EPC總承包項目合同總價和付款管理辦法.docVIP

EPC總承包項目合同總價和付款管理辦法 EPC總承包項目合同總價和付款管理辦法14.1合同總價和付款14.1.1合同總價本合同為總價合同，除根據第13條變更和合同價格的調整，以及合同中其它相關增減金額的約定進行調整外，合同價格不做調整。 14.1.2付款 （1）合同價款的貨幣幣種為人民幣，由發(fā)包人在中國境內支付給承包人。 （2）發(fā)包人應依據合同約定的應付款類別和付款時間安排，向承包人支付合同價款。 承包人指定的銀行賬戶，在專用條款中約定。 14.2擔保14.2.1履約保函合同約定由承包人向發(fā)包人提交履約保函時，履約保函的格式、金額和提交時間，在專用條款中約定。 14.2.2支付保函合同約定由承包人向發(fā)包人提交履約保函時，發(fā)包人向承包人提交支付保函。 支付保函的格式、內容和提交時間在專用條款中約定。 14.2.3預付款保函合同約定由承包人向發(fā)包人提交預付款保函時，預付款保函的格式、金額和提交時間在專用條款中約定。 14.3預付款14.3.1預付款金額發(fā)包人同意將按合同價格的一定比例作為預付款金額，具體金額在專用條款中約定。 14.3.2預付款支付合同約定了預付款保函時，在合同生效后，發(fā)包人收到承包人提交的預付款保函后10日內，根據14.3.1款約定的預付款金額，一次支付給承包人；未約定預付款保函時，發(fā)包人應在合同生效后10日內，根據14.3.1款約定的預付款金額，一次支付給承包人。 14.3.3預付款抵扣 （1）預付款的抵扣方式、抵扣比例和抵扣時間安排，在專用條款中約定。 （2）在發(fā)包人簽發(fā)工程接收證書或合同解除時，預付款尚未抵扣完的，發(fā)包人有權要求承包人支付尚未抵扣完的預付款。 承包人未能支付的，發(fā)包人有權按如下程序扣回預付款的余額1）從應付給承包人的款項中或屬于承包人的款項中一次或多次扣除；2）應付給承包人的款項或屬于承包人的款項不足以抵扣時，發(fā)包人有權從預付款保函（如約定提交）中扣除尚未抵扣完的預付款；3）應付給承包人或屬于承包人的款項不足以抵扣且合同未約定承包人提交預付款保函時，承包人應與發(fā)包人簽訂支付尚未抵扣完的預付款支付時間安排協(xié)議書；4）承包人未能按上述協(xié)議書執(zhí)行，發(fā)包人有權從履約保函（如有）中抵扣尚未扣完的預付款。 14.4工程進度款14.4.1工程進度款。 工程進度款支付方式、支付條件和支付時間等，在專用條款中約定。 14.4.2根據工程具體情況，應付的其它進度款，在專用條款約定。 14.5缺陷責任保修金的暫扣與支付14.5.1缺陷責任保修金的暫時扣減。 發(fā)包人可根據11.2.1款約定的缺陷責任保修金金額和11.2.2款缺陷責任保修金暫扣的約定，暫時扣減缺陷責任保修金。 14.5.2缺陷責任保修金的支付 （1）發(fā)包人應在辦理工程竣工驗收和竣工結算時，將按14.5.1款暫時扣減的全部缺陷責任保修金金額的一半支付給承包人，專用條款另有約定時除外。 此后，承包人未能按發(fā)包人通知修復缺陷責任期內出現(xiàn)的缺陷或委托發(fā)包人修復該缺陷的，修復缺陷的費用，從余下的缺陷責任保修金金額中扣除。 發(fā)包人應在缺陷責任期屆滿后15日內，將暫扣的缺陷責任保修金余額支付給承包人。 （2）專用條款約定承包人可提交缺陷責任保修金保函的，在辦理工程竣工驗收和竣工結算時，如承包人請求提供用于替代剩余的缺陷責任保修金的保函，發(fā)包人應在接到承包人按合同約定提交的缺陷責任保修金保函后，向承包人支付保修金的剩余金額。 此后，如承包人未能自費修復缺陷責任期內出現(xiàn)的缺陷或委托發(fā)包人修復該缺陷的，修復缺陷的費用從該保函中扣除。 發(fā)包人應在缺陷責任期屆滿后15日內，退還該保函。 保函的格式、金額和提交時間，在專用條款約定.14.6按月工程進度申請付款14.6.1按月申請付款。 按月申請付款的，承包人應以合同協(xié)議書約定的合同價格為基礎，按每月實際完成的工程量（含設計、采購、施工、竣工試驗和竣工后試驗等）的合同金額，向發(fā)包人或監(jiān)理人提交付款申請。 承包人提交付款申請報告的格式、內容、份數和時間，在專用條款約定。 