2025年度攪拌樁施工合同爭議解決條款

2025年度攪拌樁施工合同爭議解決條款本合同共三部分組成，僅供學習使用，第一部分如下：甲方（施工方）：_______乙方（業(yè)主方）：_______鑒于甲方擬在_______（項目名稱）工程中采用攪拌樁施工技術，乙方同意甲方進行攪拌樁施工，雙方經友好協(xié)商，就攪拌樁施工合同的爭議解決條款達成如下協(xié)議：一、爭議解決方式1.雙方應本著友好協(xié)商的原則，積極解決合同履行過程中產生的爭議。2.如協(xié)商不成，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。二、爭議解決程序1.發(fā)生爭議后，雙方應立即停止爭議行為，并立即通知對方。2.雙方應在接到爭議通知之日起_______（天數）內，共同協(xié)商解決爭議。3.如協(xié)商不成，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。三、爭議解決費用1.爭議解決過程中產生的費用，由敗訴方承擔。2.如雙方協(xié)商解決爭議，產生的費用由雙方按比例承擔。四、其他約定1.本合同爭議解決條款作為雙方簽訂的攪拌樁施工合同的一部分，具有同等法律效力。2.本合同爭議解決條款的解釋權歸甲方所有。3.本合同爭議解決條款自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。4.本合同爭議解決條款的修改、補充或終止，均需雙方書面同意。甲方（施工方）：____________________乙方（業(yè)主方）：____________________簽訂日期：____________________附件：1.攪拌樁施工合同2.相關法律法規(guī)3.其他有關文件一、合同背景1.甲方：_______2.乙方：_______3.項目名稱：_______4.項目地點：_______5.項目規(guī)模：_______6.項目工期：_______二、攪拌樁施工技術要求1.施工材料：_______2.施工設備：_______3.施工工藝：_______4.施工質量標準：_______三、施工進度及驗收1.施工進度安排：_______2.驗收標準：_______3.驗收程序：_______四、合同價款及支付方式1.合同價款：_______2.支付方式：_______3.付款時間：_______五、違約責任1.甲方違約責任：_______2.乙方違約責任：_______六、爭議解決1.爭議解決方式：_______2.爭議解決程序：_______3.爭議解決費用：_______七、其他約定1.本合同未盡事宜，雙方可另行協(xié)商解決。2.本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。3.本合同一式_______份，甲乙雙方各執(zhí)_______份。甲方（施工方）：____________________乙方（業(yè)主方）：____________________簽訂日期：____________________附件：1.攪拌樁施工合同2.相關法律法規(guī)3.其他有關文件第二部分：第三方介入后的修正一、第三方介入的定義1.本合同所稱第三方，是指除甲乙雙方以外的，在合同履行過程中，根據甲乙雙方協(xié)商一致或法律、法規(guī)規(guī)定，介入合同履行、爭議解決等環(huán)節(jié)的個人或組織。a.中介機構：如監(jiān)理公司、造價咨詢公司等；b.技術鑒定機構：如工程質量檢測中心等；c.仲裁機構：如仲裁委員會等；d.法院或行政機關：如人民法院、行政機關等。二、第三方介入的條件a.甲乙雙方協(xié)商一致；b.法律、法規(guī)規(guī)定必須由第三方介入；c.合同履行過程中出現重大爭議，無法達成一致意見。2.第三方介入前，甲乙雙方應書面通知對方，并明確第三方介入的具體事宜。三、第三方的責任限額a.第三方在履行職責過程中，因故意或重大過失導致合同履行受阻或損害甲乙雙方合法權益的，應承擔相應的法律責任；b.第三方在履行職責過程中，因不可抗力導致合同履行受阻或損害甲乙雙方合法權益的，不承擔法律責任；c.第三方在履行職責過程中，因甲乙雙方提供的信息不準確、不完整導致的損失，由甲乙雙方各自承擔。2.第三方責任限額的具體數額，由甲乙雙方在合同中約定。四、第三方的權利a.獲取甲乙雙方提供的相關資料和信息；b.要求甲乙雙方配合其履行職責；c.對甲乙雙方的爭議進行調解、仲裁或訴訟。2.