鋼梁加工承攬合同5篇

鋼梁加工承攬合同5篇篇1合同編號：XXX甲方（定作方）：XXX，以下簡稱甲方。乙方（承攬方）：XXX，以下簡稱乙方。根據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，甲、乙雙方本著公平、自愿、互利的原則，就甲方委托乙方加工鋼梁事宜，達(dá)成如下協(xié)議：一、項(xiàng)目名稱及內(nèi)容項(xiàng)目名稱：鋼梁加工承攬項(xiàng)目。項(xiàng)目內(nèi)容：甲方委托乙方對鋼結(jié)構(gòu)橋梁進(jìn)行加工制作，包括鋼梁的設(shè)計、材料采購、加工制造、運(yùn)輸安裝等全流程服務(wù)。二、承攬方式及期限1.承攬方式：乙方采用包工包料的方式，負(fù)責(zé)鋼梁加工制作的全過程。2.承攬期限：自合同簽訂之日起，乙方應(yīng)在約定的時間內(nèi)完成鋼梁的加工制作，并交付給甲方。三、質(zhì)量及技術(shù)要求1.乙方應(yīng)按照國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范進(jìn)行鋼梁的設(shè)計、材料采購、加工制造、運(yùn)輸安裝等工作。2.甲方有權(quán)對乙方的加工過程進(jìn)行監(jiān)督，并提出改進(jìn)意見。3.乙方應(yīng)保證所承攬的鋼梁質(zhì)量穩(wěn)定、可靠，符合甲方要求。四、價格及支付方式1.乙方應(yīng)根據(jù)甲方提供的圖紙和技術(shù)要求，進(jìn)行預(yù)算編制，并提交報價單給甲方。2.甲方審核報價單無誤后，雙方簽訂正式合同。3.支付方式：甲方應(yīng)按合同約定向乙方支付款項(xiàng)。具體支付時間為合同簽訂后支付預(yù)付款，預(yù)付款比例為合同總金額的XX%；剩余款項(xiàng)在鋼梁加工制作完成后支付。五、違約責(zé)任及賠償標(biāo)準(zhǔn)1.乙方如未能按照合同約定完成鋼梁的加工制作，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，并賠償甲方因此造成的損失。2.甲方如未能按照合同約定向乙方支付款項(xiàng)，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，并賠償乙方因此造成的損失。3.如因不可抗力因素導(dǎo)致合同無法按時履行，雙方應(yīng)友好協(xié)商解決。六、爭議解決方式及管轄法院1.如雙方在執(zhí)行合同過程中發(fā)生爭議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決。如協(xié)商無果，任何一方均可向合同簽訂地有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。2.管轄法院為合同簽訂地的人民法院。七、其他約定事項(xiàng)1.本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。合同一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份。具有同等法律效力。2.本合同未盡事宜，雙方可另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議。補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。3.雙方應(yīng)妥善保管本合同及相關(guān)資料，以便隨時查閱和核對。甲方（簽字蓋章）：XXX日期：XXXX年XX月XX日乙方（簽字蓋章）：XXX日期：XXXX年XX月XX日篇2甲方（定作方）：__________乙方（承攬方）：__________根據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，為保證雙方權(quán)益，甲乙雙方在平等、自愿、公平、誠信的基礎(chǔ)上，就甲方委托乙方進(jìn)行鋼梁加工事宜達(dá)成以下協(xié)議：一、合同概述本合同為甲方委托乙方加工鋼梁的加工承攬合同。甲方提供原材料，乙方負(fù)責(zé)加工制作，并確保產(chǎn)品質(zhì)量符合約定標(biāo)準(zhǔn)。雙方就本次承攬活動的各項(xiàng)條款進(jìn)行了充分討論并達(dá)成共識。二、合同工作內(nèi)容及要求1.承攬業(yè)務(wù)內(nèi)容：鋼梁加工制作。2.承攬業(yè)務(wù)要求：乙方應(yīng)按照甲方的要求，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及合同約定。具體規(guī)格、數(shù)量、材質(zhì)等詳見附件一《鋼梁加工明細(xì)表》。三、合同價款及支付方式1.