按月付款申請報告中的款項包括 （1）按14.4款工程進度款約定的款項類別； （2）按13.7款合同價格調整約定的增減款項； （3）按14.3款預付款約定的支付及扣減的款項； （4）按14.5款缺陷責任保修金約定暫扣及支付的款項； （5）根據16.2款索賠結果增減的款項； （6）根據另行簽訂的本合同補充協(xié)議增減的款項。 14.6.2如雙方約定了14.6.1款按月工程進度申請付款的方式時，則不能再約定按14.7款按付款計劃表申請付款的方式。 14.7按付款計劃表申請付款14.7.1按付款計劃表申請付款按付款計劃表申請付款的，承包人應以合同協(xié)議書約定的合同價格為基礎，按照專用條款約定的付款期數、計劃每期達到的主要形象進度和（或）完成的主要計劃工程量（含設計、采購、施工、竣工試驗和竣工后試驗等）等目標任務，以及每期付款金額，并依據專用條款約定的格式、內容、份數和提交時間，向發(fā)包人或監(jiān)理人提交當期付款申請報告。 每期付款申請報告中的款項包括 （1）按專用條款中約定的當期計劃申請付款的金額； （2）按13.7款合同價款調整約定的增減款項； （3）按14.3款預付款約定的，支付及扣減的款項； （4）按14.5款缺陷責任保修金約定暫扣及支付的款項； （5）根據16.2款索賠結果增減的款項； （6）根據另行簽訂的本合同的補充協(xié)議增減的款項。 14.7.2發(fā)包人按付款計劃表付款時，承包人的實際工作和（或）實際進度比付款計劃表約定的關鍵路徑的目標任務落后30日及以上時，發(fā)包人有權與承包人商定減少當期付款金額，并有權與承包人共同調整付款計劃表。 承包人以后各期的付款申請及發(fā)包人的付款，以調整后的付款計劃表為依據。 14.7.3如雙方約定了按14.7款付款計劃表的方式申請付款時，不能再約定按14.6款按月工程進度付款申請的方式。 14.8付款條件與時間安排14.8.1付款條件雙方約定由承包人提交履約保函時，履約保函的提交應為發(fā)包人支付各項款項的前提條件；未約定履約保函時，發(fā)包人按約定支付各項款項。 14.8.2預付款的支付工程預付款的支付依據14.3.2款預付款支付的約定執(zhí)行。 預付款抵扣完后，發(fā)包人應及時向承包人退還付款保函。 14.8.3工程進度款 （1）按月工程進度申請與付款。 依據14.6.1款按月工程進度申請付款和付款時，發(fā)包人應在收到承包人按14.6.1款提交的每月付款申請報告之日起的25日內審查并支付。 （2）按付款計劃表申請與付款。 依據14.7.1款按付款計劃表申請付款和付款時，發(fā)包人應在收到承包人按14.7.1款提交的每期付款申請報告之日起的25日內審查并支付。 14.9付款時間延誤14.9.1因發(fā)包人的原因未能按14.8.3款約定的時間向承包人支付工程進度款的，應從發(fā)包人收到付款申請報告后的第26日開始，以中國人民銀行頒布的同期同類貸款利率向承包人支付延期付款的利息，作為延期付款的違約金額。 14.9.2發(fā)包人延誤付款15日以上，承包人有權向發(fā)包人發(fā)出要求付款的通知，發(fā)包人收到通知后仍不能付款，承包人可暫停部分工作，視為發(fā)包人導致的暫停，并遵照4.6.1款發(fā)包人的暫停的約定執(zhí)行。 雙方協(xié)商簽訂延期付款協(xié)議書的，發(fā)包人應按延期付款協(xié)議書中約定的期數、時間、金額和利息付款；當雙方未能達成延期付款協(xié)議，導致工程無法實施，承包人可停止部分或全部工程，發(fā)包人應承擔違約責任，導致工程關鍵路徑延誤時，竣工日期順延。 14.9.3發(fā)包人的延誤付款達60日以上，并影響到整個工程實施的，承包人有權根據18.2款的約定向發(fā)包人發(fā)出解除合同的通知，并有權就因此增加的相關費用向發(fā)包人提出索賠。 14.10稅務與關稅14.10.1發(fā)包人與承包人按國家有關納稅規(guī)定，各自履行各自的納稅義務，含與進口工程物資相關的各項納稅義務。 14.10.2合同一方享有本合同進口工程設備、材料、設備配件等進口增值稅和關稅減免時，另一方有義務就辦理減免稅手續(xù)給予協(xié)助和配合。 14.11索賠款項的支付14.11.1經協(xié)商或調解確定的、或經仲裁裁定的、或法院判決的發(fā)包人應得的索賠款項，發(fā)包人可從應支付給承包人的當月工程進度款或當期付款計劃表的付款中扣減該索賠款項。 