2025年度智能交通系統(tǒng)建設(shè)工程承攬合同范本

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL

2025年度智能交通系統(tǒng)建設(shè)工程承攬合同范本本合同共三部分組成，僅供學(xué)習(xí)使用，第一部分如下：甲方（建設(shè)單位）：名稱：____________________地址：____________________法定代表人：____________________聯(lián)系電話：____________________乙方（施工單位）：名稱：____________________地址：____________________法定代表人：____________________聯(lián)系電話：____________________鑒于甲方需要進行2025年度智能交通系統(tǒng)建設(shè)工程，乙方愿意承攬該工程，雙方經(jīng)友好協(xié)商，達成如下協(xié)議：一、工程概況1.工程名稱：2025年度智能交通系統(tǒng)建設(shè)工程2.工程地點：____________________3.工程規(guī)模：____________________4.工程內(nèi)容：____________________二、工程承包方式1.乙方按照甲方要求，對2025年度智能交通系統(tǒng)建設(shè)工程進行施工，確保工程質(zhì)量、進度和安全生產(chǎn)。2.乙方在施工過程中，必須遵守國家有關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)標準及甲方的要求，確保工程質(zhì)量達到國家標準。3.乙方應(yīng)按照合同約定的時間節(jié)點完成工程，如有延誤，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。三、工程價款及支付方式1.工程價款：____________________元。2.工程款支付方式：（1）合同簽訂后，甲方支付乙方工程總價款的_____%作為預(yù)付款；（2）工程進度達到合同約定節(jié)點時，甲方支付乙方工程總價款的_____%；（3）工程竣工驗收合格后，甲方支付乙方工程總價款的_____%；（4）工程保修期滿后，甲方支付乙方工程總價款的_____%。四、工期及延期責(zé)任1.工期：自合同簽訂之日起______天內(nèi)完成。2.延期責(zé)任：（1）因乙方原因?qū)е鹿て谘诱`，每延誤一天，乙方應(yīng)向甲方支付______元違約金；（2）因不可抗力等原因?qū)е鹿て谘诱`，雙方應(yīng)協(xié)商解決，并按實際情況調(diào)整工期。五、工程質(zhì)量及驗收1.工程質(zhì)量：乙方應(yīng)按照國家標準、行業(yè)標準和甲方要求，確保工程質(zhì)量達到合同約定的標準。2.工程驗收：（1）工程竣工驗收合格后，甲方應(yīng)向乙方支付工程總價款的_____%；（2）工程保修期內(nèi)，如因乙方施工原因?qū)е鹿こ藤|(zhì)量問題，乙方應(yīng)負責(zé)修復(fù)，并承擔(dān)修復(fù)費用。六、安全生產(chǎn)及文明施工1.乙方在施工過程中，必須遵守國家有關(guān)安全生產(chǎn)的法律、法規(guī)和標準，確保施工安全。2.乙方應(yīng)按照甲方要求，做好文明施工，保護施工現(xiàn)場環(huán)境，確保施工期間的環(huán)境衛(wèi)生。七、保密條款1.雙方對本合同內(nèi)容負有保密義務(wù)，未經(jīng)對方同意，不得向任何第三方泄露。2.本合同解除后，雙方仍應(yīng)繼續(xù)履行保密義務(wù)。八、爭議解決1.雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決。2.如協(xié)商不成，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。九、合同生效及終止1.本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。2.本合同履行完畢或雙方協(xié)商一致解除本合同后，本合同終止。十、其他1.本合同未盡事宜，雙方可另行協(xié)商解決。2.本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。甲方（建設(shè)單位）：____________________乙方（施工單位）：____________________簽訂日期：____________________第二部分：第三方介入后的修正一、第三方定義在本合同中，第三方是指除甲方和乙方以外的任何個人、法人或其他組織，包括但不限于設(shè)計單位、監(jiān)理單位、材料供應(yīng)商、設(shè)備供應(yīng)商、咨詢機構(gòu)、檢測機構(gòu)等。