裝飾裝修合同新整理版

1、裝飾裝修合同新整理版 合同編號：_ 發(fā)包方（以下簡稱甲方）：_ 委托代理人：_ 單位：_ 住所地址：_ 聯(lián)系電話：_ 承包方（以下簡稱乙方）：_ 法定代表人：_ 注冊地址：_ 聯(lián)系電話：_ 依照中華人民共和國合同法及其它有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上，為保證工程順利進行，特簽訂本合同（包括本合同附件和所有補充合同），以便共同遵守。 第一條 工程概況 11 工程地點：_市_區(qū)（縣）_路_號_樓_室。 12 住房結(jié)構(gòu)：_房型_房_廳_套，施工面積_平方米。 13 工程承包方式，雙方商定采取下列第_種 承包方式： （1）乙方包工、包全部材料（見附表五：乙方提供裝飾裝修

2、材料明細表）； （2）乙方包工、部分包料，甲方提供部分材料（見附表四：甲方提供裝飾裝修材料明細表，附表五：乙方提供裝飾裝修材料明細表）； （3）乙方包工、甲方包全部材料（見附表四：甲方提供裝飾裝修材料明細表）。 14 總價款：_元，大寫（人民幣）：_。其中：材料費：_，人工費：_，管理費：_，設(shè)計費：_，垃圾清運費：_，稅金：_，其他費用：_。（詳見附表三：家庭居室裝飾裝修工程報價單）。經(jīng)雙方認可，變更施工內(nèi)容，變更部分的工程款按實另計。 15 工程期限_天；開工日期_天_月_日；竣工日期_天_月_日； 16 工程內(nèi)容及做法（見附表一：裝飾裝修工程施工項目確認表、附表二：裝飾裝修工程內(nèi)容和做法

3、一覽表）。 第二條 施工單位資格 乙方是經(jīng)過工商行政管理機關(guān)核準登記的企業(yè)法人，通過最近一次企業(yè)年檢，具有經(jīng)建設(shè)行政主管機關(guān)審定的從事民用建筑裝飾裝修工程的資質(zhì)，資質(zhì)等級符合本次施工的要求。乙方不具備營業(yè)資格或相應(yīng)資質(zhì)的，甲方有權(quán)終止本合同，乙方應(yīng)當立即返還甲方已支付的費用，并賠償乙方損失。 第三條 材料供應(yīng) 31 按合同約定由甲方提供的材料、設(shè)備（見附表四：甲方提供裝飾裝修材料明細表），甲方應(yīng)在材料到施工現(xiàn)場前通知乙方，雙方共同驗收并辦理交接手續(xù)； 32 按合同約定由乙方提供的材料、設(shè)備（見附表五：乙方提供裝飾裝修材料明細表），乙方應(yīng)在材料到施工現(xiàn)場前通知甲方，雙方共同驗收。 第四條 工程質(zhì)

4、量 41 本工程執(zhí)行_（填建筑裝飾工程技術(shù)規(guī)程）、_（填裝飾裝修驗收標準）和市建設(shè)行政主管部門制定的其它地方標準、質(zhì)量評定驗收標準。 42 本工程由_方設(shè)計施工方案。 43 甲方提供的材料、設(shè)備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量，其返工費用由甲方承擔，工期順延。 44 由于乙方原因造成質(zhì)量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不變。 45 在施工過程中，甲方提出設(shè)計修改意見及增減工程項目時須提前與乙方聯(lián)系。在簽訂工程項目變更單（詳見附件見）后，方能進行該項目的施工。由此影響竣工日期的，由甲、乙雙方商定。凡甲方私自與工人商定更改施工內(nèi)容所引起的一切后果，由甲方自負，給乙方造成損失的，甲方應(yīng)予賠償。 46 施工過

5、程中雙方對工程質(zhì)量發(fā)生爭議，申請由_部門對工程質(zhì)量予以認證，經(jīng)認證工程質(zhì)量不符合合同約定的標準，認證過程支出的相關(guān)費用由乙方負責，經(jīng)認證工程質(zhì)量符合合同約定的標準，認證過程支出的相關(guān)費用由甲方負責。 第五條 工程驗收 51 雙方約定在施工過程中分下列幾個階段對工程質(zhì)量進行驗收：_。 乙方應(yīng)提前_天通知甲方參加驗收，階段驗收合格后應(yīng)填寫工程驗收單（見附表八：工程驗收單）； 52 工程竣工后，乙方應(yīng)通知甲方驗收，甲方應(yīng)自接到驗收通知后兩天內(nèi)組織驗收，填寫工程驗收單（見附表八：工程驗收單）。在工程款結(jié)清后，辦理移交手續(xù)（見附表九：工程結(jié)算單）； 53 本工程自驗收合格雙方簽字之日起保修期為_年。驗收