合同總價款：人民幣__________元（大寫：__________元整）。具體金額以實(shí)際驗(yàn)收合格數(shù)量結(jié)算。2.支付方式：甲方在驗(yàn)收合格并確認(rèn)無誤后，按照約定支付款項(xiàng)。具體支付時間和金額詳見附件二《支付計劃表》。四、加工周期及交貨地點(diǎn)1.加工周期：自本合同簽訂之日起計算，共計______天。如遇特殊情況，雙方可協(xié)商延長加工周期。2.交貨地點(diǎn)：甲方指定的地點(diǎn)。五、質(zhì)量保證及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)1.乙方應(yīng)確保產(chǎn)品質(zhì)量符合國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及合同約定，如因質(zhì)量問題造成的損失由乙方承擔(dān)。2.驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)：按照國家和行業(yè)的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)以及合同約定的技術(shù)要求和標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)收。具體驗(yàn)收方法詳見附件三《產(chǎn)品質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)及方法》。六、違約責(zé)任及賠償1.若甲方未按約定支付款項(xiàng)，應(yīng)支付逾期付款違約金。2.若乙方未按約定完成加工任務(wù)或產(chǎn)品質(zhì)量不符合要求，應(yīng)賠償甲方因此造成的損失。3.雙方因違約造成的損失，應(yīng)按照實(shí)際損失進(jìn)行賠償。七、保密條款1.雙方應(yīng)對涉及本合同的所有技術(shù)信息和商業(yè)信息予以保密，未經(jīng)對方同意，不得向第三方透露。2.保密信息的披露僅限于履行合同所必需的人員知曉，且需簽署保密協(xié)議。八、爭議解決方式因本合同引起的爭議，雙方應(yīng)友好協(xié)商解決。協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。九、其他條款1.本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。2.本合同自雙方簽字（蓋章）之日起生效，具有同等法律效力。3.本合同未盡事宜，可由雙方另行協(xié)商補(bǔ)充。甲方（定作方）：__________（蓋章）地址：__________聯(lián)系人：__________聯(lián)系電話：__________日期：__________乙方（承攬方）：__________（蓋章）地址：__________聯(lián)系人：__________聯(lián)系電話：__________日期：__________附件一：《鋼梁加工明細(xì)表》附件二：《支付計劃表》附件三：《產(chǎn)品質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)及方法》篇3合同編號：[具體編號]甲方（承攬方）：[公司名稱]地址：[公司地址]聯(lián)系方式：[公司電話]乙方（委托方）：[公司名稱]地址：[公司地址]聯(lián)系方式：[公司電話]根據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方在平等、自愿、公平、誠實(shí)信用的基礎(chǔ)上，就鋼梁加工承攬事宜達(dá)成如下協(xié)議：一、工程概況1.工程名稱：鋼梁加工項(xiàng)目2.工程地點(diǎn)：[具體地點(diǎn)]3.工程內(nèi)容：鋼梁加工、制作、安裝等4.工程規(guī)模：具體規(guī)模根據(jù)乙方需求確定二、承攬方式1.甲方按照乙方的要求，以包工包料的方式承攬鋼梁加工項(xiàng)目。甲方負(fù)責(zé)提供加工設(shè)備、材料以及勞動力，并按照乙方的需求進(jìn)行加工制作。2.甲方需按照乙方提供的施工圖紙和技術(shù)要求進(jìn)行施工，確保工程質(zhì)量符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。三、工程期限1.本工程自簽訂合同之日起開始加工，具體完工時間根據(jù)工程規(guī)模和乙方需求確定。甲方需按時完成工程，確保不影響乙方的正常使用。2.如因不可抗力因素導(dǎo)致工程無法按時完成，甲方需及時告知乙方，并協(xié)商解決方案。四、質(zhì)量要求1.甲方需確保鋼梁加工的質(zhì)量符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和乙方要求。