二、第三方介入目的1.第三方介入的目的是為了提高工程質(zhì)量和效率，確保工程按照合同約定順利進行。2.第三方介入可以提供專業(yè)意見、技術(shù)支持、質(zhì)量檢測、進度監(jiān)控等服務(wù)。三、第三方責(zé)任限額1.第三方在履行其職責(zé)過程中，因自身原因?qū)е鹿こ坛霈F(xiàn)質(zhì)量問題或安全事故，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。2.第三方的責(zé)任限額由雙方在合同中約定，具體如下：（1）設(shè)計單位：設(shè)計單位因設(shè)計錯誤導(dǎo)致工程出現(xiàn)質(zhì)量問題，其責(zé)任限額為設(shè)計合同總價的_____%。（2）監(jiān)理單位：監(jiān)理單位因監(jiān)理失職導(dǎo)致工程出現(xiàn)質(zhì)量問題，其責(zé)任限額為監(jiān)理合同總價的_____%。（3）材料供應(yīng)商：材料供應(yīng)商因提供的材料不合格導(dǎo)致工程出現(xiàn)質(zhì)量問題，其責(zé)任限額為材料供應(yīng)合同總價的_____%。（4）設(shè)備供應(yīng)商：設(shè)備供應(yīng)商因提供的設(shè)備不合格導(dǎo)致工程出現(xiàn)質(zhì)量問題，其責(zé)任限額為設(shè)備供應(yīng)合同總價的_____%。（5）咨詢機構(gòu)：咨詢機構(gòu)因提供咨詢意見錯誤導(dǎo)致工程出現(xiàn)質(zhì)量問題，其責(zé)任限額為咨詢合同總價的_____%。（6）檢測機構(gòu)：檢測機構(gòu)因檢測失實導(dǎo)致工程出現(xiàn)質(zhì)量問題，其責(zé)任限額為檢測合同總價的_____%。四、第三方責(zé)權(quán)利劃分1.第三方權(quán)利：（1）設(shè)計單位有權(quán)根據(jù)合同約定，對工程進行設(shè)計，并提出設(shè)計變更意見。（2）監(jiān)理單位有權(quán)對工程進行監(jiān)理，確保工程質(zhì)量、進度和安全生產(chǎn)。（3）材料供應(yīng)商有權(quán)按照合同約定，提供合格的材料。（4）設(shè)備供應(yīng)商有權(quán)按照合同約定，提供合格的設(shè)備。（5）咨詢機構(gòu)有權(quán)根據(jù)合同約定，提供專業(yè)咨詢意見。（6）檢測機構(gòu)有權(quán)按照合同約定，對工程進行檢測。2.第三方義務(wù)：（1）設(shè)計單位應(yīng)按照國家標準、行業(yè)標準和甲方要求，進行工程設(shè)計，并對設(shè)計質(zhì)量負責(zé)。（2）監(jiān)理單位應(yīng)按照合同約定，對工程進行監(jiān)理，確保工程質(zhì)量、進度和安全生產(chǎn)。（3）材料供應(yīng)商應(yīng)按照合同約定，提供合格的材料，并對材料質(zhì)量負責(zé)。（4）設(shè)備供應(yīng)商應(yīng)按照合同約定，提供合格的設(shè)備，并對設(shè)備質(zhì)量負責(zé)。（5）咨詢機構(gòu)應(yīng)按照合同約定，提供專業(yè)咨詢意見，并對咨詢意見負責(zé)。（6）檢測機構(gòu)應(yīng)按照合同約定，對工程進行檢測，并對檢測結(jié)果負責(zé)。3.第三方與其他各方的劃分說明：（1）第三方與甲方的關(guān)系：第三方應(yīng)服從甲方的管理，按照合同約定履行職責(zé)。（2）第三方與乙方的關(guān)系：第三方應(yīng)服從乙方的施工安排，配合乙方完成工程。五、第三方介入流程1.甲方根據(jù)工程需要，選擇合適的第三方，并與第三方簽訂相關(guān)合同。2.乙方配合甲方，確保第三方在工程中的工作順利進行。3.第三方按照合同約定，履行其職責(zé)，并對工作成果負責(zé)。4.甲方、乙方和第三方應(yīng)定期召開會議，溝通工程進展情況，解決存在的問題。六、第三方變更及退出1.如需變更第三方，甲方應(yīng)提前通知乙方，并取得乙方同意。2.第三方退出工程，應(yīng)提前通知甲方和乙方，并按照合同約定辦理相關(guān)手續(xù)。七、違約責(zé)任1.如第三方違反合同約定，導(dǎo)致工程出現(xiàn)質(zhì)量問題或安全事故，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。2.