當支付給承包人的各期工程進度款中不足以抵扣發(fā)包人的索賠款項時，承包人應當另行支付。 承包人未能支付，可協(xié)商支付協(xié)議，仍未支付時，發(fā)包人可從履約保函（如有）中抵扣。 如履約保函不足以抵扣時，承包人須另行支付該索賠款項，或以雙方協(xié)商一致的支付協(xié)議的期限支付。 14.11.2經協(xié)商或調解確定的、或經仲裁裁決的、或法院判決的承包人應得的索賠款項，承包人可在當月工程進度款或當期付款計劃表的付款申請中單列該索賠款項，發(fā)包人應在當期付款中支付該索賠款項。 發(fā)包人未能支付該索賠款項時，承包人有權從發(fā)包人提交的支付保函（如有）中抵扣。 如未約定支付保函時，發(fā)包人須另行支付該索賠款項。 14.12竣工結算14.12.1提交竣工結算資料承包人應在根據12.1款的約定提交的竣工驗收報告和完整的竣工資料被發(fā)包人確定后的30日內，向發(fā)包人遞交竣工結算報告和完整的竣工結算資料。 竣工結算資料的格式、內容和份數，在專用條款中約定。 14.12.2最終竣工結算資料發(fā)包人應在收到承包人提交的竣工結算報告和完整的竣工結算資料后的30日內，進行審查并提出修改意見，雙方就竣工結算報告和完整的竣工結算資料的修改達成一致意見后，由承包人自費進行修正，并提交最終的竣工結算報告和最終的結算資料。 14.12.3結清竣工結算的款項發(fā)包人應在收到承包人按14.12.2款的約定提交的最終竣工結算資料的30日內，結清竣工結算的款項。 竣工款結清后5日內，發(fā)包人應將承包人按14.2.1款約定提交的履約保函返還給承包人；承包人應將發(fā)包人按14.2.2款約定提交的支付保函返還給發(fā)包人。 14.12.4未能答復竣工結算報告發(fā)包人在接到承包人根據14.12.1款約定提交的竣工結算報告和完整的竣工結算資料的30日內，未能提出修改意見，也未予答復的，視為發(fā)包人認可了該竣工結算資料作為最終竣工結算資料。 發(fā)包人應根據14.12.3款的約定，結清竣工結算的款項。 14.12.5發(fā)包人未能結清竣工結算的款項 （1）發(fā)包人未能按14.12.3款的約定，結清應付給承包人的竣工結算的款項余額的，承包人有權從發(fā)包人根據14.2.2款約定提交的支付保函中扣減該款項的余額。 合同未約定發(fā)包人按14.2.2款提交支付保函或支付保函不足以抵償應向承包人支付的竣工結算款項時，發(fā)包人從承包人提交最終結算資料后的第31日起，支付拖欠的竣工結算款項的余額，并按中國人民銀行同期同類貸款利率支付相應利息。 （2）根據14.12.4款的約定，發(fā)包人未能在約定的30日內對竣工結算資料提出修改意見和答復，也未能向承包人支付竣工結算款項的余額的，應從承包人提交該報告后的第31日起，支付拖欠的竣工結算款項的余額，并按中國人民銀行同期同類的貸款利率支付相應利息。 發(fā)包人在承包人提交最終竣工結算資料的90日內，仍未結清竣工結算款項的，承包人可依據第16.3款爭議和裁決的約定解決。 14.12.6未能按時提交竣工結算報告及完整的結算資料工程竣工驗收報告經發(fā)包人認可后的30日內，承包人未能向發(fā)包人提交竣工結算報告及完整的結算資料，造成工程竣工結算不能正常進行、或工程竣工結算不能按時結清，發(fā)包人要求承包人交付工程時，承包人應進行交付；發(fā)包人未要求交付工程時，承包人須承擔保管、維護和保養(yǎng)的費用和責任，不包括根據第9條工程接收的約定已被發(fā)包人使用、接收的單項工程和工程的任何部分。 14.12.7承包人未能支付竣工結算的款項 （1）承包人未能按14.12.3款的約定，結清應付給發(fā)包人的竣工結算中的款項余額時，發(fā)包人有權從承包人根據14.2.1款約定提交的履約保函中扣減該款項的余額。 履約保函的金額不足以抵償時，承包人應從最終竣工結算資料提交之后的31日起，支付拖欠的竣工結算款項的余額，并按中國人民銀行同期同類貸款利率支付相應利息。 承包人在最終竣工結算資料提交后的90日內仍未支付時，發(fā)包人有權根據第16.3款爭議和裁決的約定解決。 （2）合同未約定履約保函時，承包人應從最終竣工結算資料提交后的第31日起，支