承攬觀光車合同協(xié)議書

承攬觀光車合同協(xié)議書?甲方（定作人）：姓名：__________________身份證號碼：__________________地址：__________________聯(lián)系電話：__________________乙方（承攬人）：名稱：__________________統(tǒng)一社會信用代碼：__________________法定代表人：__________________地址：__________________聯(lián)系電話：__________________鑒于甲方有觀光車相關(guān)業(yè)務(wù)需求，乙方具備承攬該業(yè)務(wù)的能力和資質(zhì)，雙方經(jīng)友好協(xié)商，依據(jù)《中華人民共和國民法典》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，就甲方委托乙方承攬觀光車相關(guān)事宜達成如下協(xié)議：一、標的物或服務(wù)具體描述1.觀光車規(guī)格與數(shù)量乙方為甲方提供[具體型號]觀光車共計[X]輛。車輛應符合國家相關(guān)質(zhì)量標準及行業(yè)規(guī)范，具備良好的性能和外觀。車輛主要參數(shù)如下：車身長度：[具體長度]車身寬度：[具體寬度]座位數(shù)：[具體座位數(shù)]動力類型：[電動/燃油等]續(xù)航里程：[具體里程數(shù)]2.服務(wù)內(nèi)容乙方負責觀光車的設(shè)計、制造、組裝、調(diào)試，確保車輛達到交付使用標準。提供觀光車的運輸服務(wù)，將車輛安全運輸至甲方指定地點，并負責卸貨。在車輛交付后，乙方應負責免費安裝必要的配套設(shè)施，如遮陽棚、音響系統(tǒng)等（如有），并確保設(shè)施安裝牢固、正常運行。為甲方提供觀光車操作人員的培訓服務(wù)，培訓內(nèi)容包括車輛操作技能、日常維護保養(yǎng)知識等，確保操作人員能夠熟練、安全地操作車輛。培訓人數(shù)為[X]人，培訓時間為[具體時長]天，培訓地點在[甲方指定地點或乙方場地]。在質(zhì)保期內(nèi)，乙方負責對觀光車進行定期回訪和維護保養(yǎng)，及時解決車輛出現(xiàn)的故障和問題。質(zhì)保期自車輛驗收合格之日起[X]個月。質(zhì)保期屆滿后，乙方應繼續(xù)為甲方提供有償?shù)木S修保養(yǎng)服務(wù)，收費標準按照市場合理價格執(zhí)行。3.觀光車外觀與標識觀光車外觀顏色為[甲方指定顏色]，車身應保持整潔、美觀，無明顯劃痕、掉漆等缺陷。車輛應按照甲方要求噴涂或粘貼相關(guān)標識、廣告等，但不得影響車輛的安全性和正常使用功能。標識內(nèi)容和樣式由雙方另行協(xié)商確定，并在合同附件中明確。二、權(quán)利義務(wù)（一）甲方權(quán)利義務(wù)1.權(quán)利有權(quán)要求乙方按照合同約定的規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量和期限交付觀光車及提供相關(guān)服務(wù)。在乙方履行合同過程中，有權(quán)對乙方的工作進行監(jiān)督檢查，提出合理的意見和建議。對乙方交付的觀光車及服務(wù)不符合合同約定的，有權(quán)要求乙方進行整改、更換或采取其他補救措施，如因此給甲方造成損失的，有權(quán)要求乙方賠償。2.義務(wù)向乙方提供承攬觀光車所需的相關(guān)資料和要求，包括但不限于車輛使用場景、功能需求、外觀設(shè)計等方面的信息，確保資料真實、準確、完整。按照合同約定的時間和方式向乙方支付承攬費用。為乙方履行合同提供必要的協(xié)助和配合，如協(xié)助乙方安排運輸車輛的停放場地、提供操作人員培訓的便利條件等。在收到乙方交付的觀光車及相關(guān)服務(wù)后，應及時進行驗收，如發(fā)現(xiàn)問題應及時通知乙方。（二）乙方權(quán)利義務(wù)1.權(quán)利有權(quán)要求甲方按照合同約定支付承攬費用。根據(jù)合同約定及甲方提供的資料和要求，自主安排工作進度和工作方式，但應當保證工作質(zhì)量和進度符合合同要求。在甲方未按照合同約定履行義務(wù)時，有權(quán)暫停工作，并要求甲方承擔因此造成的損失。2.義務(wù)嚴格按照國家相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)標準以及合同約定的規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量和期限，設(shè)計、制造、組裝、調(diào)試觀光車，并提供相關(guān)服務(wù)。對承攬過程中知悉的甲方商業(yè)秘密、技術(shù)秘密等信息予以保密，未經(jīng)甲方書面同意，不得向任何第三方披露或使用。負責觀光車在運輸過程中的安全，如因運輸過程中造成車輛損壞或其他損失，由乙方承擔賠償責任。按照合同約定的時間和方式交付觀光車及相關(guān)服務(wù)，并提供必要的技術(shù)支持和售后服務(wù)。在質(zhì)保期內(nèi)，對觀光車出現(xiàn)的質(zhì)量問題，應在接到甲方通知后的[X]小時內(nèi)做出響應，并在[具體時長]天內(nèi)解決問題；質(zhì)保期屆滿后，應在接到甲方維修通知后的[X]小時內(nèi)做出響應，并盡快安排維修人員到達現(xiàn)場。負責對觀光車操作人員進行培訓，并提供培訓教材、操作手冊等相關(guān)資料。