）承包方式：二、工程期限第二條 合同工期總?cè)諝v天數(shù)工日期： 年月天，開工日期：日。年月日，竣第

2、三條如遇下列情況，經(jīng)甲方現(xiàn)場代表簽證后，工期可相應(yīng)順延：（一）工程量變化和設(shè)計變更；（二）在施工中如因停電、停水小時以上或連續(xù)間歇性停水、停電次以上（每次連續(xù)小時以上），影響正常施工；停水停電天以上；（三）不可抗力及風(fēng)雨雪等不能施工的惡劣天氣；（四）甲方未按時撥付工程款超過天或未按合同規(guī)定提供相關(guān)材料、設(shè)施；（五）合同規(guī)定或甲方代表同意工期順延的；（六）因甲方原因造成的其他延停工。第四條因乙方原因造成施工延遲的，不得請求順延工期。三、工程價款、履約保證金及付款方式第五條本合同價款采第種方式確定。（一）采用固定價格的，合同價款包括的風(fēng)險范圍： 風(fēng)險費用的計算方法： 風(fēng)險范圍以外合同價款調(diào)整方法為

3、：（二）采用可調(diào)價格的，合同價款的調(diào)整方法為：（三）采用成本加酬金的，有關(guān)成本加酬金的約定為：第六條雙方約定合同價款的其他調(diào)整因素：第七條雙方約定甲方向乙方支付工程款的時間和方式：第八條本合同生效后，為保證乙方各階段工作完成情況符合雙方約定，乙方應(yīng)在本合同簽訂之日起日內(nèi)向甲方交納履約保證金人民幣元（大寫：元），雙方約定履約保證金退還方式：在本工程竣工驗收合格之日起日內(nèi)由甲方退還乙方保證金，超過日的，甲方按中國人民銀行同期同類貸款利息向乙方支付資金占用費。第九條雙方委托銀行代付代收有關(guān)費用甲方開戶行：甲方賬戶名：甲方賬號：乙方開戶行：乙方賬戶名：乙方賬號：甲方在收到乙方提供發(fā)票之日起日內(nèi)支付乙方

4、款項。第十條除上述規(guī)定的銀行匯款支付外，以下三種支付方式雙方均予認可：（一）支付寶轉(zhuǎn)賬；（二）微信轉(zhuǎn)賬；（三）現(xiàn)金支付。四、建筑材料、設(shè)備的供應(yīng)和采購第十一條工程材料、設(shè)備由方采購。第十二條 因工程需要所采購的材料、設(shè)備，必須附有產(chǎn)品合格證和試驗報告才能使用。一方負責(zé)采購的材料、設(shè)備，對方認為需要復(fù)驗的，另一方應(yīng)按要求提供復(fù)驗報告。經(jīng)復(fù)驗符合質(zhì)量要求的，方可用于工程使用；復(fù)驗不符合質(zhì)量要求的，不得用于工程使用，其復(fù)驗費和其他損失由負責(zé)提供材料一方承擔(dān)。五、施工與設(shè)計變更第十三條 甲方簽字認定交付的設(shè)計圖紙、說明和有關(guān)技術(shù)資料，作為施工的有效根據(jù)，乙方不得擅自修改。第十四條 甲方指定代表現(xiàn)場派駐

5、對工程施工進行監(jiān)督，并對乙方進行簽證，乙方為項目經(jīng)理，對工程進行施工管理。第十五條 設(shè)計變更增減數(shù)應(yīng)以甲方代表簽證單為根據(jù)，對增減部分的工程款由甲、乙雙方協(xié)商確認。六、工程質(zhì)量管理及驗收第十六條 工程具備隱蔽條件，乙方先進行自檢，并在隱蔽驗收前小時以書面形式通知甲方驗收。驗收合格，甲方現(xiàn)場代表在驗收記錄上簽字后，承包人可進行隱蔽和繼續(xù)施工。驗收不合格，乙方予以整改后再交由甲方重新驗收。第十七條 工程具備竣工驗收條件，乙方按國家工程竣工驗收有關(guān)規(guī)定，向甲方提供完整竣工資料及竣工驗收報告（含竣工圖、隱蔽工程簽證和現(xiàn)場簽證單及保修書等）。驗收合格的，雙方進行交接，驗收不合格的，乙方應(yīng)及時返工，費用由

