2025年度廣西古建牌坊施工建設(shè)承攬協(xié)議

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL

2025年度廣西古建牌坊施工建設(shè)承攬協(xié)議本合同共三部分組成，僅供學(xué)習(xí)使用，第一部分如下：甲方（施工方）：名稱：____________________住所：____________________法定代表人：____________________聯(lián)系電話：____________________乙方（承攬方）：名稱：____________________住所：____________________法定代表人：____________________聯(lián)系電話：____________________鑒于甲方擬在____________________（項(xiàng)目名稱）項(xiàng)目中進(jìn)行古建牌坊的施工建設(shè)，乙方愿意承擔(dān)該項(xiàng)目的施工建設(shè)任務(wù)，雙方經(jīng)友好協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議：一、項(xiàng)目概況1.項(xiàng)目名稱：____________________2.項(xiàng)目地點(diǎn)：____________________3.項(xiàng)目規(guī)模：____________________4.項(xiàng)目?jī)?nèi)容：____________________5.項(xiàng)目工期：自__年__月__日至__年__月__日。二、施工建設(shè)內(nèi)容1.乙方負(fù)責(zé)上述項(xiàng)目的古建牌坊施工建設(shè)，包括但不限于設(shè)計(jì)、材料采購、施工安裝、驗(yàn)收等全過程。2.乙方應(yīng)按照甲方要求和國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行施工，確保施工質(zhì)量符合設(shè)計(jì)要求。3.乙方應(yīng)確保施工過程中遵守國(guó)家法律法規(guī)，不得損害公共利益和他人合法權(quán)益。三、施工建設(shè)要求1.乙方應(yīng)按照甲方提供的施工圖紙和設(shè)計(jì)要求進(jìn)行施工，如遇設(shè)計(jì)變更，雙方應(yīng)協(xié)商一致后另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議。2.乙方應(yīng)選用符合國(guó)家質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的建筑材料，不得使用假冒偽劣產(chǎn)品。3.乙方應(yīng)確保施工安全，采取有效措施防止事故發(fā)生，對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行安全管理。四、工程款項(xiàng)1.乙方施工建設(shè)費(fèi)用總額為人民幣_(tái)___________________元整（大寫：____________________）。2.工程款項(xiàng)支付方式：a.首付款：合同簽訂后__個(gè)工作日內(nèi)，甲方支付乙方總額的__%作為首付款；b.進(jìn)度款：在工程進(jìn)度達(dá)到合同約定節(jié)點(diǎn)后，甲方支付乙方相應(yīng)比例的進(jìn)度款；c.驗(yàn)收款：工程驗(yàn)收合格后，甲方支付乙方剩余款項(xiàng)；d.結(jié)算款：工程竣工后，經(jīng)雙方確認(rèn)無質(zhì)量問題，甲方在__個(gè)工作日內(nèi)支付乙方結(jié)算款。3.逾期付款的違約責(zé)任：a.甲方逾期支付款項(xiàng)的，應(yīng)向乙方支付逾期付款金額的__%作為違約金；b.乙方因甲方逾期付款導(dǎo)致停工的，甲方應(yīng)支付乙方停工期間的實(shí)際損失。五、工程驗(yàn)收1.工程驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)：按照國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和甲方要求進(jìn)行驗(yàn)收。2.驗(yàn)收程序：a.乙方完成施工后，應(yīng)及時(shí)通知甲方進(jìn)行驗(yàn)收；b.甲方應(yīng)在接到驗(yàn)收通知后__個(gè)工作日內(nèi)組織驗(yàn)收；c.驗(yàn)收合格后，雙方應(yīng)在驗(yàn)收?qǐng)?bào)告上簽字確認(rèn)。六、保密條款1.雙方對(duì)本合同內(nèi)容負(fù)有保密義務(wù)，未經(jīng)對(duì)方同意，不得向任何第三方泄露。2.保密期限自本合同簽訂之日起至合同終止后__年。