2025年度建筑工程施工合同索賠證據(jù)收集與運用規(guī)范

2025年度建筑工程施工合同索賠證據(jù)收集與運用規(guī)范本合同共三部分組成，僅供學習使用，第一部分如下：2025年度建筑工程施工合同索賠證據(jù)收集與運用規(guī)范甲方（建設(shè)單位）：_單位名稱：_____________________法定代表人：_____________________地址：_____________________聯(lián)系電話：____________________乙方（施工單位）：_單位名稱：_____________________法定代表人：_____________________地址：_____________________聯(lián)系電話：____________________鑒于甲方需要乙方進行建筑工程施工，雙方本著平等、自愿、公平、誠實信用的原則，就建筑工程施工過程中的索賠證據(jù)收集與運用達成如下協(xié)議：一、合同背景1.1甲方委托乙方在_年_月_日至_年_月_日期間，對位于_省_市_縣_的_項目進行施工。1.2本合同約定的工程范圍為：_（具體工程內(nèi)容）_。二、索賠證據(jù)收集2.1乙方應按照國家有關(guān)法律法規(guī)和工程合同約定，收集與索賠相關(guān)的證據(jù)。（1）施工合同及相關(guān)附件；（2）施工圖紙及技術(shù)規(guī)范；（3）施工組織設(shè)計及施工方案；（4）施工日志、會議紀要、工作聯(lián)系單等內(nèi)部文件；（5）設(shè)計變更通知單、現(xiàn)場簽證、工程洽商記錄等；（6）施工過程中產(chǎn)生的各種材料、設(shè)備、人工、機械等費用憑證；（7）工程驗收報告、質(zhì)量檢測報告等；（8）其他與索賠相關(guān)的證據(jù)。2.3乙方應確保索賠證據(jù)的真實性、完整性和有效性，并對證據(jù)的收集、整理、保存和運用承擔全部責任。三、索賠證據(jù)運用3.1乙方在提出索賠時，應向甲方提交完整的索賠證據(jù)。3.2甲方應在收到索賠證據(jù)之日起_日內(nèi)，對索賠證據(jù)進行審核。3.3甲方審核索賠證據(jù)后，認為索賠證據(jù)符合要求的，應按照合同約定支付相應的索賠款項。3.4甲方審核索賠證據(jù)后，認為索賠證據(jù)不符合要求的，應向乙方說明理由，并要求乙方補充或修正索賠證據(jù)。3.5乙方在收到甲方審核意見后，應在_日內(nèi)補充或修正索賠證據(jù)。3.6乙方未在規(guī)定期限內(nèi)補充或修正索賠證據(jù)的，甲方有權(quán)拒絕支付索賠款項。四、違約責任4.1乙方未按照約定收集、整理、保存和運用索賠證據(jù)的，應承擔相應的違約責任。4.2甲方未按照約定審核索賠證據(jù)的，應承擔相應的違約責任。4.3任何一方違反本合同約定，給對方造成損失的，應承擔相應的賠償責任。五、爭議解決5.1雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應友好協(xié)商解決。5.2協(xié)商不成的，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。六、其他6.1本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。6.2本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。甲方（建設(shè)單位）：____________________乙方（施工單位）：____________________簽訂日期：____________________附件：1.施工合同及相關(guān)附件；2.施工圖紙及技術(shù)規(guī)范；3.施工組織設(shè)計及施工方案；4.施工日志、會議紀要、工作聯(lián)系單等內(nèi)部文件；5.設(shè)計變更通知單、現(xiàn)場簽證、工程洽商記錄等；6.施工過程中產(chǎn)生的各種材料、設(shè)備、人工、機械等費用憑證；7.工程驗收報告、質(zhì)量檢測報告等；8.其他與索賠相關(guān)的證據(jù)。第二部分：第三方介入后的修正一、第三方定義1.1本合同所指的第三方，是指除甲方和乙方以外的，在合同履行過程中，根據(jù)合同約定或雙方協(xié)商一致，介入索賠證據(jù)收集與運用過程中的獨立第三方。（1）專業(yè)索賠顧問；（2）專業(yè)鑒定機構(gòu)；（3）法律服務機構(gòu)；（4）其他經(jīng)甲乙雙方認可的第三方。二、第三方介入條件2.1甲方或乙方在合同履行過程中，認為需要第三方介入索賠證據(jù)收集與運用時，應提前向?qū)Ψ桨l(fā)出書面通知。2.2雙方應在收到通知之日起_日內(nèi)，就第三方介入事宜達成一致意見。2.3雙方未能就第三方介入事宜達成一致意見的，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。三、第三方職責3.1第三方應按照本合同約定，獨立、客觀、公正地參與索賠證據(jù)收集與運用過程。3.2第三方應協(xié)助甲乙雙方收集、整理、保存和運用索賠證據(jù)。