6、乙方自行承擔(dān)，返工導(dǎo)致工期延誤的，乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。第十八條 工程質(zhì)量應(yīng)符合國家及行業(yè)規(guī)定的建筑工程質(zhì)量檢驗評定的準。標七、安全施工第十九條 乙方應(yīng)遵守工程建設(shè)安全生產(chǎn)有關(guān)管理規(guī)定，嚴格按安全標準組織施工，采取必要的安全防護措施，消除事故隱患。由于乙方安全措施不力造成事故的責(zé)任和因此發(fā)生的費用，由乙方承擔(dān)。八、質(zhì)量保修第二十條本工程保修期限為年，自工程竣工驗收合格之日起算。第二十一條 在免費保修期內(nèi)，乙方應(yīng)保證通信暢通，令甲方能夠隨時同乙方取得聯(lián)系。乙方在接到甲方維修通知后 12 小時內(nèi)到達現(xiàn)場并及時處理。如乙方更換保修人員或聯(lián)系電話，應(yīng)及時通知甲方。若因乙方通信不暢或故意拖延推諉，甲

7、方將視為乙方放棄保修責(zé)任，有權(quán)自行解決，乙方無條件認可甲方支付的維修費用，由乙方承擔(dān)所有費用并加收的勞務(wù)費。乙方保修聯(lián)系人：；乙方保修聯(lián)系電話：。九、雙方其他權(quán)利義務(wù)第二十二條 甲方應(yīng)按合同約定向乙方及時支付合同價款和退還履約保證金。應(yīng)按合同約定及時組織竣工驗收。第二十三條 甲方負責(zé)辦理法律規(guī)定由其辦理的許可、批準或備案，包括但不限于建設(shè)用地規(guī)劃許可證，建設(shè)工程規(guī)劃許可證，建設(shè)工程施工許可證，施工所需臨時用水、臨時用電、中斷道路交通、臨時占用土地等許可和批準。甲方應(yīng)協(xié)助乙方辦理法律規(guī)定的有關(guān)施工證件和批件。因甲方原因未能及時辦理完畢前述許可、批準或備案，由甲方承擔(dān)由此增加的費用和（或）延誤的工

8、期，并支付乙方合理的補償。第二十四條甲方應(yīng)負責(zé)提供施工所需要的條件和材料，包括：（一）將施工水利、電力、通信線路等施工所必需的條件接至施工現(xiàn)場內(nèi)。（二）保證向承包人提供正常施工所需要的進入施工現(xiàn)場的交通條件。（三）協(xié)調(diào)處理施工現(xiàn)場周圍地下管線和鄰近建筑物、構(gòu)筑物、古樹名木的保護工作，并承擔(dān)相關(guān)費用。（四）在移交施工現(xiàn)場前向承包人提供施工現(xiàn)場及工程施工所必需的毗鄰區(qū)域內(nèi)供水、排水、供電、供氣、供熱、通信、廣播電視等地下管線資料，氣象和水文觀測資料，地質(zhì)勘察資料，相鄰建筑物、構(gòu)筑物和地下工程等有關(guān)基礎(chǔ)資料，并對所提供資料的真實性、準確性和完整性負責(zé)。按照法律規(guī)定確需在開工后才能提供的基礎(chǔ)資料，甲方

9、應(yīng)盡其努力及時地在相應(yīng)工程施工前的合理期限內(nèi)提供，合理期限應(yīng)以不影響乙方的正常施工為限。（五）應(yīng)提供的施工所需要其他設(shè)施條件和材料。第二十五條 乙方在履行合同過程中應(yīng)嚴格遵守法律和工程建設(shè)標準規(guī)范，并履行以下義務(wù)：（一）辦理法律規(guī)定應(yīng)由承包人辦理的許可和批準，并將辦理結(jié)果書面報送發(fā)包人留存。（二）按法律規(guī)定和合同約定完成工程，并在保修期內(nèi)承擔(dān)保修義務(wù)。（三）按法律規(guī)定和合同約定采取施工安全措施和環(huán)境保護措施，辦理工傷保險，確保工程及人員、材料、設(shè)備和設(shè)施的安全。（四）按合同約定的工作內(nèi)容和施工進度要求，編制施工組織設(shè)計和施工措施計劃，并對所有施工作業(yè)和施工方法的完備性、安全可靠性負責(zé)。（五）在

