加工承攬合同范文.doc

加工承攬合同范文 承攬合同是諾成、有償、雙務(wù)、非要式合同下面是小編整理的幾篇加工承攬合同范本供大家閱讀參考 加工承攬合同范本一 訂立合同雙方： 承攬方：縣木具廠以下簡稱甲方 定作方：縣百貨公司以下簡稱乙方 甲方為乙方加工柜臺貨架經(jīng)雙方協(xié)商簽訂本合同共同遵守 第一條加工成品 品名規(guī)格(長寬高cm)單位數(shù)量備注 玻璃柜臺1304090件120 塑料臺面柜臺18010095件10其中不 帶抽屜 玻璃臺面柜臺18010095件20 棉布貨架18040200件10 大百貨電器貨架18080200件5 小百貨貨架18050200件80 第二條加工成品質(zhì)量要求： 一、材種：柜臺貨架一律采用水曲柳 二、用材尺寸：按圖紙所標(biāo)尺寸做 三、嚴(yán)格掌握木制品的木材干燥程度榫縫、肩角結(jié)構(gòu)必須嚴(yán)密堅(jiān)固、表面必須平整光滑木材無形變翹曲撥縫松榫;塑料面要求平直整齊四周不得有翹起脫膠現(xiàn)象;玻璃位置以圖紙標(biāo)示為準(zhǔn)保證方正平直安裝方便 四、甲方按乙方質(zhì)量要求和圖紙先做規(guī)格樣品由縣物價(jià)局核定價(jià)格后雙方代表當(dāng)面封存樣品作為驗(yàn)收的依據(jù) 第三條原材料由甲方提供 第四條圖紙由乙方于一九八五年二月一日前送交甲方 甲方在依照乙方的要求進(jìn)行工作期間發(fā)現(xiàn)提供的圖紙不合理應(yīng)當(dāng)及時通知乙方;乙方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時間內(nèi)回復(fù)提出修改意見 甲方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復(fù)有權(quán)停止工作并通知乙方 因此造成的損失由乙方賠償 第五條工程價(jià)款：按核定價(jià)格單計(jì)算款25000元 第六條驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法：本加工成品全部完工后甲方通知乙方到廠驗(yàn)收乙方接到通知三天內(nèi)必須到廠驗(yàn)收 驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)以合同規(guī)定的質(zhì)量要求圖紙和樣品為標(biāo)準(zhǔn)數(shù)量以合同規(guī)定為標(biāo)準(zhǔn) 雙方在檢驗(yàn)中發(fā)生爭議時由縣物價(jià)局提供檢驗(yàn)證明 第七條交貨的時間和地點(diǎn)：一九八五年六月十日至六月二十五日全部交貨 任何一方如要求提前或延期交(提)貨必須在事先與對方達(dá)成協(xié)議并按協(xié)議執(zhí)行 交貨地點(diǎn)在乙方百貨大樓由百貨公司供銷科收貨驗(yàn)收合格辦理交接手續(xù) 第八條包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān)：由甲方負(fù)責(zé)包裝以定作物不受損壞為準(zhǔn);每件包裝費(fèi)均按4元計(jì)算共計(jì)980元全部費(fèi)用由乙方負(fù)擔(dān) 第九條運(yùn)輸辦法及費(fèi)用負(fù)擔(dān)：由甲方負(fù)責(zé)運(yùn)輸每件運(yùn)輸費(fèi)用均按2元計(jì)算共計(jì)490元全部費(fèi)用由乙方負(fù)擔(dān) 運(yùn)輸造成的損失由甲方負(fù)責(zé) 第十條本合同簽字之日乙方向甲方給付預(yù)付款20000元(貳萬元) 甲方不履行合同時除承擔(dān)違約責(zé)任外必須如數(shù)返還預(yù)付款 乙方不履行合同的把預(yù)付款抵作違約金和賠償金有余款的應(yīng)返還 第十一條結(jié)算方式及期限：乙方收到全部定作物驗(yàn)收合格后即辦理移交手續(xù)據(jù)以結(jié)帳并在收貨后十五天內(nèi)通過銀行付款 第十二條甲方的違約責(zé)任 一、甲方如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物乙方同意利用的應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià);不同意利用的甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理或調(diào)換并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過修整或調(diào)換后仍不符合合同規(guī)定的乙方有權(quán)拒收由此造成的損失由甲方賠償 二、甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的乙方仍然需要的甲方應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊補(bǔ)交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的有權(quán)解除合同因此造成的損失由甲方賠償 三、因甲方包裝不善造成定作物毀損的由甲方賠償損失 四、甲方逾期交付定作物的應(yīng)當(dāng)向乙方償付違約金每逾期一天按逾期交付部分的價(jià)款總額的千分之一償付違約金 五、甲方不能交付定作物的應(yīng)向乙方償付不能交付定作物部分價(jià)款總值20%的違約金 六、由甲方負(fù)責(zé)送貨的如運(yùn)輸中造成定作物損壞甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理達(dá)到合同規(guī)定的質(zhì)量要求否則乙方有權(quán)拒收 第十三條乙方的違約責(zé)任 一、乙方如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失 二、乙方如中途廢止合同應(yīng)償付甲方未履行部分定作物價(jià)款總值30%的違約金 三、乙方如未按合同規(guī)定的時間向甲方提供圖紙和其他技術(shù)資料除交付定作物的日期得以順延外乙方應(yīng)當(dāng)償付甲方因停工待料的損失 四、乙方如超過合同規(guī)定日期付款應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向甲方償付違約金 五、乙方如無故拒絕接收定作物應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失 六、乙方如變更交付定作物的地點(diǎn)應(yīng)承擔(dān)因此而多支出的費(fèi)用 