電力施工合同模板.doc

合同編號:_電力施工合同模板_年_月_日_制定說明：本合同示范文本只是提供給當(dāng)事人在簽訂合同時的一種參考，當(dāng)事人須根據(jù)具體實際情況正確選擇適用的條款并作相應(yīng)的調(diào)整，切勿套用.訂立重大合同或者內(nèi)容復(fù)雜的合同最好咨詢相關(guān)的法律專業(yè)人士.發(fā)包人： 承包人： 依照中華人民共和國合同法、中華人民共和國建筑法及其他有關(guān)法律、法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，就本建設(shè)工程協(xié)商一致，訂立本合同，供雙方遵照執(zhí)行。一、工程概況1、工程名稱： ；2、工程地點： ；3、工程范圍： ；（詳見施工圖紙內(nèi)容）；4、承包方式： 。5、材料及工藝補充說明（詳見施工圖紙內(nèi)容）。二、合同工期及工期延誤1、開工日期： 年 月 日 ，竣工日期 年 月 日 ，合同工期總天數(shù) 天（以實際進場施工之日算起）；2、由于承包人的責(zé)任未按本合同規(guī)定的日期竣工，每逾期一日，承包人向發(fā)包人支付合同價款萬分之 的違約金，算至驗收合格之日；3、因以下原因造成工期延誤，工期相應(yīng)順延：a發(fā)包人未能按約定提供（或確認）施工圖紙及開工條件；b發(fā)包人未能按約定日期支付工程預(yù)付款、進度款；c發(fā)包人代表（或監(jiān)理工程師）未按約定提供指令、批準(zhǔn)等，致使施工不能正常進行；d設(shè)計變更或工程量增加；e非承包人原因停水、停電、停氣造成停工累計超過 小時；f不可抗力；g其他非因承包人原因造成停工累計超過 小時。4、承包人在以上情況發(fā)生后 日內(nèi)，就延誤的工期以書面形式向發(fā)包人代表（或監(jiān)理工程師）提出報告；發(fā)包人代表（或監(jiān)理工程師）在收到報告后 日內(nèi)予以確認，逾期不予確認提出修改意見，視為同意順延工期。三、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：合格、按照鋼結(jié)構(gòu)施工質(zhì)量驗收規(guī)范驗收。四、合同價款總計合同金額（大寫）（人民幣） ，小寫￥ 。五、工程款結(jié)算及支付1、主鋼構(gòu)進場之日起 日內(nèi)，發(fā)包人向承包人支付工程合同總價款的 的進度款； 2、綱結(jié)構(gòu)主體完工之日起 日內(nèi)，發(fā)包人向承包人支付工程合同總價款的 的進度款； 3、工程全部完工之日起 日內(nèi)，發(fā)包人向承包人支付工程合同總價款的 的進度款；承包人向發(fā)包人開具工程合同總價款 的銀行保函作為保修金，發(fā)包人于壹年內(nèi)返還承包人；六、施工準(zhǔn)備1、承包人在合同簽定后 日內(nèi)免費完成圖紙的設(shè)計和細化，完成后由發(fā)包人提交給設(shè)計院，承包人協(xié)同參與技術(shù)交底以便圖紙通過。2、發(fā)包人在施工前應(yīng)負責(zé)做好三通一平工作，提供基準(zhǔn)測量點，免費提供施工用水、電；3、發(fā)包人應(yīng)辦理完備項目報建、圖樣簽章手續(xù)，協(xié)調(diào)好周邊及有關(guān)部門關(guān)系；4、承包人于接到審查合格圖紙 日內(nèi)完成主構(gòu)件的加工并運抵工地現(xiàn)場5、承包人嚴格按照施工圖紙中的材料進行采購和加工，并提供主要鋼材，彩板的質(zhì)量保證書；七、安全施工與檢查1、承包人應(yīng)遵守工程建設(shè)安全生產(chǎn)有關(guān)管理規(guī)定，嚴格按安全標(biāo)準(zhǔn)組織施工，并隨時接受行業(yè)安全檢查人員依法實施的監(jiān)督檢查，采取必要的安全防護措施，消除事故隱患；2、發(fā)包人應(yīng)對其在施工場地的工作人員進行安全教育，；發(fā)包人不得要求承包人違反安全管理規(guī)定進行施工，因發(fā)包人原因?qū)е碌陌踩鹿?，由發(fā)包人承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任及發(fā)生的費用；3、如發(fā)生安全事故，承包人應(yīng)按有關(guān)規(guī)定立即上報有關(guān)部門并通知發(fā)包人，同時按政府有關(guān)部門要求處理，由事故責(zé)任方承擔(dān)發(fā)生的費用；4、當(dāng)發(fā)包人與承包人對事故責(zé)任有爭議時，應(yīng)按政府有關(guān)部門的認定處理。八、工程竣工驗收及保修1、承包人在工程竣工前三日內(nèi)，應(yīng)將驗收日期以書面形式通知發(fā)包人屆時驗收，如發(fā)包人不能按期參加驗收，須提前通知承包人，并與承包人另行商定驗收日期，但發(fā)包人必須承認承包人的竣工時間；發(fā)包人推遲驗收，其間所發(fā)生的管理費和其他損失均由發(fā)包人承擔(dān)；2、發(fā)包人收到承包人的驗收通知未提出異議，但到期又不按期組織驗收或發(fā)包人提前使用的，視為驗收合格；3、竣工工程經(jīng)驗收合格之日，辦理工程移交，從驗收之日起三日內(nèi)移交完畢，如發(fā)包人不按期接管，致使工程發(fā)生損失，應(yīng)由發(fā)包人承擔(dān)；4、工程已基本竣工，如遇某種材料或設(shè)備雙方均無法解決，致使該項工程不能全部按期竣工，可作減項竣工，并對已完成工程進行竣工驗收和辦理移交手續(xù)；5、自工程竣工驗收合格之日起壹年內(nèi)承包人對工程負責(zé)免費保修，保修期限屆滿后，承包人提供終身優(yōu)惠服務(wù)。九、現(xiàn)場代表發(fā)包人現(xiàn)場代表，承包人現(xiàn)場代表 ，雙方代表的權(quán)利義務(wù)按本合同約定，解決工程中所遇問題的協(xié)商、及決策意見的簽證、處理；如一方換人時應(yīng)提前三天書面通知對方。十、違約責(zé)任一方違約時，除前面條款另有約定外，違約方支付違約金 萬元。十一、爭議解決雙方約定，在履行合同過程中產(chǎn)生爭議時，雙方應(yīng)及時協(xié)商，協(xié)商不成，任何一方應(yīng)向 人民法院起訴。十二、附則本合同未盡事宜，雙方可根據(jù)具體情況結(jié)合有關(guān)規(guī)定議定附則條款，作為本合同之附件，與本合同具有同等效力；本合同以雙方簽字蓋章后生效，一式四份，發(fā)包人與承包人各執(zhí)二份，具有同等法律效力。組成本合同的文件包括：1、本合同2、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及有關(guān)技術(shù)文件3、圖紙4、雙方有關(guān)工程的洽商、變更等書面協(xié)議或文件合