大型建筑工程施工合同范本_施工合同

1、大型建筑工程施工合同范本大多數(shù)建筑工程都是由一些建筑公司或其他專業(yè)團(tuán)隊(duì)承包的。這些建設(shè)單位通常會(huì)在建房前提前簽訂施工合同。那么，大型建設(shè)項(xiàng)目施工合同怎么寫？接下來我們來了解一下大型建設(shè)項(xiàng)目的施工合同模式。大型建筑工程施工合同范本一發(fā)包人(以下簡稱甲方):_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _法定代表人:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _。Id號:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

2、_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _為保證工程施工質(zhì)量，按期完成施工任務(wù)，達(dá)到甲乙雙方互利的目的，根據(jù)中華人民共和國合同法、中華人民共和國建筑法等有關(guān)法律、行政法規(guī)，明確雙方在施工過程中的權(quán)利和義務(wù)，現(xiàn)雙方自愿協(xié)商簽訂本合同。第一個(gè)項(xiàng)目概述。1.項(xiàng)目名稱:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _。2.項(xiàng)目地點(diǎn):_ _ _ _ _ _ _

3、_ _ _ _。3.項(xiàng)目內(nèi)容:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _。4.項(xiàng)目面積:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _。5.項(xiàng)目批準(zhǔn)文號:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _。第二條項(xiàng)目期限。1.合同期限為_ _ _ _ _ _ _天(日歷天)。開始日期:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _完成日期:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

4、 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _2.有下列情形之一的，經(jīng)甲方現(xiàn)場代表簽證，工期可相應(yīng)順延:(1)施工過程中，停電、停水超過_ _ _ _ _ _小時(shí)或連續(xù)間斷停水、停電一次超過_ _ _ _ _ _小時(shí)，將影響正常施工；停水超過_ _ _ _ _ _天；(2)臺風(fēng)、暴雨、颶風(fēng)等不可抗力因素；(3)因其他不可抗拒的因素造成工期延誤的。3.因乙方原因造成工期延誤的，不得要求

5、工期順延。第三條工程承包內(nèi)容。1.工程承包形式:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _。2.工程承包范圍:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _。第四條工程項(xiàng)目的結(jié)算和支付方式。1.本合同生效后_ _ _ _ _ _天內(nèi)，甲方支付_ _ _ _ _ _(大寫)作為工程預(yù)付款。2.甲方應(yīng)根據(jù)核實(shí)的工程進(jìn)度，在收到月度工程報(bào)告后_ _ _ _ _ _天內(nèi)支付工程進(jìn)度款。3.當(dāng)工程進(jìn)度款達(dá)到工程總造價(jià)的_ _ _ _ _ _%時(shí)，不按進(jìn)度支付工程款，但在竣工驗(yàn)收后一個(gè)月內(nèi)支付_ _ _ _ _ _%的工程款，剩下_ _ _ _ _ _%。4.如甲方拖欠工程款，應(yīng)按辦理該項(xiàng)目銀行的現(xiàn)行貸款利率

6、支付給乙方。5.如因甲方延期付款影響工程進(jìn)度，乙方停工或窩工造成的損失由甲方承擔(dān)，工期相應(yīng)順延。6.驗(yàn)收過程中，如有不合格項(xiàng)，由建設(shè)單位在驗(yàn)收時(shí)雙方約定的時(shí)間內(nèi)進(jìn)行修復(fù)。否則處以保留價(jià)萬分之三以上一日以下罰款。7.乙方支付工程款時(shí)應(yīng)向相關(guān)部門開具“建筑安裝專用發(fā)票”，甲方憑加蓋乙方印章的發(fā)票支付工程款。8.甲方應(yīng)將工程款劃入乙方指定賬戶，不得直接劃入施工班組或班組。否則，造成的一切質(zhì)量和經(jīng)濟(jì)責(zé)任由甲方負(fù)責(zé)。第五條工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。1.工程質(zhì)量應(yīng)符合設(shè)計(jì)和施工圖紙要求、甲方規(guī)定的相關(guān)質(zhì)量要求和合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的評定應(yīng)當(dāng)以國家或者行業(yè)質(zhì)量檢驗(yàn)評定標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù)。因乙方原因造成工程質(zhì)量達(dá)不到約定

