城市道路照明工程施工合同

道路照明安裝工程施工合同發(fā)包方： （以下簡稱甲方）承包方： （以下簡稱乙方）依照中華人民共和國合同法、中華人民共和國建筑法及其他有關法律、行政法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就 照明工程，特訂立本合同。1. 合同內容1.1工程名稱：1.2工程地點：1.3工程范圍：施工工期2.1開始工作日期： 年 月 日2.2結束工作日期： 年 月 日2.3總日歷工作天數為 ： 天2. 承包方式本工程為包工包料（包含燈具采購）的承包方式。3. 合同價款及付款方式4.1合同總價款（暫定）人民幣： 元，大寫：4.1.1合同總價款包括照明燈具、工程施工費。4.2付款方式 4.2.1施工進場兩天內支付暫定工程款的30%，工程施工電纜敷設完畢支付暫定工程款的50%，竣工驗收后支付至總工程款的95%。質保期滿后一個月內一次性支付5%的質保金。 4.2.2合同價款的增減：工程量以竣工圖為基準。 4.燈具技術參數要求 4.1光通量： 4.2顯色指數 4.3色溫 4.4配光曲線 4.5整燈光效 4.6壽命 4.7工作溫度 4.8燈具和電源防護等級為IP65； 4.9工作電壓：AC185V265V，頻率為50HZ+-10HZ 4.10光通維持率 4.11道路平均照度和均勻度要求： 4.12未作要求部分，須滿足國家及省市相關規(guī)范要求。 5.質量要求 依據城市道路照明設計標準（CJJ45-2006）、圖紙設計標準及相關驗收標準；光衰5%/年。6.雙方責任 6.1甲方責任：6.1.1甲方在乙方施工前，向乙方提供 原來地下管網圖、照明工程電氣施工圖（招標文件中提供的圖紙）電子版。6.1.2向乙方提供必要的場地及施工用水、用電（費用由乙方承擔）。 6.1.3按合同約定向乙方支付合同價款。 6.1.4由于工期太緊，甲方必須在收到乙方文件（包括圖紙、變更、與工程進度有關的文件）2小時內予以確認，否則視為甲方已確認。 6.1.5甲方負責協(xié)調施工現場中發(fā)生的非施工單位引起的各種問題。 6.1.6甲方在收到乙方提交的工程驗收申請后48小時內組織相關人員對該項工程進行驗收。驗收合格后及時辦理結算。6.2乙方責任：6.2.1乙方應向甲方提供竣工圖四套。6.2.2調試驗收合格后，需免費對甲方操作人員進行技術培訓，直至甲方人員能夠達到技術上熟練操作。6.2.3按施工安全規(guī)范做好施工質量、安全管理，如在施工期間發(fā)生施工質量、安全事故，應及時報告甲方。保證施工現場清潔符合有關規(guī)定，按文明工地標準組織施工，做到“工完、料凈、場地清。6.2.4隱蔽工程，隱蔽前應提前8小時通知甲方驗收，經甲方驗收合格后方可隱蔽，自行隱蔽無效。6.2.5乙方進場施工時應自覺遵守施工現場管理制度，遵守甲方有關施工現場管理的有關規(guī)定，承擔在安裝、施工過程中的放火、防盜等安全責任；對現場所有其他建筑及建筑裝修、設備、器具、綠化苗木不得破壞。 7.暫停施工7.1當碰到重大質量事故，安全事故或其他甲方代表認為確有必要暫停施工時，應當以書面形式要求乙方暫停施工，并在提出要求后12小時內提出書面處理意見。乙方應當按甲方要求停止施工，并妥善保護已完工程。乙方實施甲方代表作出的處理意見后，可以書面形式提出復工要求，業(yè)主代表應當在2小時內給予答復。甲方代表未能在規(guī)定時間內提出處理意見，或收到乙方復工要求后2小時內未予答復，承包方可自行復工。因甲方原因造成停工的，由甲方承擔所發(fā)生的追加合同價款，賠償乙方由此造成的損失，工期順延。因乙方原因造成停工的，由乙方承擔發(fā)生的費用，工期不予順延。7.2非甲乙雙方的原因，切是不可抗拒的原因（天氣、人為因數）可進行暫時停工。