第十四條不可抗力：在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的甲方在經(jīng)有關(guān)部門證明后可免予承擔(dān)違約責(zé)任 但甲方應(yīng)當(dāng)采取積極措施盡量減少損失如不可抗力的損失是在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的不得免除甲方責(zé)任;在乙方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的乙方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任并賠償甲方因此造成的損失 第十五條本合同發(fā)生糾紛時雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成時任何一方可向辦理本合同公證的公證機(jī)關(guān)申請調(diào)解或向合同管理機(jī)關(guān)申請調(diào)解仲裁也可以直接向人民法院起訴 本合同于一九八五年一月二十五日經(jīng)公證生效合同履行完畢即失效 本合同一式五份甲乙雙方各執(zhí)一份縣公證處縣物價(jià)局縣建設(shè)銀行各存一份 甲方：縣木具廠(蓋章) 代表人：黃華新(簽名) 地址：七都鎮(zhèn) 電話：66.8971 開戶銀行：縣支行七都鎮(zhèn)營業(yè)所 帳號：104750 乙方：縣百貨公司 代表人：王新法 地址：城關(guān)中山街5號 電話：33.7347 開戶銀行：縣支行 帳號：003485 加工承攬合同范本二 承攬方： 地址： 郵碼： 電話： 法定代表人： 職務(wù)： 定作方： 地址： 郵碼： 電話： 法定代表人： 職務(wù)： 定作方委托承攬方加工經(jīng)雙方充分協(xié)商特訂立本合同以便共同遵守 第一條加工成品編號名稱規(guī)格單位數(shù)量備注 第二條加工成品質(zhì)量要求 第三條原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量 1.(用承攬方原料完成工作的)承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料并接受定作方檢驗(yàn) 承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作質(zhì)量時定作方有權(quán)要求重作、修理、減少價(jià)款或退貨 2.(用定作方原材料完成工作的應(yīng)當(dāng)明確規(guī)定原材料的消耗定額) 定作方應(yīng)按合同規(guī)定的時間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗(yàn)不符合要求的應(yīng)立即通知定作方調(diào)換或補(bǔ)齊 承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換對修理的物品不得偷換零部件 3.交(提)原材料等物品日期計(jì)算參照第七條規(guī)定執(zhí)行 第四條技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法 1.承攬方在依照定作方的要求進(jìn)行工作期間發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理應(yīng)當(dāng)及時通知定作方;定作方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時間內(nèi)回復(fù)提出修改意見 承攬方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復(fù)有權(quán)停止工作并及時通知定作方因此造成的損失由定作方賠償 2.承攬方對于承攬的工作如果定作方要求保密應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料的復(fù)制品 3.定作方應(yīng)當(dāng)按規(guī)定日期提供技術(shù)資料、圖紙等 第五條價(jià)款或酬金 價(jià)款或酬金按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行沒有規(guī)定的由當(dāng)事人雙方商定 第六條驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法 1.按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) 2.定作方應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗(yàn)收承攬方所完成的工作 驗(yàn)收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明 對短期檢驗(yàn)難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商在合同中規(guī)定保證期限 保證期限內(nèi)發(fā)生問題除定作方使用、保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外由承攬方負(fù)責(zé)修復(fù)或退換 3.當(dāng)事人雙方對承攬的定作物和項(xiàng)目質(zhì)量在檢驗(yàn)中發(fā)生爭議時可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)提供檢驗(yàn)證明 第七條交貨的時間和地點(diǎn) 1.交(提)定作物期限應(yīng)當(dāng)按照合同規(guī)定履行 任何一方要求提前或延期交(提)定作物應(yīng)當(dāng)在事先與對方達(dá)成協(xié)議并按協(xié)議執(zhí)行 2.