樓頂彩鋼板防水承攬合同

樓頂彩鋼板防水承攬合同合同編號：__________甲方（發(fā)包方）：公司名稱：[甲方公司名稱]地址：[甲方公司地址]聯(lián)系方式：[甲方公司聯(lián)系方式]乙方（承包方）：公司名稱：[乙方公司名稱]地址：[乙方公司地址]聯(lián)系方式：[乙方公司聯(lián)系方式]二、工程概況1.工程名稱：[具體樓頂彩鋼板防水工程名稱]2.工程地點：[具體樓頂彩鋼板所在地點]3.工程內(nèi)容：對樓頂?shù)牟输摪暹M行防水處理，包括清理彩鋼板表面、涂抹防水卷材、進行密封處理等，以保證樓頂彩鋼板在各種天氣條件下的防水功能。三、承攬方式及范圍1.承攬方式：乙方負責提供所需的防水材料、施工工具和施工人員，按照甲方的要求和相關(guān)標準進行施工，保證工程質(zhì)量。2.承攬范圍：整個樓頂?shù)牟输摪宸浪こ?，包括彩鋼板的頂面、?cè)面和連接處等部位。四、工程期限1.開工日期：[具體開工日期]2.竣工日期：[具體竣工日期]3.工期延誤及順延：如因不可抗力、甲方原因或乙方原因?qū)е鹿こ萄诱`，雙方應協(xié)商確定順延的工期。不可抗力包括但不限于地震、洪水、臺風等自然災害以及行為等。五、工程質(zhì)量及驗收標準1.質(zhì)量標準：乙方應按照國家和地方相關(guān)標準以及行業(yè)規(guī)范進行施工，保證樓頂彩鋼板的防水功能達到設計要求和使用年限。工程質(zhì)量應符合《建筑防水工程技術(shù)規(guī)范》（GB501082008）等相關(guān)標準。2.驗收程序：工程竣工后，乙方應通知甲方進行驗收。甲方應在接到通知后的[具體驗收時間]內(nèi)組織驗收，如逾期未驗收視為驗收合格。驗收時，雙方應共同對工程質(zhì)量進行檢查，如發(fā)覺質(zhì)量問題，乙方應及時整改，直至達到驗收標準。3.驗收不合格的處理：如驗收不合格，乙方應在甲方規(guī)定的時間內(nèi)進行整改，整改后再次進行驗收。如多次整改仍未達到驗收標準，甲方有權(quán)扣除相應的工程款，并要求乙方承擔違約責任。六、工程造價及支付方式1.工程造價：根據(jù)工程的實際情況和施工難度，雙方協(xié)商確定工程造價為[具體工程造價金額]元。2.支付方式：合同簽訂后，甲方應向乙方支付工程總價款的[具體比例1]作為預付款，即[預付款金額]元。工程進度達到[具體進度節(jié)點1]時，甲方應向乙方支付工程總價款的[具體比例2]，即[進度款金額1]元。工程竣工并經(jīng)甲方驗收合格后，甲方應在[具體時間]內(nèi)支付工程總價款的[具體比例3]，即[進度款金額2]元。剩余工程總價款的[具體比例4]，即[質(zhì)保金金額]元，作為質(zhì)保金，在質(zhì)保期屆滿后無質(zhì)量問題時一次性支付給乙方。3.竣工結(jié)算：工程竣工后，乙方應提交竣工結(jié)算報告，甲方應在[具體時間]內(nèi)進行審核并支付工程尾款。如雙方對竣工結(jié)算存在爭議，應協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。七、雙方權(quán)利與義務1.甲方權(quán)利與義務：有權(quán)對乙方的施工過程進行監(jiān)督和檢查，如發(fā)覺問題及時通知乙方整改。應按照合同約定支付工程款，如逾期未支付應承擔違約責任。應提供施工所需的必要條件，如水電等。2.乙方權(quán)利與義務：有權(quán)要求甲方提供施工所需的必要條件，如提供安全防護措施等。應按照合同約定的時間和質(zhì)量標準進行施工，保證工程質(zhì)量。應遵守施工現(xiàn)場的管理規(guī)定，如文明施工、安全生產(chǎn)等。應負責施工過程中的垃圾清理和現(xiàn)場恢復工作。八、違約責任1.甲方違約責任：如甲方未按照合同約定支付工程款，每逾期一天，應按照未支付金額的[具體比例]向乙方支付違約金。如甲方提供的施工條件不符合要求，導致乙方無法正常施工，應承擔由此給乙方造成的損失。2.乙方違約責任：如乙方未按照合同約定的時間和質(zhì)量標準進行施工，每逾期一天，應按照工程總價款的[具體比例]向甲方支付違約金；如逾期超過[具體天數(shù)]，甲方有權(quán)解除合同，并要求乙方承擔違約責任。如乙方施工的工程質(zhì)量不符合合同約定和相關(guān)標準，應負責免費返工，直至達到驗收標準；如返工后仍未達到驗收標準，應承擔違約責任，并賠償甲方因此造成的損失。九、爭議解決方式：如雙方在合同履行過程中發(fā)生爭議，應首先通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。十、其他條款1.合同變更與解除：雙方協(xié)商一致，可以變更或解除本合同。如因不可抗力導致本合同無法履行，雙方應協(xié)商解決。2.不可抗力：如遇地震、洪水、臺風等不可抗力事件，雙方應及時通知對方，并采取合理的措施避免損失擴大。因不可抗力導致的損失，雙方互不承擔責任。3.合同份數(shù)：本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。4.合同生效：本合同自雙方簽字（蓋章）之日起生效。甲方（蓋章）：____________________法定代表人（簽字）：_____________