如甲方或乙方違反合同約定，導(dǎo)致第三方無法履行職責(zé)，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。3.違約責(zé)任的具體賠償標準，雙方在合同中另行約定。八、爭議解決1.雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決。2.如協(xié)商不成，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。九、合同生效及終止1.本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。2.本合同履行完畢或雙方協(xié)商一致解除本合同后，本合同終止。十、其他1.本合同未盡事宜，雙方可另行協(xié)商解決。2.本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。第三部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：1.工程圖紙及技術(shù)規(guī)范詳細要求：包括但不限于施工圖紙、設(shè)計說明、技術(shù)規(guī)范等，必須符合國家相關(guān)標準和甲方要求。說明：附件中應(yīng)包含所有必要的圖紙和技術(shù)文件，以確保施工過程中的準確性和一致性。2.工程量清單詳細要求：詳細列出工程所需的各種材料、設(shè)備、人工等項目的數(shù)量和單價。說明：工程量清單是計算工程價款的基礎(chǔ)，應(yīng)確保準確無誤。3.施工組織設(shè)計詳細要求：包括施工進度計劃、施工方案、質(zhì)量保證措施、安全文明施工措施等。說明：施工組織設(shè)計是指導(dǎo)施工全過程的重要文件，應(yīng)確保施工方案的可行性和安全性。4.材料設(shè)備清單詳細要求：詳細列出所需材料、設(shè)備的名稱、規(guī)格、數(shù)量、供應(yīng)商等信息。說明：材料設(shè)備清單是確保施工順利進行的關(guān)鍵，應(yīng)確保所有材料設(shè)備的供應(yīng)及時、合格。5.施工合同詳細要求：明確甲乙雙方的權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任，包括工程范圍、質(zhì)量標準、工期、付款方式等。說明：施工合同是雙方合作的基礎(chǔ)，應(yīng)確保條款明確、合理。6.監(jiān)理合同詳細要求：明確監(jiān)理單位的職責(zé)、權(quán)限和責(zé)任，包括監(jiān)理內(nèi)容、監(jiān)理方式、監(jiān)理費用等。說明：監(jiān)理合同是確保工程質(zhì)量的重要保障，應(yīng)確保監(jiān)理單位的獨立性和專業(yè)性。7.付款憑證詳細要求：包括預(yù)付款、進度款、竣工結(jié)算款等付款憑證，需加蓋甲方財務(wù)章。說明：付款憑證是雙方進行財務(wù)結(jié)算的依據(jù)，應(yīng)確保憑證的真實性和合法性。8.工程驗收報告詳細要求：包括工程驗收記錄、驗收結(jié)論、驗收日期等。說明：工程驗收報告是確認工程是否達到合同約定標準的依據(jù)，應(yīng)確保驗收的全面性和準確性。9.工程變更單詳細要求：包括變更原因、變更內(nèi)容、變更金額、變更日期等。說明：工程變更單是處理工程變更的正式文件，應(yīng)確保變更的合理性和合法性。10.工程保修單詳細要求：包括保修范圍、保修期限、保修責(zé)任等。說明：工程保修單是確保工程質(zhì)量長期穩(wěn)定的保障，應(yīng)確保保修的全面性和有效性。說明二：違約行為及責(zé)任認定：1.違約行為：乙方未按照合同約定的時間節(jié)點完成工程。責(zé)任認定標準：每延誤一天，乙方應(yīng)向甲方支付______元違約金。示例說明：若合同約定工期為120天，實際工期為150天，則乙方需支付（150120）______元違約金。2.違約行為：乙方提供的材料或設(shè)備不合格。責(zé)任認定標準：乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的材料或設(shè)備更換費用，并賠償由此造成的損失。示例說明：若乙方提供的設(shè)備因質(zhì)量問題導(dǎo)致工程停工，則乙方需承擔(dān)設(shè)備更換費用，并賠償由此造成的停工損失。3.違約行為：乙方未按照合同約定進行文明施工。責(zé)任認定標準：乙方應(yīng)承擔(dān)由此造成的罰款和損失。示例說明：若乙方未按照要求進行文明施工，導(dǎo)致現(xiàn)場環(huán)境衛(wèi)生惡化，則乙方需承擔(dān)相應(yīng)的罰款和