2021年裝飾裝修工程施工合同書.doc

1、2021年裝飾裝修工程施工合同書1.3工程期限_天，開工日期_年_月_日，竣工日期_年_月_日。1.4合同價款:本合同工程暫定造價為(大寫)_。第二條工程結(jié)算方式工程結(jié)算造價編制以_年_省建筑裝飾工程預算定額及_年_月_省工程造價信息為依據(jù)，不能直接套用定額及信息價的，應提前通知甲方，由甲方確認品牌及價格后再行施工。特別貴重材料及器材品牌及價格由雙方另行面議。工程量按實結(jié)算。第三條施工圖紙發(fā)包人委托承包人設計施工圖紙，圖紙貳份，發(fā)包人、承包人各壹份(詳見附表:家庭居室裝飾裝修工程設計圖紙)。第四條發(fā)包人義務4.1開工前_天，為承包人入場施工創(chuàng)造條件。4.2提供施工期間的水源、電源。4.3派置_

2、為甲方代表協(xié)調(diào)現(xiàn)場施工監(jiān)理。4.4參與工程質(zhì)量和施工進度的監(jiān)督，負責材料進場、竣工驗收。第五條承包人義務5.1施工中嚴格執(zhí)行安全施工操作規(guī)范、防火規(guī)定、施工規(guī)范及質(zhì)量標準，按期保質(zhì)完成工程。5.2嚴格執(zhí)行有關施工現(xiàn)場管理的規(guī)定，不得擾民及污染環(huán)境。5.3乙方在施工中發(fā)生的安全事故，一切責任均由乙方負責承擔。5.4保證施工現(xiàn)場的整潔，工程完工后負責清掃施工現(xiàn)場，施工人員和設備必須在_天內(nèi)撤離施工現(xiàn)場。5.5乙方應對該單位工程的產(chǎn)品負責，應做好設備、器材的防盜、防竊及產(chǎn)品保護工作至驗收交付甲方時為止。5.6乙方派項目經(jīng)理_負責現(xiàn)場施工工作。第六條工程變更工程項目及施工方式如需變更，雙方應協(xié)商一致，

3、簽訂書面變更協(xié)議，同時調(diào)整相關工程費用及工期。第七條材料的提供由承包人提供的材料、設備、器材，承包人應在運到施工現(xiàn)場前通知發(fā)包人，并接受發(fā)包人檢驗。經(jīng)發(fā)包人驗收合格后方可用于本工程第八條工期延誤8.1對以下原因造成竣工日期延誤，經(jīng)發(fā)包人確認，工期相應順延:(1)工程量變化和設計變更。(2)不可抗力。(3)發(fā)包人同意工期順延的其他情況。8.2因發(fā)包人未按約定完成其應負責的工作而影響工期的，工期順延;因發(fā)包人提供的材料、設備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量的，返工費用由發(fā)包人承擔，工期順延。8.3發(fā)包人未按期支付工程款，合同工期相應順延。8.4因承包人責任不能按期開工或無故中途停工而影響工期的，工期不順延

4、;因承包人原因造成工程質(zhì)量存在問題的，返工費用由承包人承擔，工期不順延。第九條質(zhì)量標準雙方約定本工程施工質(zhì)量標準:建筑裝飾施工質(zhì)量驗收規(guī)程以及相關的驗收標準。施工過程中雙方對工程質(zhì)量發(fā)生爭議，由相關部門對工程質(zhì)量予以認證，經(jīng)認證工程質(zhì)量不符合合同約定的標準，認證過程支出的相關費用由承包人承擔;經(jīng)認證工程質(zhì)量符合合同約定的標準，認證過程支出的相關費用由發(fā)包人承擔。第十條工程驗收和保修10.1雙方約定在施工過程中屬隱蔽工程的需書面通知甲方進行隱蔽驗收;承包人應提前兩天通知發(fā)包人進行驗收，驗收合格后應填寫工程驗收單。10.2工程竣工后，承包人應通知發(fā)包人驗收，發(fā)包人接到驗收通知后七天內(nèi)_驗收，經(jīng)相關

5、部門驗收合格后填寫工程驗收單并辦理移交手續(xù)。10.3本工程自驗收合格雙方簽字之日起保修期為一年。驗收合格簽字后，填寫工程保修單。第十一條工程款支付方式11.1雙方約定按以_式支付工程款:(1)開工前按暫定價的_%預付施工備料款_元。(2)工程進度至_%時再付_元。(3)工程進度至_%時再付_元。(4)工程竣工驗收后_天內(nèi)付_元。(5)工程竣工結(jié)算后留_%作為工程質(zhì)量保證金，余款_天內(nèi)一次性付清。11.2工程驗收合格后，承包人應向發(fā)包人提出工程結(jié)算，并將有關資料送交發(fā)包人。發(fā)包人接到資料后_日內(nèi)如未有異議，即視為同意，雙方應填寫工程結(jié)算單并簽字，發(fā)包人應在簽字時向承包人結(jié)清工程尾款。11.3工程

6、款全部結(jié)清后，承包人應向發(fā)包人開具正式統(tǒng)一_。第十二條違約責任12.1合同雙方當事人中的任何一方因未履行合同約定或違_法律、法規(guī)及有關政策規(guī)定，受到罰款或給對方造成損失的均由責任方承擔責任，并賠償給對方造成的經(jīng)濟損失。12.2未辦理驗收手續(xù)，發(fā)包人提前使用或擅自動用工程成品而造成損失的，由發(fā)包人負責。12.3因一方原因，造成合同無法繼續(xù)發(fā)行時，該方應及時通知另一方辦理合同終止手續(xù)，并由責任方賠償對方相應的經(jīng)濟損失。12.4發(fā)包人未按期支付工程款的，每延誤一天向?qū)Ψ街Ц哆`約金_元。12.5由于承包人原因，工程質(zhì)量達不到雙方約定的質(zhì)量標準，承包人負責修理，工期不予順延。12.6由于承包人原因致使工期延誤，每延誤一天向?qū)Ψ街Ц哆`約金_元。第十三條合同爭議的解決方式本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由當事人雙方協(xié)商解決;也可由有關部門調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的，依法向人民法院提起訴訟。第十四條因工程施工而產(chǎn)生的垃圾，由承包人負責運出施工現(xiàn)場，并負責將垃圾運到指定的地點。第十五條附則15.1本合同經(jīng)雙方簽字(蓋章)后生效，合同履行完畢后終止。15.2本合同簽訂后工程不得轉(zhuǎn)包。15