在加工過程中，甲方需進(jìn)行質(zhì)量檢查和控制，確保每一道工序都符合質(zhì)量要求。2.如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題或缺陷，甲方需及時處理和修復(fù)，確保工程質(zhì)量達(dá)到乙方滿意。五、價格及支付方式1.本工程采用包工包料的方式，具體價格根據(jù)工程規(guī)模和材料成本等因素確定。甲方需提供詳細(xì)的報價清單和預(yù)算表，確保乙方充分了解工程費(fèi)用。2.乙方需在簽訂合同后支付工程款的XX%作為預(yù)付款，工程完工并驗(yàn)收合格后支付剩余款項(xiàng)。甲方需提供正規(guī)的稅務(wù)發(fā)票作為收款憑證。六、違約責(zé)任1.甲方需按照合同約定按時完成工程，如因甲方原因?qū)е鹿こ虩o法按時完成或質(zhì)量問題嚴(yán)重影響乙方使用，甲方需承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。2.乙方需按照合同約定支付款項(xiàng)，如因乙方原因?qū)е驴铐?xiàng)無法按時支付或合同無法按時履行，乙方需承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。七、爭議解決方式1.本合同在履行過程中如發(fā)生爭議，雙方應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決。協(xié)商不成的，任何一方均可向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。2.在訴訟過程中，雙方應(yīng)積極配合法院的調(diào)查和審理工作，確保訴訟程序的順利進(jìn)行。判決生效并執(zhí)行完畢后，雙方應(yīng)遵守法院判決結(jié)果。八、合同生效與終止1.本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。在合同生效期間，雙方應(yīng)遵守合同約定，確保工程的順利進(jìn)行。合同終止后，雙方應(yīng)友好協(xié)商處理相關(guān)事宜。2.如因不可抗力因素導(dǎo)致合同無法繼續(xù)履行或一方違約導(dǎo)致合同目的無法實(shí)現(xiàn)時，另一方有權(quán)提出終止合同。合同終止后，違約方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任并賠償因此給對方造成的損失。非違約方有權(quán)要求違約方返還已支付的款項(xiàng)并賠償其他損失。篇4合同編號：XXXX年加工承攬字第XX號甲方（定作方）：地址：XX市XX區(qū)XX街道XX號聯(lián)系人：XXX，電話：XXX-XXXX-XXXX乙方（承攬方）：地址：XX市XX區(qū)XX街道XX號聯(lián)系人：XXX，電話：XXX-XXXX-XXXX根據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方在平等、自愿、公平、誠實(shí)信用的基礎(chǔ)上，就甲方委托乙方加工承攬鋼梁事項(xiàng)，經(jīng)友好協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議：一、合同標(biāo)的1.甲方委托乙方加工承攬鋼梁，具體包括鋼梁的型號、規(guī)格、數(shù)量等，詳見合同附件一《鋼梁加工承攬清單》。2.乙方應(yīng)按照甲方的要求和標(biāo)準(zhǔn)，采用優(yōu)質(zhì)的材料和先進(jìn)的工藝，對鋼梁進(jìn)行加工承攬。二、合同價格及支付方式1.合同總價為人民幣XX元整（￥XX），具體單價和金額詳見合同附件一《鋼梁加工承攬清單》。2.甲方應(yīng)在合同簽訂后，按照合同約定向乙方支付款項(xiàng)。具體支付方式如下：（1）預(yù)付款：合同簽訂后，甲方應(yīng)支付合同總價的XX%作為預(yù)付款，即人民幣XX元整（￥XX）。（2）中期款：在鋼梁加工承攬過程中，甲方應(yīng)根據(jù)乙方的進(jìn)度要求，支付中期款。具體金額和支付時間由雙方協(xié)商確定。（3）尾款：在鋼梁加工承攬完成后，甲方應(yīng)支付剩余款項(xiàng)，即人民幣XX元整（￥XX）。乙方在收到尾款后，應(yīng)開具相應(yīng)的發(fā)票。三、合同期限及交付方式1.合同簽訂后，乙方應(yīng)立即開始鋼梁的加工承攬工作。具體交付時間根據(jù)乙方的加工能力和進(jìn)度確定。2.乙方應(yīng)按照甲方的要求，將加工承攬完成的鋼梁安全、準(zhǔn)確地送達(dá)指定地點(diǎn)。運(yùn)輸費(fèi)用由甲方承擔(dān)。