七、爭(zhēng)議解決1.雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。八、合同生效與終止1.本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。a.雙方協(xié)商一致解除合同；b.一方違約，另一方根據(jù)法律規(guī)定或本合同約定解除合同；c.法律法規(guī)規(guī)定的其他終止情形。九、其他1.本合同未盡事宜，雙方可另行協(xié)商簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。2.本合同一式__份，甲乙雙方各執(zhí)__份。甲方（施工方）簽字（或蓋章）：____________________日期：____________________乙方（承攬方）簽字（或蓋章）：____________________日期：____________________第二部分：第三方介入后的修正一、第三方定義在本協(xié)議中，“第三方”是指除甲方和乙方以外的任何自然人、法人或其他組織，包括但不限于設(shè)計(jì)單位、監(jiān)理單位、材料供應(yīng)商、設(shè)備供應(yīng)商、檢測(cè)機(jī)構(gòu)、保險(xiǎn)公司、律師事務(wù)所、會(huì)計(jì)師事務(wù)所等。二、第三方介入方式a.甲方或乙方根據(jù)項(xiàng)目需要，委托第三方提供專業(yè)服務(wù)；b.甲方或乙方與第三方簽訂合作協(xié)議，由第三方參與項(xiàng)目的部分或全部工作；c.在項(xiàng)目實(shí)施過程中，因特殊情況，需要第三方提供協(xié)助或介入。2.任何第三方介入本協(xié)議，均需事先取得甲方和乙方的書面同意。三、第三方責(zé)任限額1.第三方的責(zé)任限額應(yīng)根據(jù)其介入項(xiàng)目的具體內(nèi)容和范圍來確定，具體如下：a.設(shè)計(jì)單位：對(duì)設(shè)計(jì)成果的合理性和安全性負(fù)責(zé)，但責(zé)任限額不超過合同總價(jià)的__%；b.監(jiān)理單位：對(duì)施工過程的合規(guī)性和質(zhì)量負(fù)責(zé)，但責(zé)任限額不超過合同總價(jià)的__%；c.材料供應(yīng)商：對(duì)供應(yīng)材料的合格性和質(zhì)量負(fù)責(zé)，但責(zé)任限額不超過合同總價(jià)的__%；d.設(shè)備供應(yīng)商：對(duì)供應(yīng)設(shè)備的合格性和質(zhì)量負(fù)責(zé)，但責(zé)任限額不超過合同總價(jià)的__%；e.檢測(cè)機(jī)構(gòu)：對(duì)檢測(cè)結(jié)果的準(zhǔn)確性和可靠性負(fù)責(zé)，但責(zé)任限額不超過合同總價(jià)的__%；f.保險(xiǎn)公司：根據(jù)保險(xiǎn)合同約定，承擔(dān)相應(yīng)的保險(xiǎn)責(zé)任。2.任何第三方在介入本協(xié)議后，如因自身原因?qū)е马?xiàng)目損失的，應(yīng)按照上述責(zé)任限額承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。四、第三方責(zé)權(quán)利劃分1.第三方的權(quán)利：a.根據(jù)本協(xié)議約定，獲得相應(yīng)的服務(wù)費(fèi)用；b.在其職責(zé)范圍內(nèi)，享有獨(dú)立的決策權(quán)和執(zhí)行權(quán)；c.在項(xiàng)目實(shí)施過程中，有權(quán)要求甲方和乙方提供必要的信息和協(xié)助。2.第三方的義務(wù)：a.按照本協(xié)議約定，履行相應(yīng)的職責(zé)和義務(wù)；b.在項(xiàng)目實(shí)施過程中，確保自身行為符合國(guó)家法律法規(guī)和行業(yè)規(guī)范；c.對(duì)項(xiàng)目實(shí)施過程中的任何損失，按照本協(xié)議約定承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。3.第三方與其他各方的劃分說明：a.第三方與甲方、乙方之間的關(guān)系，由雙方另行簽訂合作協(xié)議予以明確；b.第三方在介入本協(xié)議后，應(yīng)遵守本協(xié)議的相關(guān)規(guī)定；c.甲方和乙方在項(xiàng)目實(shí)施過程中，應(yīng)積極配合第三方的相關(guān)工作。五、第三方變更1.如需更換第三方，甲方和乙方應(yīng)提前__個(gè)工作日書面通知對(duì)方，并取得對(duì)方的書面同意。2.第三方變更后，原第三方與本協(xié)議相關(guān)的權(quán)利和義務(wù)，由新第三方繼承。六、第三方退出1.第三方在項(xiàng)目實(shí)施過程中，如因自身原因需要退出，應(yīng)提前__個(gè)工作日書面通知甲方和乙方，并取得雙方的書面同意。