2025年度智慧城市基礎設施建設項目施工合同模板

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL

2025年度智慧城市基礎設施建設項目施工合同模板本合同共三部分組成，僅供學習使用，第一部分如下：2025年度智慧城市基礎設施建設項目施工合同甲方（建設單位）：________________________乙方（施工單位）：________________________鑒于甲方需在__市__區(qū)建設智慧城市基礎設施項目，乙方愿意承攬該項目的施工任務，雙方經(jīng)友好協(xié)商，達成如下協(xié)議：第一條項目概況1.1項目名稱：__市__區(qū)智慧城市基礎設施建設項目1.2項目地點：__市__區(qū)1.3項目內(nèi)容：包括但不限于道路、橋梁、供水、供電、通信、排水、綠化、照明、監(jiān)控等基礎設施的施工。1.4項目規(guī)模：詳見甲方提供的工程量清單。1.5項目總投資：人民幣____元整（大寫：____元整）。第二條施工范圍及內(nèi)容2.1乙方負責本合同約定的施工范圍內(nèi)的全部施工任務，包括但不限于：（1）土方工程；（2）基礎工程；（3）主體結構工程；（4）裝飾裝修工程；（5）安裝工程；（6）其他與本項目相關的施工任務。2.2乙方應按照甲方提供的施工圖紙、技術規(guī)范、工程量清單及有關設計文件進行施工。2.3乙方應確保工程質(zhì)量、進度、安全、文明施工等達到國家及地方有關標準。第三條施工工期3.1本合同工期為____個月，自開工之日起計算。3.2乙方應嚴格按照工期要求完成施工任務，如有延誤，應承擔相應的違約責任。第四條施工圖紙及資料4.1甲方應按合同約定的時間向乙方提供施工圖紙、技術規(guī)范、工程量清單及有關設計文件。4.2乙方在施工過程中如需對圖紙進行修改，應經(jīng)甲方同意，并辦理相關手續(xù)。4.3乙方在施工過程中應妥善保管施工圖紙及有關資料，不得擅自復制、泄露或損壞。第五條工程量清單及合同價款5.1本合同工程量清單詳見附件。5.2本合同價款為人民幣____元整（大寫：____元整），包括但不限于材料費、人工費、機械使用費、施工管理費等。5.3合同價款在工程驗收合格后支付。第六條付款方式（1）開工前支付合同價款的____%；（2）工程進度款按實際完成工程量支付，每月支付合同價款的____%；（3）竣工驗收合格后支付合同價款的____%；（4）保修期滿后支付合同價款的____%。6.2乙方應在每月的____日前向甲方提交上月工程進度款申請，甲方在收到申請后____日內(nèi)支付。第七條工程驗收7.1工程驗收分為分項驗收和竣工驗收。7.2分項驗收由甲方組織，乙方負責配合。7.3竣工驗收由甲方組織，乙方負責配合。7.4工程驗收合格后，甲方應向乙方支付合同價款。第八條違約責任8.1甲方違約責任：（1）因甲方原因導致工程延期，每延誤一日，應向乙方支付合同價款的____%作為違約金；（2）因甲方原因導致工程停工，每停工一日，應向乙方支付合同價款的____%作為違約金；（3）甲方未按約定支付工程款，每延誤一日，應向乙方支付合同價款的____%作為違約金。8.2乙方違約責任：（1）因乙方原因導致工程延期，每延誤一日，應向甲方支付合同價款的____%作為違約金；（2）因乙方原因導致工程停工，每停工一日，應向甲方支付合同價款的____%作為違約金；（3）乙方未按約定完成施工任務，每延誤一日，應向甲方支付合同價款的____%作為違約金。第九條爭議解決9.1雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應友好協(xié)商解決。9.2協(xié)商不成的，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。第十條合同生效及終止10.1本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。10.2本合同有效期至工程竣工驗收合格之日止。第十一條其他11.1本合同未盡事宜，雙方可另行協(xié)商簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。11.2本合同一式____份，甲乙雙方各執(zhí)____份，具有同等法律效力。甲方（建設單位）：________________________乙方（施工單位）：________________________簽訂日期：____年__月__日第二部分：第三方介入后的修正第十二條第三方介入的定義12.1本合同中所稱的“第三方”是指除甲方和乙方之外的任何自然人、法人或其他組織，包括但不限于設計單位、監(jiān)理單位、審計單位、咨詢機構、金融機構、材料供應商、設備供應商、施工分包單位等。第十三條第三方介入的范圍（1）提供設計、咨詢、監(jiān)理、審計等服務；（2）提供資金、擔保、保險等金融服務；（3）提供材料、設備等物資；（4）承擔施工分包任務；（5）其他與本合同執(zhí)行相關的服務。第十四條第三方介入的程序14.1任何第三方介入本合同，需經(jīng)甲方和乙方的同意，并簽訂相應的協(xié)議或合同。