8工程延誤對以下原因造成竣工日期推遲的延誤，經甲方代表確認后，工期相應順延；8.1甲方未按合同約定提供所需資金、指令、批準、答復等，致使施工不能正常進行；8.2經甲方認可的設計變更和工程量增加；8.3一天內非甲方、乙方原因停電造成停工累計超過8小時；8.4因甲方原因造成乙方的人員窩工，乙方有權索賠窩工費，同時工期順延。9不可抗力 9.1 照明工程為冬季室外施工，由于天氣下雨、雪等天氣原因造成不能施工，工期相應順延，乙方可索賠費用和工期。9.2非甲乙雙方的原因，而是不可預料的外界因數影響造成的停工，工期相應順延，乙方可索賠費用和工期。10變更施工中甲方對原設計進行變更，應在變更前3天，向乙方發(fā)出書面變更通知，乙方按通知進行變更。因變更導致的費用按合同的結算辦法方法計價，延誤的工期相應順延。11驗收11.1安裝工程開始前，乙方應提供主材的相關資料及材料報驗單，報給甲方，甲方要在2小時內對材料的質量進行檢查。11.2隱蔽前通知甲方，經甲方驗收合格后方可隱蔽。11.3燈具安裝調試完畢后，經甲方驗收合格，作為本工程的最終質量驗收。 12.工程質保期 12.1本工程質保期為工程驗收合格之日期 年。保修期內如工程發(fā)生故障，乙方必須在接到通知后的12小時內派人員維修，因產品質量問題引起的工程維修，甲方支付維修所發(fā)生的費用，乙方維修。因安裝問題引起的工程維修，乙方負責免費維修。 12.2保修期滿后，乙方應建立24小時電話熱線跟蹤服務，若工程發(fā)生故障，乙方應在接到通知后24小時內趕赴現場維修，以最優(yōu)惠的成本價維修更換。13違約責任13.1本工程驗收質量必須達到乙方承諾的合格標準。13.2除不可抗力外，甲乙雙方應嚴格遵守本合同條款，否則，違約方須承擔違約責任。13.3若乙方未能按本合同工期完工，每延誤一天，支付合同總價的萬分之二的違約金，若甲方未能按本合同支付工程款，乙方有權停工，甲方支付誤工費，由此造成工期延誤由甲方負責。14.爭議的解決凡因執(zhí)行本合同所發(fā)生的或與本合同有關的一切爭議，合同各方應通過友好協(xié)商解決：如果協(xié)商不能解決，任何一方均可向本合同項目工程地人民法院提起訴訟。15.其它15.1由于開挖路面原因移動部分苗木時，乙方請甲方代表現場確認，甲方代表同意后，乙方挖處苗木，苗木的種植工作不在乙方合同范圍內，乙方不負責。15.2乙方不負責乙方開挖的水泥路面和地板磚的修復工作。15.3本合同如有未盡事宜，經雙方友好協(xié)商，另簽補充協(xié)議。15.4本合同一式六份，甲乙雙方各三份。本協(xié)議書及附件；1、 補充協(xié)議(若有)；補充協(xié)議是在本合同的基礎上，因施工條件發(fā)生重大變化雙方簽訂的協(xié)議，補充協(xié)議視為本合同的一部分，與本合同具有同等的法律效力。3、洽商、變更等明確雙方權利義務的各種會議紀要、協(xié)議；4、本工程實施過程中業(yè)主、監(jiān)理、質量監(jiān)督單位和項目經理部下達的文件、通知、指令、進度計劃；5、本工程甲方的招標文件及其它與本工程有關的技術要求、施工設計圖紙、技術規(guī)范等；6、本工程乙方的投標文件上述文件將互相補充，若有不明確或不一致之處，以上列文件時間在后者為準。1、乙方完成本協(xié)議工程范圍內照明工程工程的所有工作內容，并履行其應盡的責任后，按乙方投標報價進行結算，（詳見乙方投標文件中工程量清單報價表）約 萬元（大寫： ）。2、其投標報價應包括（但不僅限于）完成上述工程范圍及內容中所需的各種勞務、機械設備、材料（含損耗）、水、電、小型機具、管理、維護、質檢實驗、驗收、檢測配合、質保、安全文明、環(huán)保措施、動力能源、管理費、規(guī)費、利潤、稅金、成品保護、缺陷修復、臨時設施與臨時工程、人員和設備進退場、可能發(fā)生的窩工停工費用等本協(xié)議一切明示或暗示的風險、責任和義務的費用。3、除非本協(xié)議另有約定，否則對于與完成本協(xié)議工程范圍內照明工程施工相關的任何分項工程細目（如果未列入工程量清單細目中的），均視為乙方為完成本協(xié)