2025年度智能建筑一體化施工合同標準范本

2025年度智能建筑一體化施工合同標準范本本合同共三部分組成，僅供學習使用，第一部分如下：甲方（建設單位）：名稱：______法定代表人：______地址：______聯(lián)系電話：______乙方（施工單位）：名稱：______法定代表人：______地址：______聯(lián)系電話：______鑒于甲方需對______（項目名稱）進行智能建筑一體化施工，乙方愿意承接該項目的施工任務，雙方經友好協(xié)商，達成如下協(xié)議：一、項目概況1.項目名稱：______2.項目地點：______3.項目規(guī)模：______4.項目總投資：______5.項目建設周期：______二、合同內容1.施工范圍：乙方負責______（項目名稱）的智能建筑一體化施工，包括但不限于______（具體施工內容）。2.施工質量：乙方應嚴格按照國家及行業(yè)相關標準和規(guī)范進行施工，確保工程質量達到合同約定標準。3.施工進度：乙方應按照甲方要求，在合同約定的工期內完成施工任務。4.施工安全：乙方應嚴格遵守國家及地方有關安全生產的法律、法規(guī)和標準，確保施工安全。5.施工材料：乙方應使用符合國家及行業(yè)相關標準和規(guī)范的建筑材料、設備、構配件等。6.施工變更：如因設計變更、地質條件變化等原因導致施工內容、工程量、工期等發(fā)生變化，雙方應協(xié)商一致，簽訂補充協(xié)議。三、合同價款及支付方式1.合同價款：______（金額）元。2.支付方式：（1）合同簽訂后，乙方提交相關資料，甲方支付合同價款的______%作為預付款；（2）施工過程中，乙方每月提交工程進度報告及相關證明材料，甲方按實際完成工程量支付合同價款的______%；（3）工程竣工驗收合格后，甲方支付合同價款的______%；（4）工程保修期滿，甲方支付合同價款的______%。四、合同工期及延誤責任1.合同工期：______（時間）。2.工期延誤責任：（1）因甲方原因導致工期延誤，甲方應承擔相應責任，并賠償乙方因工期延誤造成的損失；（2）因乙方原因導致工期延誤，乙方應承擔相應責任，并賠償甲方因工期延誤造成的損失。五、竣工驗收及保修1.工程竣工驗收：工程竣工驗收合格后，甲方應在______（時間）內組織竣工驗收。2.工程保修：乙方在工程竣工驗收合格后，應承擔______（保修期限）的保修責任。六、違約責任1.甲方違約責任：（1）甲方未按約定支付工程款，應向乙方支付______（違約金比例）的違約金；（2）甲方擅自變更設計或施工方案，導致工期延誤或工程質量問題，應承擔相應責任。2.乙方違約責任：（1）乙方未按約定完成施工任務，應向甲方支付______（違約金比例）的違約金；（2）乙方施工過程中出現(xiàn)質量問題，應承擔相應責任，并修復或更換不合格的建筑材料、設備、構配件等。七、爭議解決1.雙方在履行合同過程中發(fā)生爭議，應友好協(xié)商解決。2.如協(xié)商不成，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。八、其他約定1.本合同未盡事宜，雙方可另行協(xié)商，簽訂補充協(xié)議。2.本合同一式______份，甲乙雙方各執(zhí)______份，具有同等法律效力。甲方（建設單位）：____________________乙方（施工單位）：____________________簽訂日期：______年______月______日第二部分：第三方介入后的修正一、第三方定義及類型.1本合同所指的第三方，是指除甲乙雙方以外的任何自然人和法人或其他組織，包括但不限于設計單位、監(jiān)理單位、造價咨詢單位、設備供應商、材料供應商、檢測機構等。.2第三方的介入類型包括但不限于：（1）設計咨詢：提供項目設計咨詢、方案優(yōu)化等服務；（2）監(jiān)理服務：對施工過程進行監(jiān)督、檢查和評估；（3）造價咨詢：對工程預算、結算進行審核和咨詢服務；（4）設備材料供應：提供項目所需設備、材料的采購和供應；（5）檢測認證：對施工過程中的材料、設備、工程實體進行檢測、認證。二、第三方責任限額.3第三方在履行職責過程中，因其疏忽、過失或故意違約行為給甲乙雙方造成的損失，第三方應承擔相應的賠償責任。.4第三方的責任限額如下：（1）設計咨詢：第三方應對其設計方案的合理性和可行性負責，但責任限額不超過設計咨詢費總額的______倍；（2）監(jiān)理服務：第三方應對其監(jiān)理活動的合理性和公正性負責，但責任限額不超過監(jiān)理服務費總額的______倍；（3）造價咨詢：第三方應對其造價咨詢服務的準確性和公正性負責，但責任限額不超過造價咨詢費總額的______倍；（4）設備材料供應：第三方應對其供應的設備、材料的品質和質量負責，但責任限額不超過設備材料采購總額的______倍；（5）檢測認證：第三方應對其檢測、認證結果的準確性和公正性負責，但責任限額不超過檢測認證費總額的______倍。