四、質(zhì)量保證及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)1.乙方應(yīng)保證加工承攬的鋼梁質(zhì)量符合合同約定和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。如因乙方原因造成鋼梁質(zhì)量不合格，乙方應(yīng)負(fù)責(zé)無償返工或重新加工承攬。2.甲方應(yīng)在收到鋼梁后，按照合同約定和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收。如因甲方原因造成驗(yàn)收不合格，甲方應(yīng)書面通知乙方，乙方在接到通知后應(yīng)立即進(jìn)行整改。五、違約責(zé)任及賠償標(biāo)準(zhǔn)1.甲方和乙方應(yīng)本著誠實(shí)信用的原則履行合同義務(wù)。如一方違約，違約方應(yīng)向守約方支付違約金，并賠償由此造成的全部損失。2.具體違約責(zé)任及賠償標(biāo)準(zhǔn)如下：（1）甲方未按照合同約定支付款項(xiàng)的，每逾期一天，應(yīng)向乙方支付合同總價XX%的違約金。如逾期超過XX天，乙方有權(quán)解除合同，并要求甲方賠償全部損失。（2）乙方未按照合同約定交付鋼梁的，每逾期一天，應(yīng)向甲方支付合同總價XX%的違約金。如逾期超過XX天，甲方有權(quán)解除合同，并要求乙方賠償全部損失。（3）因乙方原因造成鋼梁質(zhì)量不合格的，乙方應(yīng)負(fù)責(zé)無償返工或重新加工承攬。如因甲方原因造成驗(yàn)收不合格的，甲方應(yīng)書面通知乙方，乙方在接到通知后應(yīng)立即進(jìn)行整改。如整改后仍不合格的，甲方有權(quán)解除合同，并要求乙方賠償全部損失。六、爭議解決及法律適用1.如甲乙雙方在合同履行過程中發(fā)生爭議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決。協(xié)商不成的，任何一方均可向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。2.本合同適用中華人民共和國法律。在合同履行過程中，如遇到不可抗力因素導(dǎo)致合同無法繼續(xù)履行的，雙方應(yīng)協(xié)商解決。協(xié)商不成的，任何一方均可向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。篇5合同編號：2025-001甲方（定作方）：北京鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司地址：北京市大興區(qū)黃村工業(yè)園聯(lián)系人：王經(jīng)理電話方（承攬方）：天津鋼梁加工有限公司地址：天津市濱海新區(qū)大沽工業(yè)園聯(lián)系人：李經(jīng)理電話據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方在平等、自愿、公平、誠實(shí)信用的基礎(chǔ)上，就甲方委托乙方加工鋼梁事宜，達(dá)成如下協(xié)議：一、合同標(biāo)的甲方委托乙方加工鋼梁，具體規(guī)格、數(shù)量、要求詳見合同附件。二、承攬方式1.乙方應(yīng)按照甲方的要求和規(guī)格，采用先進(jìn)的加工工藝和設(shè)備，對鋼梁進(jìn)行加工。2.乙方應(yīng)保證加工過程中所需的所有材料均符合國家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)要求，并承擔(dān)因材料質(zhì)量問題引發(fā)的所有責(zé)任。3.甲方應(yīng)提供加工所需的所有輔助材料和設(shè)備，并承擔(dān)因輔助材料和設(shè)備問題引發(fā)的所有責(zé)任。4.乙方應(yīng)在保證質(zhì)量的前提下，按時完成加工任務(wù)。如因乙方原因造成工期延誤，乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。三、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及驗(yàn)收1.乙方應(yīng)保證加工出的鋼梁質(zhì)量符合國家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)要求，并通過相關(guān)質(zhì)量認(rèn)證。2.甲方應(yīng)在收到加工產(chǎn)品后，按照合同規(guī)定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)對鋼梁進(jìn)行驗(yàn)收。如驗(yàn)收過