6、合格簽字后，填寫工程保修單（見附表十：工程保修單）。 第六條 工程款支付方式 61 雙方約定按下列第_種方式支付工程款： 日，_至_）本合同簽訂后，開工前1（ 甲方支付相當于總價款_的工程款； （2）完成_的工程量之日后的_日內(nèi)，甲方支付相當于總價款_的工程款； （3）竣工驗收后_日內(nèi)，甲方支付相當于總價款_的工程款。 （4）竣工驗收合格_年后或雙方約定的保修期滿，甲方支付相當于總價款_的工程款。 甲方支付工程款，乙方的業(yè)務(wù)員或施工人員收取的，視為乙方收取。 62 因變更施工內(nèi)容導致總價款增減的，甲方在竣工驗收合格之日支付或收取增、減部分的款項。 63 雙方款項往來，均應(yīng)出具收據(jù)。施工結(jié)束，甲

7、方全額付清應(yīng)付款項后，乙方應(yīng)當出具合法發(fā)票。 64 竣工驗收合格后，甲方有權(quán)留取相當于工程總價款的_的保修基金?？⒐を炇蘸细窈骭年內(nèi)沒有發(fā)生工程質(zhì)量問題的，甲方應(yīng)將保修基金全額退還乙方。 第七條 有關(guān)安全生產(chǎn)和防火約定 甲方提供的施工圖紙做法說明及施工場地應(yīng)符合防火、防事故的要求，主要包括電氣線路、煤氣管道、自來水和其它管道暢通、合格。乙方在施工中應(yīng)采取必要的安全防護和消防措施，保障作業(yè)人員及相鄰居民的安全，防止相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等事故發(fā)生。如遇上述情況發(fā)生，屬甲方責任的，甲方負責和賠償；屬于乙方責任的，乙方負責修復(fù)和賠償。 第八條 工程監(jiān)理 81 本工程甲方委托監(jiān)

8、理，應(yīng)與監(jiān)理單位簽訂監(jiān)理合同。并在本合同協(xié)議條款內(nèi)明確監(jiān)理單位、總監(jiān)理工程師及其應(yīng)履行的職責。 82 本合同中總監(jiān)理工程師和甲方代表的職責不能相互交叉。非經(jīng)甲方同意，總監(jiān)理工程師及其代表無權(quán)解除本合同中乙方的任何義務(wù)。合同履行中，發(fā)生影響甲、乙雙方權(quán)利和義務(wù)的事件時，總監(jiān)理工程師應(yīng)作出公正的處理。 83 為保證施工正常進行，甲乙雙方應(yīng)尊重總監(jiān)理工程師的決定。對總監(jiān)理工程師的決定有異議時，按協(xié)議條款的約定處理?？偙O(jiān)理工程師易人，甲方接到監(jiān)理單位通知后應(yīng)同時通知乙方，后任繼續(xù)履行賦予前任的權(quán)利和義務(wù)。 第九條 施工圖紙 雙方商定施工圖紙采取下列第_種方式提供： 91 甲方在開工日期_天之前按協(xié)議條

9、款約定的日期和份數(shù)，向乙方提供完整的施工圖紙。乙方需要超過協(xié)議條款雙方約定的圖紙份數(shù)，甲方應(yīng)代為復(fù)制，復(fù)制費用由乙方承擔。 _甲方委托乙方設(shè)計施工圖紙，圖紙一式 29 份，甲方、乙方、施工隊各執(zhí)一份（見附表六：家庭居室裝飾裝修工程設(shè)計圖紙），設(shè)計費_元由甲方支付（此費用不在工程價款內(nèi)）。 93 使用境外圖紙，不能滿足施工需要時，雙方應(yīng)在協(xié)議條款內(nèi)約定復(fù)制、重新繪制、翻譯、購買標準圖紙等事項。 第十條 乙方駐工地代表 乙方任命駐工地負責人，按以下要求行使合同約定的權(quán)利，履行合同約定的義務(wù)： 101 乙方的要求、請求和通知，以書面形式由乙方代表簽字后送甲方代表，甲方代表在回執(zhí)行上簽署姓名及收到時間