2.第三方退出后，其在本協(xié)議中的權(quán)利和義務(wù)由甲方和乙方自行承擔(dān)。七、爭(zhēng)議解決1.第三方介入本協(xié)議后，如與甲方、乙方發(fā)生爭(zhēng)議，應(yīng)協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。八、其他1.本協(xié)議中關(guān)于第三方介入的條款，如有與國(guó)家法律法規(guī)相抵觸之處，以國(guó)家法律法規(guī)為準(zhǔn)。2.本協(xié)議未盡事宜，雙方可另行協(xié)商簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。第三部分：其他補(bǔ)充性說明和解釋說明一：附件列表：1.《2025年度廣西古建牌坊施工建設(shè)承攬協(xié)議》詳細(xì)要求：本協(xié)議的正式文本，包含所有條款和條件。附件說明：作為合同的主體文件，是雙方權(quán)利和義務(wù)的基礎(chǔ)。2.《施工圖紙及設(shè)計(jì)說明書》詳細(xì)要求：提供詳細(xì)的施工圖紙、設(shè)計(jì)說明書及相關(guān)技術(shù)規(guī)范。附件說明：施工依據(jù)，用于指導(dǎo)乙方進(jìn)行施工建設(shè)。3.《工程量清單》詳細(xì)要求：詳細(xì)列出工程量、單價(jià)及總價(jià)。附件說明：作為工程款項(xiàng)支付的依據(jù)。4.《材料設(shè)備清單》詳細(xì)要求：列出所需材料、設(shè)備的名稱、規(guī)格、數(shù)量及品牌。附件說明：用于確保乙方按照要求采購和安裝材料設(shè)備。5.《施工進(jìn)度計(jì)劃》詳細(xì)要求：明確各階段的施工進(jìn)度及關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)。附件說明：用于監(jiān)督和控制施工進(jìn)度。6.《安全文明施工措施》詳細(xì)要求：制定安全文明施工的具體措施和應(yīng)急預(yù)案。附件說明：確保施工過程中的安全與文明。7.《驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)及驗(yàn)收?qǐng)?bào)告》詳細(xì)要求：明確驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和驗(yàn)收?qǐng)?bào)告的格式。附件說明：作為工程驗(yàn)收的依據(jù)。8.《保密協(xié)議》詳細(xì)要求：約定雙方的保密責(zé)任和保密期限。附件說明：保護(hù)雙方的商業(yè)秘密和項(xiàng)目信息。9.《補(bǔ)充協(xié)議》詳細(xì)要求：針對(duì)本協(xié)議未盡事宜或特殊情況的補(bǔ)充協(xié)議。附件說明：作為本協(xié)議的補(bǔ)充，與本協(xié)議具有同等法律效力。10.《第三方合作協(xié)議》詳細(xì)要求：第三方參與項(xiàng)目時(shí)，與甲方或乙方簽訂的合作協(xié)議。附件說明：明確第三方在本項(xiàng)目中的職責(zé)和義務(wù)。說明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.甲方違約行為及責(zé)任認(rèn)定：a.逾期付款：按照《工程款項(xiàng)》條款，支付違約金。b.未按時(shí)提供圖紙和資料：造成乙方延誤工期或增加成本的，乙方有權(quán)要求甲方承擔(dān)相應(yīng)損失。c.未按時(shí)驗(yàn)收：造成乙方延誤工期或增加成本的，乙方有權(quán)要求甲方承擔(dān)相應(yīng)損失。2.乙方違約行為及責(zé)任認(rèn)定：a.施工質(zhì)量不合格：按照《施工建設(shè)要求》條款，乙方承擔(dān)修復(fù)費(fèi)用和延誤工期責(zé)任。b.逾期完工：按照《工程工期》條款，支付違約金。c.未按約定采購材料設(shè)備：按照《材料設(shè)備清單》條款，承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。3.第三方違約行為及責(zé)任認(rèn)定：a.設(shè)計(jì)單位提供的設(shè)計(jì)成果存在重大設(shè)計(jì)缺陷：承擔(dān)修復(fù)費(fèi)用和延誤工期責(zé)任。b.材料供應(yīng)商提供的材料不合格：按照《材料設(shè)備清單》條款，承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。c.監(jiān)理單位未履行監(jiān)理職責(zé)：按照《施工建設(shè)要求》條款，承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。示