農(nóng)村建房合同樣本(格式范本)

1、農(nóng)村建房施工合同甲方： （姓名，身份證號碼）乙方： （姓名，身份證號碼）甲方擬建房屋一座，位置在 號，由乙方負責承攬建設。為明確雙方權(quán)利義務關系，經(jīng)雙方協(xié)商同意，就該建房工程的施工承包事宜達成如下協(xié)議：一、雙方權(quán)利義務1 方負責提供石灰、磚、水泥、沙子、水源、鋼材等建筑材料。根據(jù)施工進度，乙方應提前 5 天通知甲方購買所需材料。乙方具有從事農(nóng)村房屋建設的成熟經(jīng)驗，負責施工建設并交付建房成果。當事人明確，雙方不存在雇傭關系。攪拌機、震動器等施工機械以及模板、腳手架等所有勞動工具由乙方自帶，費用由乙方自理。2 / 9工期從 年 月 日開始建設，工期為 天。如發(fā)生下雨、停電、地震等影響施工的不可抗力

2、情況的，可順延工期。乙方加強對其人員的安全教育，嚴格管理，遵守國家法律法規(guī)，安全施工。乙方全程對施工安全負完全責任，施工過程中的一切安全事故都由乙方負責 乙方所屬人員的工資報酬由乙方負責支付，與甲方無關。二、質(zhì)量要求乙方應當本著保質(zhì)保量的原則，按照圖紙施工，加強質(zhì)量管理。重要施工過程：如地基、澆鑄須經(jīng)甲方驗收后方能進行下一工序。2 甲方發(fā)現(xiàn)乙方在施工過程中有浪費材料、工作不負責，影響房屋質(zhì)量等行為時，有權(quán)要求乙方停工或整改。3 屋建成后一年內(nèi)，甲方發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題的，乙方必須進行免費維修。三、付款方式1 程款結(jié)算方式：以建房面積計算(建房面積實量)，每平方米貳佰叁拾元人民幣（230元/m2）。2

3、付款方式：第一層完工付 萬元，第二層結(jié)頂付 萬元，余款竣工驗收后一個月內(nèi)付清，留2000元保修金，一年保修期滿后付清。四、違約責任1 于工程質(zhì)量達不到要求的，乙方要進行修理、重作；造成損失的，由乙方賠償。因乙方原因?qū)е率购贤瑹o法履行的，乙方應承擔違約金 元，并賠償因其違約給甲方造成的一切損失。2、乙方若無視甲方的合理要求，或者采取消極怠工和延誤工期等做法為難甲方，視為乙方根本違約，甲方有權(quán)解除本合同。乙方應承擔違約金 元。3、在乙方無違約行為的情況下，甲方若不按合同約定支付工程價款，應當承擔違約金 元（或每日承擔違約金 元）。五、爭議解決辦法發(fā)生合同爭議時，雙方應友好協(xié)商。如協(xié)商不成，雙方可將爭議提交人民法院進行裁決。六、附則本合同一式兩份，甲乙雙方當事人各執(zhí)一份。本合同自簽訂之日起生效。以上合同，雙方必須共同遵守。如經(jīng)雙方協(xié)商同意簽訂補充合同，補充合同與本合同具有同等法