3.3第三方應在接到甲乙雙方的通知后，在_日內(nèi)完成相關(guān)職責。3.4第三方在履行職責過程中，應保守甲乙雙方的商業(yè)秘密。四、第三方權(quán)利4.1第三方有權(quán)要求甲乙雙方提供與索賠證據(jù)收集與運用相關(guān)的必要資料。4.2第三方有權(quán)對甲乙雙方提供的資料進行審核。4.3第三方有權(quán)要求甲乙雙方對索賠證據(jù)進行補充或修正。五、第三方責任5.1第三方在履行職責過程中，因自身原因造成甲乙雙方損失的，應承擔相應的賠償責任。5.2第三方在履行職責過程中，若違反保密義務，造成甲乙雙方損失的，應承擔相應的賠償責任。5.3第三方在履行職責過程中，若因不可抗力導致無法履行職責的，不承擔賠償責任。六、第三方責任限額6.1第三方的責任限額為本合同總金額的_%。6.2若第三方責任造成甲乙雙方損失的，甲乙雙方應按照本合同約定的賠償限額進行賠償。6.3若賠償限額不足以彌補損失的，甲乙雙方可就超出部分另行協(xié)商解決。七、第三方與其他各方的劃分說明7.1第三方在介入索賠證據(jù)收集與運用過程中，應明確區(qū)分其與甲方、乙方之間的關(guān)系。7.2第三方與甲方、乙方之間的關(guān)系為獨立第三方與合同雙方的關(guān)系，不構(gòu)成任何形式的代理或代表。7.3第三方在履行職責過程中，應獨立作出判斷，不受甲方或乙方的影響。7.4第三方在履行職責過程中，如需與甲方或乙方進行溝通，應通過書面形式進行，并保留相關(guān)溝通記錄。八、第三方更換8.1若第三方在履行職責過程中，因自身原因無法繼續(xù)履行職責，甲乙雙方應協(xié)商更換第三方。8.2雙方應在更換第三方前，就更換事宜達成一致意見。8.3若雙方未能就更換第三方事宜達成一致意見，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。九、其他9.1本合同附件中包含的第三方介入相關(guān)條款，與本部分條款不一致的，以本部分條款為準。9.2本部分條款為補充條款，與本合同其他條款具有同等法律效力。9.3本部分條款的修改、補充或刪除，應經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致，并以書面形式作出。9.4本部分條款自雙方簽字蓋章之日起生效。第三部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：1.施工合同及相關(guān)附件要求：施工合同應包含工程范圍、工期、質(zhì)量標準、付款方式、違約責任等內(nèi)容。附件包括但不限于工程量清單、設(shè)計變更通知單、合同補充協(xié)議等。說明：施工合同是雙方權(quán)利義務關(guān)系的依據(jù)，附件是對合同內(nèi)容的補充和細化。2.施工圖紙及技術(shù)規(guī)范要求：施工圖紙應完整、準確，技術(shù)規(guī)范應符合國家相關(guān)標準。說明：施工圖紙和技術(shù)規(guī)范是施工過程中的技術(shù)指導文件，對施工質(zhì)量有重要影響。3.施工組織設(shè)計及施工方案要求：施工組織設(shè)計應包括施工進度計劃、資源配置計劃、施工工藝流程等；施工方案應包括施工方法、安全措施、環(huán)境保護措施等。說明：施工組織設(shè)計和施工方案是施工過程中的重要管理文件，對施工質(zhì)量和安全有直接影響。4.施工日志、會議紀要、工作聯(lián)系單等內(nèi)部文件要求：施工日志應記錄施工過程中的重要事項；會議紀要應記錄會議內(nèi)容；工作聯(lián)系單應記錄工作指令和反饋。說明：內(nèi)部文件是施工過程中的重要記錄，對后續(xù)的索賠證據(jù)收集有重要作用。5.設(shè)計變更通知單、現(xiàn)場簽證、工程洽商記錄等要求：設(shè)計變更通知單應明確變更內(nèi)容、變更原因、變更后的工程量等；現(xiàn)場簽證應記錄現(xiàn)場發(fā)生的變更事項；工程洽商記錄應記錄雙方協(xié)商一致的事項。說明：設(shè)計變更、現(xiàn)場簽證和工程洽商記錄是施工過程中常見的變更事項，對工程量和工期有直接影響。6.施工過程中產(chǎn)生的各種材料、設(shè)備、人工、機械等費用憑證要求：費用憑證應包括發(fā)票、收據(jù)、支付憑證等，應真實、合法、有效。說明：費用憑證是證明施工過程中費用支出的依據(jù)，對索賠證據(jù)的完整性有重要意義。7.工程驗收報告、質(zhì)量檢測報告等要求：工程驗收報告應記錄工程驗收結(jié)果；質(zhì)量檢測報告應記錄質(zhì)量檢測數(shù)據(jù)。說明：驗收報告和質(zhì)量檢測報告是證明工程質(zhì)量和驗收結(jié)果的依據(jù)。8.其他與索賠相關(guān)的證據(jù)要求：其他證據(jù)應與索賠事項相關(guān)，能證明索賠事實的文件、資料、照片等。說明：其他證據(jù)是對索賠事項的補充和佐證，對索賠證據(jù)的充分性有重要作用。說明二：違約行為及責任認定：1.甲方違約行為及責任認定違約行為：未按合同約定支付工程款。責任認定：甲方應按照合同約定支付工程款，若未支付，應向乙方支付違約金，并承擔相應的利息損失。2.乙方違約行為及責任認定違約行