14.2乙方在引入第三方前，應確保第三方的資質(zhì)、信譽和能力符合項目要求，并向甲方提供相關證明材料。14.3甲方應在收到乙方提供的材料后____日內(nèi)予以審核，并書面回復乙方是否同意第三方介入。第十五條第三方的責任15.1第三方在本合同項下的責任，應根據(jù)其與甲方或乙方簽訂的協(xié)議或合同約定承擔。15.2第三方在執(zhí)行本合同過程中，如因自身原因導致工程延誤、質(zhì)量不合格或造成損失，應承擔相應的法律責任。15.3第三方責任限額：（1）第三方責任限額應根據(jù)其與甲方或乙方簽訂的協(xié)議或合同約定執(zhí)行；（2）如無明確約定，第三方責任限額不應超過其在本合同項下收取的費用總額；（3）第三方責任限額不應超過因其責任造成損失的合理部分。第十六條第三方的權利16.1第三方在本合同項下的權利，應根據(jù)其與甲方或乙方簽訂的協(xié)議或合同約定享有。16.2第三方有權要求甲方和乙方按照約定提供必要的條件和支持。16.3第三方有權要求甲方和乙方按照約定支付相關費用。第十七條第三方與其他各方的劃分17.1第三方與甲方、乙方之間的關系，應以其與甲方或乙方簽訂的協(xié)議或合同為準。17.2第三方與甲方、乙方之間的權利義務劃分，應明確約定，避免產(chǎn)生糾紛。17.3甲方、乙方與第三方之間的爭議，應通過協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。第十八條第三方的變更與解除18.1第三方在本合同項下的權利義務，如需變更或解除，應經(jīng)甲方和乙方的同意，并簽訂相應的協(xié)議或合同。18.2第三方變更或解除權利義務后，應書面通知甲方和乙方，甲方和乙方應在收到通知后____日內(nèi)予以確認。18.3第三方變更或解除權利義務，不影響本合同其他條款的效力。第十九條第三方的保密義務19.1第三方對本合同及其相關資料負有保密義務，未經(jīng)甲方和乙方同意，不得向任何第三方泄露。19.2第三方違反保密義務，造成甲方和乙方損失的，應承擔相應的法律責任。第二十條本合同條款的適用20.1本合同條款的修正，不影響本合同其他條款的效力。20.2本合同條款的修正，應以書面形式進行，并經(jīng)甲方和乙方簽字（或蓋章）確認。20.3本合同條款的修正，自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。附則本合同修正條款作為本合同的一部分，與原合同具有同等法律效力。第三部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：1.工程量清單及說明：詳細列出工程項目的具體內(nèi)容、工程量、單位、單價和總價，以及相關費用的計算方法和依據(jù)。2.施工圖紙及技術規(guī)范：包括但不限于建筑圖紙、結構圖紙、安裝圖紙、施工圖、設計變更通知單、技術規(guī)范、操作規(guī)程等。3.合同簽訂文件：包括但不限于本合同、雙方簽訂的補充協(xié)議、變更協(xié)議等。4.工程進度計劃：詳細列出施工項目的進度安排，包括各階段的開始和結束時間。5.質(zhì)量保證書：由乙方提供的質(zhì)量保證書，證明其有能力保證工程質(zhì)量。6.安全生產(chǎn)保證書：由乙方提供的安全生產(chǎn)保證書，證明其有能力保證施工現(xiàn)場的安全。7.環(huán)境保護保證書：由乙方提供的環(huán)境保護保證書，證明其有能力遵守環(huán)境保護法規(guī)。8.施工組織設計：詳細說明施工組織架構、人員配置、施工方案、施工工藝、施工方法等。9.材料設備清單：詳細列出所需材料、設備的名稱、規(guī)格、數(shù)量、產(chǎn)地、供應商等信息。10.工程驗收報告：工程驗收合格后，由甲方、乙方和第三方共同簽署的驗收報告。11.工程款支付憑證：包括但不限于付款申請、付款憑證、發(fā)票等。12.工程變更記錄：記錄因設計變更、現(xiàn)場條件變化等原因導致的工程量增減、費用調(diào)整等情況。13.工程停工、復工記錄：記錄因不可抗力、甲方原因或其他原因導致的工程停工、復工情況。14.工程索賠記錄：記錄因乙方原因或甲方原因導致的工程索賠情況。15.其他相關文件：包括但不限于法律文件、政府批文、行業(yè)標準等。說明二：違約行為及責任認定：1.違約行為：乙方未按合同約定的時間完成工程，造成工程延誤。責任認定：每延誤一日，乙方應向甲方支付合同價款的____%作為違約金。示例：合同約定工期為6個月，實際工期延誤1個月，乙方應支付合同價款的1%作為違約金。2.違約行為：乙方施工過程中，因自身原因造成工程質(zhì)量不合格。責任認定：乙方應承擔修復費用，并賠償甲方因此遭受的損失。示例：乙方施工的某部分工程因質(zhì)量問題需要返工，返工費用為人民幣10萬元，乙方應承擔此費用。3.違約行為：甲方未按合同約定支付工程款。責任認定：每延誤一日，甲方應向乙方支付合同價款的____%作為違約金。示例：合同約定甲方應在每月5日前支付當月工程款，實際支付延誤3日，甲方應支付合同價款的3%作為違約金。4.違約