第三方在行使權利時，應遵守法律法規(guī)和合同約定，不得損害甲乙雙方的合法權益。五、第三方的義務a.依法履行職責，確保合同履行順利進行；b.公正、公平、公開地處理爭議；c.對甲乙雙方提供的信息保密。2.第三方在履行義務過程中，如違反法律法規(guī)或合同約定，應承擔相應的法律責任。六、第三方與其他各方的劃分說明1.第三方介入合同履行、爭議解決等環(huán)節(jié)時，與其他各方的權利義務劃分如下：a.甲方與乙方：雙方為合同主體，享有合同約定的權利，承擔合同約定的義務；b.第三方：作為介入方，享有合同約定的權利，承擔合同約定的義務，但需遵守法律法規(guī)和合同約定；c.甲方、乙方與第三方：三方在合同履行、爭議解決等環(huán)節(jié)中，應相互配合，共同維護合同權益。2.第三方介入合同履行、爭議解決等環(huán)節(jié)時，如與其他各方發(fā)生爭議，應通過協(xié)商、調解、仲裁或訴訟等方式解決。3.第三方介入合同履行、爭議解決等環(huán)節(jié)時，如需變更合同內容，應經甲乙雙方書面同意。七、本合同爭議解決條款的適用1.本合同爭議解決條款在第三方介入合同履行、爭議解決等環(huán)節(jié)時，仍具有同等法律效力。2.第三方介入合同履行、爭議解決等環(huán)節(jié)時，應遵守本合同爭議解決條款的約定。八、其他約定1.本合同第三方介入后的修正條款作為本合同的一部分，具有同等法律效力。2.本合同第三方介入后的修正條款的解釋權歸甲方所有。3.本合同第三方介入后的修正條款的修改、補充或終止，均需甲乙雙方書面同意。甲方（施工方）：____________________乙方（業(yè)主方）：____________________簽訂日期：____________________附件：1.攪拌樁施工合同2.相關法律法規(guī)3.其他有關文件第三部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：1.攪拌樁施工合同詳細要求：包括但不限于合同雙方的基本信息、項目名稱、施工地點、施工內容、工期、質量標準、合同價款、支付方式、違約責任、爭議解決等條款。說明：本附件為合同主體文件，詳細規(guī)定了甲乙雙方的權利義務。2.相關法律法規(guī)詳細要求：列出與攪拌樁施工相關的法律法規(guī)，如《建筑法》、《建設工程質量管理條例》等。說明：本附件用于明確合同履行過程中應遵守的法律規(guī)定。3.施工圖紙及技術規(guī)范詳細要求：提供攪拌樁施工所需的設計圖紙、技術規(guī)范及施工方案。說明：本附件用于指導施工過程中的技術操作和質量控制。4.施工進度計劃詳細要求：制定詳細的施工進度計劃，包括各階段的開始和結束時間。說明：本附件用于監(jiān)控施工進度，確保工程按期完成。5.材料設備清單詳細要求：列出施工所需的材料、設備名稱、規(guī)格、數量、產地等信息。說明：本附件用于明確施工所需的材料設備，確保施工質量。6.驗收報告詳細要求：提供施工完成后，由第三方機構出具的驗收報告。說明：本附件用于證明工程符合質量標準，滿足合同要求。7.付款憑證詳細要求：提供合同價款支付的相關憑證，如銀行轉賬記錄、發(fā)票等。說明：本附件用于證明合同價款已支付，保障甲乙雙方的權益。8.爭議解決協(xié)議詳細要求：如雙方發(fā)生爭議，需簽署的爭議解決協(xié)議。說明：本附件用于明確爭議解決的方式和程序。9.不可抗力事件證明詳細要求：如發(fā)生不可抗力事件，需提供相關證明材料。說明：本附件用于證明不可抗力事件的發(fā)生，減輕合同雙方的違約責任。10.其他相關文件詳細要求：包括但不限于合同雙方認為有必要提供的其他文件。說明：本附件用于補充合同內容，確保合同條款的完整性和準確性。說明二：違約行為及責任認定：1.違約行為：a.甲方違約行為：未按合同約定的時間、地點、質量要求完成施工；未按合同約定支付工程款；擅自變更施工方案，影響工程質量和進度；其他違反合同約定的行為。b.乙方違約行為：未按合同約定的時間、地點、質量要求提供材料、設備；未按合同約定支付工程款；擅自變更施工方案，影響工程質量和進度；其他違反合同約定的行為。2.責任認定標準：a.違約行為的認定：違約行為發(fā)生時，雙方應立即停止違約行為，并通知對方；雙方應積極配合，采取措施減少違約行為造成的損失。b.違約責任的承擔：違約方應承擔違約行為給對方造成的直接經濟損失；違約方應承擔違約行為給對方造成的間接經濟損失；違約方應承擔違約行為給對方造成的信譽損失；違約方應承擔違約行為給對方造成的其他損失。3.違約責任示例：a.甲方違約示例：甲方未按合同約定的時