10、后生效。 102 乙方代表按甲方代表批準的施工組織設(shè)計（或施工方案）和依據(jù)合同發(fā)出的指令、要求組織施工。在情況緊急且無法與甲方代表聯(lián)系的情況下，可采取保護人員生命和工程、財產(chǎn)安全的緊急措施，并在采取措施后24小時內(nèi)向甲方代表送交報告。責任在甲方，由甲方承擔由此發(fā)生的追加合同價款，相應(yīng)順延工期；責任在乙方，由乙方承擔費用。 103 乙方代表易人，乙方應(yīng)于易人前_天通知甲方，后任繼續(xù)履行合同文件約定的前任的權(quán)利和義務(wù)。 第十一條 甲方工作 天，向乙方提供經(jīng)物_甲方應(yīng)在開工前 111 業(yè)管理部門認可的施工圖紙或做法說明_份，并向乙方進行現(xiàn)場交底。全部騰空或部分騰空房屋，清除影響施工的障礙物。對只能部

11、分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設(shè)等應(yīng)采取保護措施。向乙方提供施工需用的水、電等必備條件，并說明使用注意事項。 112 做好施工中因臨時性使用公用部位操作以及產(chǎn)生影響鄰里關(guān)系等的協(xié)調(diào)工作。 113 如確實需要拆改原建筑結(jié)構(gòu)或設(shè)計管線，負責到所在地房管部門或物業(yè)管理部門辦理相應(yīng)審批手續(xù)，并承擔有關(guān)費用。 114 不拆動室內(nèi)承重結(jié)構(gòu)，如需拆改原建筑的非承重結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線，負責到有關(guān)部門辦理相應(yīng)的審批手續(xù)； 115 施工期間甲方仍需部分使用該居室的，負責做好施工現(xiàn)場的保衛(wèi)及消防等項工作； 116 參與工程質(zhì)量和施工進度的監(jiān)督，負責材料進場、工程竣工驗收。 第十二條 乙方工作 121 施工中嚴格執(zhí)行安全

12、施工操作規(guī)范、防火規(guī)定、施工規(guī)范及質(zhì)量標準，按期保質(zhì)完成工程； 122 嚴格執(zhí)行本市有關(guān)施工現(xiàn)場管理的規(guī)定，不得擾民及污染環(huán)境； 保證居室內(nèi)上、保護好原居室室內(nèi)的家具和陳設(shè)， 312 下水管道的暢通； 124 保證施工現(xiàn)場的整潔，工程完工后負責清掃施工現(xiàn)場。 125 參加甲方組織的施工圖紙或做法說明現(xiàn)場交底。 126 指派_為乙方駐工地代表，負責合同履行。按要求組織施工，保質(zhì)、保量、按期完成施工任務(wù)，解決由乙方負責的各項事宜，對其行為乙方應(yīng)予認可。如更換人員，乙方應(yīng)及時書面通知甲方。 127 乙方應(yīng)當提交說明書、保修單、環(huán)保說明書和購貨發(fā)票復(fù)印件，甲方要求與原件核對的，乙方應(yīng)當同意。發(fā)票上應(yīng)當

13、載明產(chǎn)品名稱、品牌、型號、規(guī)格、等級、價格和數(shù)量。 第十三條 工程變更 工程項目或施工方式如需變更，雙方應(yīng)協(xié)商一致，簽訂書面變更協(xié)議，同時調(diào)整相關(guān)工程費用及工期（見附表七：裝飾裝修工程變更單）。 第十四條 工期延誤 141 對以下原因造成竣工日期延誤，經(jīng)甲方確認，工期相應(yīng)順延： （1）工程量變化或設(shè)計變更； （2）不可抗力； ）甲方同意工期順延的其他情況。3（ 142 因甲方未按合同約定完成其應(yīng)負責的工作而影響工期的，工期順延；因甲方提供的材料、設(shè)備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量的，返工費用由甲方承擔，工期順延。 143 甲方未按期支付工程款，合同工期相應(yīng)順延。 144 因乙方責任不能按期完工，工期

14、不順延；因乙方原因造成工程質(zhì)量存在問題的，返工費用由乙方承擔，工期不順延。 第十五條 違約責任 151 合同雙方當事人中的任一方因未履行合同的約定或違反國家法律、法規(guī)及有關(guān)政策規(guī)定，受到罰款或給對方造成經(jīng)濟損失均由責任方承擔責任，并賠償給對方造成的經(jīng)濟損失； 152 未辦理驗收手續(xù)，甲方提前使用或擅自動用工程成品而造成損失的，由甲方負責； 153 因一方原因，造成合同無法繼續(xù)履行時，該方應(yīng)及時通知另一方，辦理合同終止手續(xù)，并由責任方賠償對方相應(yīng)的經(jīng)濟損失； 154 由于甲方原因?qū)е卵悠陂_工或中途停工，甲方應(yīng)補償乙方因停工、窩工所造成的損失，每停工或窩工一天，甲方付乙方_元；甲方未按合同的約定付