10、進行合同約定的各項工作時，不得侵害發(fā)包人與他人使用公用道路、水源、市政管網(wǎng)等公共設(shè)施的權(quán)利，避免對鄰近的公共設(shè)施產(chǎn)生干擾。承包人占用或使用他人的施工場地，影響他人作業(yè)或生活的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。（六）按照法律規(guī)定和合同約定編制竣工資料，完成竣工資料立卷及歸檔，并按專用合同條款約定的竣工資料的套數(shù)、內(nèi)容、時間等要求移交發(fā)包人。十、違約責(zé)任第二十六條 乙方未能按合同約定工期竣工的，每延期一日應(yīng)按工程總價款向甲方支付違約金（從工程款中直接扣除）。第二十七條 甲方應(yīng)當按合同約定向乙方支付工程款，每延期一日應(yīng)按照逾期支付工程總額向甲方支付違約金。第二十八條 一方接受對方逾期履行的，不視為對其違約行為的認可

11、，仍然有權(quán)追究其違約責(zé)任，還有權(quán)解除合同。第二十九條 在對方未履行義務(wù)前，一方按照合同履行自己的義務(wù)的，不等于認可對方已經(jīng)履行了先前的義務(wù)或同意對方可以不再履行其義務(wù)。第三十條 因出現(xiàn)不可預(yù)見、不可避免、不可克服的事件，導(dǎo)致本合同無法有效及時履行的，相互不承擔(dān)違約責(zé)任，但是遭遇不可抗力方應(yīng)立即通過電話、微信等方式通知對方，并在通知后的三個工作日內(nèi)將不可抗力的書面有效證明及本合同無法有效及時履行的書面理由提交給對方確認。否則，遭受不可抗力的一方應(yīng)當承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。十一、合同的變更、解除及爭議解決第三十一條 經(jīng)雙方協(xié)商一致可以變更、解除合同。一方要求變更或解除合同，應(yīng)在日前以書面方式通知另一方

12、，雙方協(xié)商解決。因變更或解除合同，致使守約方遭受實際損失的，除按合同約定和依法可免除責(zé)任的情形以外，應(yīng)由違約方負責(zé)賠償。第三十二條 一方只主張違約責(zé)任，沒有主張解除合同的，合同應(yīng)當繼續(xù)履行。一方收到解除合同的通知后，對解除有異議的，應(yīng)當在個工作日內(nèi)向法定機關(guān)提出，否則，視為對解除無異議。第三十三條 任何一方違反本合同任何條款約定的，在對方催告后個工作日內(nèi)沒有改正為全面履行的，守約方有權(quán)書面通知違約方解除合同，且有權(quán)要求違約方賠償相當于合同總額的違約金及所遭受的損失（包括但不限于直接損失、可得利益、律師費用等全部損失）。第三十四條 合同在履行過程中發(fā)生爭議的，雙方應(yīng)通過友好協(xié)商的方式解決。如協(xié)商不成時，應(yīng)先向調(diào)解組織申請調(diào)解。調(diào)解不成的，雙方均有權(quán)向原告所在地人民法院提起訴訟。但在判決結(jié)果作出之前，雙方有義務(wù)保證本合同不中斷履行。十二、附則第三十五條 雙方在簽訂本合同時，應(yīng)當提供經(jīng)核實的身份證明和相應(yīng)資質(zhì)證明文件的復(fù)印件作為合同附件。第三十六條 甲乙任何一方住所地（住址）、代表人（聯(lián)系人）、電話等聯(lián)絡(luò)方式如有變更，變更的一方應(yīng)在變更后小時內(nèi)以書面方式通知對方。否則視為本合同載明的聯(lián)絡(luò)方式繼續(xù)有效，微信和短信內(nèi)容也作為雙方來往文件。通知、訴訟文書等文件以郵寄方式發(fā)送的，將文件按有效聯(lián)絡(luò)方式交給經(jīng)營特快專遞的單位郵寄后，郵件被簽收或拒收均視為已經(jīng)送達。第三十七條