確保操作人員具備相應的操作技能和安全意識，能夠獨立、熟練地操作觀光車。保證所提供的觀光車及服務(wù)不存在任何質(zhì)量瑕疵、知識產(chǎn)權(quán)糾紛或其他法律問題，如因乙方原因?qū)е录追皆馐艿谌剿髻r或其他損失的，由乙方承擔全部賠償責任。三、承攬費用及支付方式1.承攬費用本合同總承攬費用為人民幣[大寫金額]元整（小寫：￥[具體金額]元）。該費用為固定總價，包含觀光車的設(shè)計、制造、運輸、安裝、調(diào)試、培訓、質(zhì)保期內(nèi)的維修保養(yǎng)等全部費用，除雙方另有約定外，不因任何因素調(diào)整。2.支付方式合同簽訂后[X]個工作日內(nèi)，甲方向乙方支付合同總承攬費用的[X]%作為預付款，即人民幣[大寫金額]元整（小寫：￥[具體金額]元）。觀光車運輸至甲方指定地點并完成卸貨后，經(jīng)甲方初步驗收合格，甲方向乙方支付合同總承攬費用的[X]%，即人民幣[大寫金額]元整（小寫：￥[具體金額]元）。觀光車安裝調(diào)試完畢，經(jīng)甲方最終驗收合格后，甲方向乙方支付合同總承攬費用的[X]%，即人民幣[大寫金額]元整（小寫：￥[具體金額]元）。質(zhì)保期屆滿后，如觀光車無質(zhì)量問題，甲方向乙方支付合同總承攬費用的剩余[X]%，即人民幣[大寫金額]元整（小寫：￥[具體金額]元）。乙方應在每次申請付款前向甲方提供合法有效的發(fā)票，否則甲方有權(quán)拒絕付款且不承擔任何違約責任。四、交付時間、地點及驗收1.交付時間乙方應在合同簽訂后[具體時長]天內(nèi)完成觀光車的設(shè)計、制造、組裝、調(diào)試工作，并通知甲方進行驗收。自通知驗收之日起[X]天內(nèi)，乙方應將觀光車運輸至甲方指定地點并完成交付。如因乙方原因?qū)е陆桓堆舆t，每延遲一天，乙方應按照合同總承攬費用的[X]%向甲方支付違約金；延遲超過[X]天的，甲方有權(quán)解除合同，并要求乙方返還已支付的款項，同時乙方應按照合同總承攬費用的[X]%向甲方支付違約金。2.交付地點觀光車的交付地點為甲方指定的[具體地點]。3.驗收觀光車交付前，乙方應進行自檢，自檢合格后通知甲方進行驗收。甲方應在接到乙方驗收通知后的[X]個工作日內(nèi)組織驗收。驗收標準按照本合同約定的規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量及相關(guān)國家法律法規(guī)、行業(yè)標準執(zhí)行。驗收內(nèi)容包括觀光車的外觀、性能、配置、標識等方面。如驗收合格，雙方應簽署驗收合格證明文件；如驗收不合格，乙方應按照甲方要求在[具體時長]天內(nèi)進行整改或更換，直至驗收合格為止。因乙方整改或更換導致交付延遲的，按照本合同約定承擔違約責任。五、違約責任1.甲方違約責任若甲方未按照合同約定的時間和方式支付承攬費用，每逾期一天，應按照未支付金額的[X]%向乙方支付違約金。逾期超過[X]天的，乙方有權(quán)暫停工作，并要求甲方支付已完成工作對應的費用及違約金，同時甲方應按照合同總承攬費用的[X]%向乙方支付違約金。若甲方未按照合同約定提供相關(guān)資料或協(xié)助乙方工作，導致乙方工作延誤或無法正常進行的，甲方應承擔因此給乙方造成的損失。若甲方擅自變更合同約定的觀光車規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量等要求，乙方有權(quán)要求甲方按照變更后的要求支付相應費用，并承擔因此給乙方造成的損失。如甲方不同意支付或承擔損失，乙方有權(quán)解除合同，并要求甲方按照合同總承攬費用的[X]%向乙方支付違約金。2.乙方違約責任若乙方未按照合同約定的時間、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量等交付觀光車及提供相關(guān)服務(wù)，每逾期一天，應按照合同總承攬費用的[X]%向甲方支付違約金；逾期超過[X]天的，甲方有權(quán)解除合同，并要求乙方返還已支付的款項，同時乙方應按照合同總承攬費用的[X]%向甲方支付違約金。若乙方提供的觀光車及服務(wù)不符合合同約定的質(zhì)量標準，乙方應負責免費整改、更換或采取其他補救措施，直至符合質(zhì)量標準為止。如因質(zhì)量問題給甲方造成損失的，乙方應承擔全部賠償責任。若乙方擅自將承攬的工作轉(zhuǎn)包給第三方，甲方有權(quán)解除合同，并要求乙方返還已支付的款項，同時乙方應按照合同總承攬費用的[X]%向甲方支付違約金。若乙方違反合同約定的保密義務(wù)，應向甲方支付合同總承攬費用的[X]%作為違約金，并賠償甲方因此遭受的全部損失。六、爭議解決本合同在履行過程中如發(fā)生爭議，雙方應首先友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。七、其他條款1.合同變更與解除本合同的任何變更或補充需經(jīng)雙方書面協(xié)商一致，并簽訂書面協(xié)議。如因不可抗力或其他不可預見、不可避免的原因?qū)е潞贤瑹o法履行或部分無法履行的，雙方應及時協(xié)商解決，可根據(jù)實際情況變更或解除合同，雙方互不承擔違約責任。2.合同生效與終止本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。合同履行完畢，雙方的權(quán)利義務(wù)終止。3.通知與送達雙方在本合同中填寫的地址、聯(lián)系電話等信息為有效聯(lián)系方式。任何一方變更聯(lián)系方式的，應及時書面通知對方。一方按照對方填寫的聯(lián)系方式發(fā)出的通知，自