15、款的，每逾期一天，按逾期未付款的_支付違約金。 由于乙方原因，工程質(zhì)量達不到雙方約定的質(zhì)量 515 標準，乙方負責修理，工期不予順延； 156 由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方按甲方已付款的_向甲方支付違約金。 157 甲方未辦理有關(guān)手續(xù)，強行要求乙方拆改原有建筑承重結(jié)構(gòu)及共用設(shè)備管線，由此發(fā)生的損失或事故（包括罰款）由甲方負責并擔責任。 158 乙方擅自拆改原有建筑承重結(jié)構(gòu)或共用設(shè)備管線，由此發(fā)生的損失或事故（包括罰款），由乙方負責并承擔責任。 第十六條 合同的變更和解除 171 合同經(jīng)雙方簽字（在有形市場簽訂的合同須經(jīng)市場管理部門蓋章見證）生效后，雙方必須嚴格遵守。任何一方需變更合

16、同內(nèi)容，應(yīng)經(jīng)協(xié)商一致后，重新簽訂補充協(xié)議。如要終止合同，提出終止合同一方，要以書面形式提出，應(yīng)按合同總價款_支付違約金，并辦理終止合同手續(xù)。 172 施工過程中任何一方提出終止合同，須向另一方以書面形式提出，經(jīng)雙方同意辦理清算手續(xù)，訂立終止合同協(xié)議，可視為本合同解除。 第十七條 垃圾清運 因工程施工而產(chǎn)生的垃圾，由乙方負責運出施工現(xiàn)場，地點，甲方負責支付垃_并負責將垃圾運到指定的圾清運費用（人民幣）_元（此費用不在工程價款內(nèi)）。 第十八條 聲明及保證 甲方： 181 甲方為一家依法設(shè)立并合法存續(xù)的企業(yè)，有權(quán)簽署并有能力履行本合同。 182 甲方簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)均已辦妥并合法有效。

17、 183 在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構(gòu)、行政機關(guān)或監(jiān)管機構(gòu)均未作出任何足以對甲方履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。 184 甲方為簽署本合同所需的內(nèi)部授權(quán)程序均已完成，本合同的簽署人是甲方的法定代表人或授權(quán)代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。 乙方： 181 乙方為一家依法設(shè)立并合法存續(xù)的企業(yè)，有權(quán)簽署并有能力履行本合同。 182 乙方簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)均已辦妥并合法有效。 183 在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構(gòu)、行政機關(guān)或監(jiān)管機構(gòu)均未作出任何足以對乙方履行本合同產(chǎn)生重 大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。 184 乙方為簽署

18、本合同所需的內(nèi)部授權(quán)程序均已完成，本合同的簽署人是乙方的法定代表人或授權(quán)代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。 第十九條 保密 雙方保證對從另一方取得且無法自公開渠道獲得的商業(yè)秘密（技術(shù)信息、經(jīng)營信息及其他商業(yè)秘密）予以保密。未經(jīng)該商業(yè)秘密的原提供方同意，一方不得向任何第三方泄露該商業(yè)秘密的全部或部分內(nèi)容。但法律、法規(guī)另有規(guī)定或雙方另有約定的除外。保密期限為_年。 一方違反上述保密義務(wù)的，應(yīng)承擔相應(yīng)的違約責任并賠償由此造成的損失。 第二十條 不可抗力 本合同所稱不可抗力是指不能預(yù)見、不能克服、不能避免并對一方當事人造成重大影響的客觀事件，包括但不限于自然災(zāi)害如洪水、地震、火災(zāi)和風暴等以及社會事件如戰(zhàn)爭、動亂、政府行為等。 如因不可抗力事件的發(fā)生導致合同無法履行時，遇不可抗力的一方應(yīng)立即將事故情況書面告知另一方，并應(yīng)在_天內(nèi)，提供事故詳情及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料，雙方認可后協(xié)商終止合同或暫時延遲合同的履行。 通知 第二十一條 211 根據(jù)本合同需要發(fā)出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關(guān)的通知和要求等，必須用書面形式，可采用_（書信、傳真、電報、當面送交等方式）傳遞。以上方式無法送達的，方可采取公告送達的方式。 212 各方通訊地址如下：_。 213 一方變更通知或通訊地址，應(yīng)自變更之日起_日內(nèi)，以書面形式通知對方；否則，由未通知方承擔由