7、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的，乙方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。2.甲乙雙方對工程質(zhì)量有爭議的，由雙方約定的工程質(zhì)量檢測機(jī)構(gòu)進(jìn)行鑒定，由此產(chǎn)生的所需費(fèi)用和損失由責(zé)任方承擔(dān)。雙方均有責(zé)任，根據(jù)各自責(zé)任，雙方分別滿足設(shè)計(jì)、施工圖紙要求和發(fā)包人規(guī)定的相關(guān)質(zhì)量要求，竣工驗(yàn)收合格備案。第六條工程驗(yàn)收。工程建設(shè)完成后，乙方已具備竣工驗(yàn)收條件，必須按照國家有關(guān)規(guī)定提前10天向監(jiān)理單位和開發(fā)商提供完整的竣工圖紙、相關(guān)資料和竣工驗(yàn)收報(bào)告?？⒐を?yàn)收由甲方相關(guān)部門進(jìn)行，乙方負(fù)責(zé)分項(xiàng)工程。第七條安全施工。乙方應(yīng)遵守工程施工中有關(guān)安全生產(chǎn)的管理規(guī)定，嚴(yán)格按照安全標(biāo)準(zhǔn)組織施工，并采取必要的安全防護(hù)措施，消除事故隱患。因乙方安全措施不力造成的事故及由此產(chǎn)

8、生的費(fèi)用由乙方承擔(dān)。第八條違約責(zé)任。1.乙方無故開工或竣工逾期的，每延誤一天，應(yīng)支付工程總造價(jià)的_ _ _ _%違約金。2.甲方逾期付款的，每逾期一天，甲方應(yīng)按本合同項(xiàng)下應(yīng)付工程款的_ _ _ _%支付違約金。3.乙方采購工程材料，施工質(zhì)量不合格或存在重大質(zhì)量隱患，影響甲方正常使用的，應(yīng)一次性支付工程總金額的_ _ _ _%違約金，并及時(shí)采取措施返工、變更。此外，每影響正常使用一天，還需支付工程總造價(jià)_ _ _ _ _ _%的違約金。第九條雙方的權(quán)利和義務(wù)。1.甲方的權(quán)利和義務(wù)(1)解決材料和臨時(shí)設(shè)施的堆放。(2)在乙方不違反合同規(guī)定的情況下，乙方應(yīng)保證按合同按時(shí)支付工程款。2.乙方的權(quán)利和義

9、務(wù)(1)施工期間，嚴(yán)格遵守甲方的各項(xiàng)規(guī)章制度，保護(hù)甲方設(shè)施。乙方人員不得隨意在甲方廠區(qū)內(nèi)走動(dòng)或徘徊，服從甲方的進(jìn)出管理。(2)對本工程施工中的一切安全事故負(fù)責(zé)。(3)按合同工期組織施工，確保工程按期完成。(4)確保工程質(zhì)量達(dá)到驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，并按有關(guān)規(guī)定組織工程驗(yàn)收工作。(5)組織實(shí)施施工管理人員和材料設(shè)備的動(dòng)員。(6)施工過程中發(fā)生不可抗拒的自然災(zāi)害，不能按原計(jì)劃正常施工時(shí)，乙方應(yīng)及時(shí)通知甲方，由此產(chǎn)生的費(fèi)用增減或損失由雙方協(xié)商解決。(7)安全文明施工。第十條爭端解決。如因本合同引起的任何爭議不能通過協(xié)商解決，雙方均有權(quán)向甲方所在地人民法院提起訴訟。第十一條補(bǔ)充規(guī)定1.本協(xié)議經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。

10、2.本協(xié)議簽署日期為_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _3.本協(xié)議一經(jīng)簽署，雙方應(yīng)嚴(yán)格遵守。如因執(zhí)行本協(xié)議發(fā)生爭議，雙方應(yīng)協(xié)商解決。協(xié)商不成的，由協(xié)議簽訂地人民法院裁決。4.本協(xié)議簽訂于_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _甲方(蓋章):_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

11、_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _代表:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _。_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _大型建筑工程施工合同范