交(提)定作物日期計(jì)算：承攬方自備運(yùn)輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準(zhǔn);委托運(yùn)輸部門運(yùn)輸?shù)囊园l(fā)運(yùn)定作物時承運(yùn)部門簽發(fā)戳記日期為準(zhǔn);自提定作物的以承攬方通知的提取日期為準(zhǔn)但承攬方在發(fā)出提取定作物通知中必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的按約定的方法計(jì)算 第八條包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān) 第九條運(yùn)輸辦法及費(fèi)用負(fù)擔(dān) 第十條結(jié)算方式及期限 第十一條其他約定 第十二條承攬方的違約責(zé)任 一、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作定作方同意利用的應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià)酌減酬金或價(jià)款;不同意利用的應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修整或調(diào)換并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過修整或調(diào)換后仍不符合合同規(guī)定的定作方有權(quán)拒收由此造成的損失由承攬方賠償 二、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定定作方仍然需要的應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊補(bǔ)交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失 三、未按合同規(guī)包裝定作物需返修或重新包裝的應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝并承擔(dān)因此而支付的費(fèi)用 定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的承攬方應(yīng)當(dāng)償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價(jià)值部分 因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的由承攬方賠償損失 四、逾期交付定作物(包括返修、更換、補(bǔ)交等)應(yīng)當(dāng)向定作方償付違約金元;(合同中無具體規(guī)定的應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定按逾期交付部分的價(jià)款總額計(jì)算向定作方償付違約金)以酬金計(jì)算的每逾期一天按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金 未經(jīng)定作方同意提前交付定作物定作方有權(quán)拒收 五、不能交付定作物或不能完成工作的應(yīng)當(dāng)償付不能交付定作物或不能完成工作部分價(jià)款總值的%(10%30%)或酬金總額的%(20%60%)的違約金 六、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定暫由定作方代保管時應(yīng)當(dāng)償付定作方實(shí)際支付的保管、保養(yǎng)費(fèi) 七、實(shí)行代運(yùn)或送貨的定作物錯發(fā)到達(dá)地點(diǎn)或接收單位(人)除按合同規(guī)定負(fù)責(zé)運(yùn)到指定地點(diǎn)或接收單位(人)外并承擔(dān)因此多付的運(yùn)雜費(fèi)和逾期交付定作物的責(zé)任 八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其他物品毀損、滅失的應(yīng)當(dāng)償付定作方因此造成的損失 九、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進(jìn)行檢驗(yàn)或經(jīng)檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換、補(bǔ)齊的由承攬方對工作質(zhì)量、數(shù)量承擔(dān)責(zé)任 十、擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件定作方有權(quán)拒收承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失 如定作方要求重作或重新修理應(yīng)當(dāng)按定作方要求辦理并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任 第十三條定作方的違約責(zé)任 一、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失 二、中途廢止合同屬承攬方提供原村料的償付承攬方的未履行部分價(jià)款總值的%(10%30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的償付承攬方以未履行部分酬金總額的%(20%60%的幅度)違約金 三、未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準(zhǔn)備工作承攬方有權(quán)解除合同定作方應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的除交付定作物的日期得以順延外定作方應(yīng)當(dāng)償付承攬方停工待料的損失 四、超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的除按本條第五款規(guī)定償付違約金外還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)承攬方實(shí)際支付的保管、保養(yǎng)費(fèi) 定作方超過領(lǐng)取期限6個月不領(lǐng)取定作物的承攬方有權(quán)將定作物變賣所得價(jià)款在扣除報(bào)酬、保管、保養(yǎng)費(fèi)后退還給定作方;變賣定作物所得少于報(bào)酬、保管、保養(yǎng)費(fèi)時定作方還應(yīng)補(bǔ)償不足部分;如定作物不能變賣應(yīng)當(dāng)賠償承攬方的損失 五、超過合同規(guī)定日期付款應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計(jì)算的每逾期一天按酬金總額的千分之一償付違約金 六、無故拒絕接收定作物應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失及運(yùn)輸部門的罰款 七、變更交付定作物地點(diǎn)或接收單位(人)承擔(dān)因此而多支出的費(fèi)用 第十四條不可抗力在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的承攬方在取得合法證明后可免予承擔(dān)違約責(zé)任在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的定作