三、第三方與甲乙雙方的權利義務劃分.5第三方與甲乙雙方的權利義務劃分如下：（1）甲方權利義務：a.甲方有權要求第三方按照合同約定提供相關服務；b.甲方有權對第三方的服務質量進行監(jiān)督和評估；c.甲方有權要求第三方在發(fā)生違約行為時承擔相應的賠償責任。（2）乙方權利義務：a.乙方有權要求第三方按照合同約定提供相關服務；b.乙方有權對第三方的服務質量進行監(jiān)督和評估；c.乙方有權要求第三方在發(fā)生違約行為時承擔相應的賠償責任。（3）第三方權利義務：a.第三方有權按照合同約定收取服務費用；b.第三方應按照合同約定提供優(yōu)質、高效的服務；c.第三方在履行職責過程中，應遵守國家法律法規(guī)及行業(yè)標準；d.第三方應承擔因自身原因造成的違約責任。四、第三方介入的合同條款變更（1）合同總價款及支付方式；（2）施工范圍及工期；（3）質量標準及驗收；（4）安全責任及管理；（5）違約責任；（6）爭議解決方式。.7任何合同條款的變更，甲乙雙方應達成書面協(xié)議，并由第三方簽字確認。五、第三方介入的合同附件（1）第三方資質證明；（2）第三方服務內容、服務標準及收費標準；（3）第三方責任限額；（4）第三方與甲乙雙方的權利義務劃分；（5）第三方介入合同變更協(xié)議。六、第三方介入的合同解除.9如第三方在履行合同過程中出現(xiàn)重大違約行為，甲乙雙方有權解除本合同，并要求第三方承擔相應的賠償責任。.10第三方介入的合同解除，應書面通知對方，并按照合同約定辦理相關手續(xù)。七、其他.11本合同中有關第三方介入的條款，如有未盡事宜，甲乙雙方可根據(jù)實際情況另行協(xié)商解決。第三部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：.1附件一：項目設計文件詳細要求：包含項目的設計圖紙、設計說明、技術規(guī)范、材料清單等，由設計單位提供，確保符合國家及行業(yè)相關標準和規(guī)范。.2附件二：施工組織設計詳細要求：包括施工方案、施工進度計劃、施工工藝流程、安全措施等，由施工單位編制，經甲方審核批準。.3附件三：施工圖紙會審記錄詳細要求：記錄施工圖紙會審過程中的意見、建議和決定，由甲方組織，施工單位、設計單位及監(jiān)理單位參加。.4附件四：施工進度計劃表詳細要求：詳細列出施工各階段的時間節(jié)點、工程量、質量要求等，由施工單位編制，經甲方審核批準。.5附件五：材料設備采購合同詳細要求：記錄材料設備的采購信息，包括供應商、價格、數(shù)量、質量要求等，由甲方或施工單位簽訂。.6附件六：施工驗收記錄詳細要求：記錄施工過程中的驗收情況，包括驗收時間、驗收內容、驗收結果等，由監(jiān)理單位或甲方組織。.7附件七：施工質量檢驗報告詳細要求：記錄施工過程中的質量檢驗結果，包括檢驗時間、檢驗項目、檢驗結果等，由監(jiān)理單位或檢測機構提供。.8附件八：施工安全檢查記錄詳細要求：記錄施工過程中的安全檢查情況，包括檢查時間、檢查內容、檢查結果等，由監(jiān)理單位或安全管理部門提供。.9附件九：施工變更通知單詳細要求：記錄施工過程中的設計變更、工程量變更等情況，由甲方或設計單位提出，經乙方確認后執(zhí)行。.10附件十：工程款支付憑證詳細要求：記錄工程款支付的時間、金額、支付方式等，由甲方或財務部門提供。說明二：違約行為及責任認定：.11違約行為及責任認定標準：.11.1甲方違約行為及責任認定：（1）未按約定支付工程款，甲方應向乙方支付______（違約金比例）的違約金；（2）擅自變更設計或施工方案，導致工期延誤或工程質量問題，甲方應承擔相應責任。.11.2乙方違約行為及責任認定：（1）未按約定完成施工任務，乙方應向甲方支付______（違約金比例）的違約金；（2）施工過程中出現(xiàn)質量問題，乙方應承擔相應責任，并修復或更換不合格的建筑材料、設備、構配件等。.11.3第三方違約行為及責任認定：（1）第三方未按約定提供優(yōu)質、高效的服務，應向甲乙雙方承擔相應的賠償責任；（2）第三方在履行職責過程中出現(xiàn)重大違約行為，甲乙雙方有權解除本合同，并要求第三方承擔相應的賠償責任。示例說明：.11.4甲方違約示例：甲方未按約定支付工程款，導致乙方停工，乙方停工期間造成的損失，甲方應支付______（金額）作為違約金。.11.5乙方違約示例：乙方在施工過程中發(fā)現(xiàn)工程質量問題，經監(jiān)理單位確認，乙方應承擔修復費用______（金額），并支付______（金額）作為違約金。.11.6