12、本二雇主:承包商:根據(jù)中華人民共和國合同法、中華人民共和國建筑法等有關(guān)法律、行政法規(guī)的規(guī)定，遵循平等、自愿、公平、誠實(shí)信用的原則，雙方就本建筑工程的建設(shè)事項(xiàng)達(dá)成一致意見，訂立本合同。一、項(xiàng)目概況1.項(xiàng)目名稱。2.項(xiàng)目現(xiàn)場。3.項(xiàng)目內(nèi)容。二是工期。1.承包商應(yīng)按照業(yè)主要求的期限完成所有工作。項(xiàng)目的開始日期完工日期合同期的總?cè)諝v日。2.工期獎(jiǎng)罰:本工程在發(fā)包人驗(yàn)收的基礎(chǔ)上完成。承包人未按上述期限完成工程的，每延誤一天罰款人民幣元。3.有下列情況之一的，經(jīng)發(fā)包人簽證，工期可順延。(1)開工受到雇主的影響。(2)工程量大幅增加。(3)不可抗力。(4)發(fā)包人同意工期順延的其他情況。因上述原因?qū)е鹿こ滩荒?/p>

13、按合同工期完成的，承包人應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任及由此給發(fā)包人造成的損失。三、工程質(zhì)量及驗(yàn)收。1.質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。2.承包人應(yīng)按照施工圖紙和說明、國家有關(guān)施工規(guī)范、驗(yàn)收規(guī)范以及發(fā)包人確認(rèn)的施工方案組織施工。3.承包商應(yīng)對現(xiàn)場工人操作、施工方法和施工技術(shù)措施的可靠性和安全性負(fù)全部責(zé)任。因承包人責(zé)任造成工程質(zhì)量事故和返工的，承包人應(yīng)自費(fèi)承擔(dān)經(jīng)濟(jì)損失。如果工期延誤，承包商應(yīng)承擔(dān)所有責(zé)任。4.承包人在施工過程中必須接受發(fā)包人的管理，并及時(shí)辦理質(zhì)量檢驗(yàn)手續(xù)。承包商應(yīng)根據(jù)國家有關(guān)竣工驗(yàn)收的規(guī)定，向業(yè)主代表提供完整的過程檢驗(yàn)數(shù)據(jù)。5.質(zhì)量達(dá)不到約定標(biāo)準(zhǔn)的，發(fā)包人將對承包人進(jìn)行總費(fèi)用的處罰。四.流程結(jié)算和項(xiàng)目付款。1.結(jié)算方

14、式:(1)承包方式:(2)定價(jià)方法:(3)合同價(jià)格(大寫):(4)結(jié)算方式:2.項(xiàng)目付款:動(dòng)詞 （verb的縮寫）材料供應(yīng)和設(shè)備管理。1.所有材料應(yīng)由承包商購買，并經(jīng)業(yè)主批準(zhǔn)后使用。2.機(jī)械和設(shè)備應(yīng)由承包商提供。不及物動(dòng)詞雇主的責(zé)任。1、負(fù)責(zé)辦理相關(guān)施工手續(xù)。2.審查承包商編制的施工方案、各種技術(shù)資料和工程預(yù)決算。3.提供一套施工圖紙。4、負(fù)責(zé)組織工程設(shè)計(jì)交底、圖紙會(huì)審。5.業(yè)主任命同志為現(xiàn)場代表。七、承包人的責(zé)任。1、承包人必須在施工中配備保證工程進(jìn)度和質(zhì)量的現(xiàn)場管理隊(duì)伍。2.遵守業(yè)主的質(zhì)量、技術(shù)、安全、文明施工管理體系，接受業(yè)主代表的指揮、檢查和監(jiān)督。3.合同生效后天內(nèi)編制施工計(jì)劃，提交發(fā)包人審查，并按施工計(jì)劃組織施工。4.做好施工原始記錄，按照發(fā)包人要求的工程資料樣式和填寫方式收集施工技術(shù)資料，提供給發(fā)包人2套。5.承包商任命同志作為現(xiàn)場代表。八、安全生產(chǎn)和文明施工。1.承包商應(yīng)派專人管理施工用電和施工機(jī)械，并加強(qiáng)使用過程中