2025年度公路養(yǎng)護(hù)工程合同規(guī)范

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL

2025年度公路養(yǎng)護(hù)工程合同規(guī)范本合同共三部分組成，僅供學(xué)習(xí)使用，第一部分如下：合同編號：_______簽訂日期：____年____月____日甲方（養(yǎng)護(hù)單位）：_______地址：_______法定代表人：_______聯(lián)系電話：_______乙方（施工單位）：_______地址：_______法定代表人：_______聯(lián)系電話：_______鑒于甲方負(fù)責(zé)_______公路的養(yǎng)護(hù)工作，乙方具備相應(yīng)的施工資質(zhì)，雙方經(jīng)友好協(xié)商，就2025年度公路養(yǎng)護(hù)工程達(dá)成如下協(xié)議：一、工程概況1.工程名稱：_______公路養(yǎng)護(hù)工程2.工程地點(diǎn)：_______3.工程內(nèi)容：包括路基、路面、橋涵、排水、綠化等養(yǎng)護(hù)工作4.工程規(guī)模：_______公里5.工程合同價(jià)：人民幣_______元整（大寫：_______）二、工期1.工程開工日期：____年____月____日2.工程竣工日期：____年____月____日3.工期總?cè)諝v天數(shù)：____天三、工程款支付1.乙方按照甲方要求，分階段提交工程進(jìn)度報(bào)告及相應(yīng)的工程量清單。2.甲方在收到乙方提交的工程進(jìn)度報(bào)告及工程量清單后，____個(gè)工作日內(nèi)進(jìn)行審核，并支付相應(yīng)工程款的_______%。3.工程款支付方式：_______四、質(zhì)量要求1.乙方應(yīng)嚴(yán)格按照國家有關(guān)公路養(yǎng)護(hù)工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行施工。2.工程質(zhì)量等級：_______3.工程驗(yàn)收：乙方完成工程后，甲方組織相關(guān)單位進(jìn)行驗(yàn)收。五、安全文明施工1.乙方在施工過程中，應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)安全生產(chǎn)的法律法規(guī)，確保施工安全。2.乙方應(yīng)加強(qiáng)施工現(xiàn)場管理，做好文明施工工作。六、違約責(zé)任1.乙方未按合同約定的時(shí)間完成工程，每延遲一日，應(yīng)向甲方支付_______元違約金。2.甲方未按合同約定支付工程款，每延遲一日，應(yīng)向乙方支付_______元違約金。3.任何一方違反合同約定，給對方造成損失的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。七、爭議解決1.雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)友好協(xié)商解決。2.協(xié)商不成的，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。八、其他1.本合同未盡事宜，雙方可另行協(xié)商解決。2.本合同一式_______份，甲乙雙方各執(zhí)_______份，具有同等法律效力。甲方（養(yǎng)護(hù)單位）：____________________乙方（施工單位）：____________________（蓋章）（蓋章）（簽字）（簽字）____年____月____日第二部分：第三方介入后的修正一、第三方概念界定1.咨詢服務(wù)：為甲乙雙方提供項(xiàng)目咨詢、技術(shù)指導(dǎo)、項(xiàng)目管理等服務(wù)。2.監(jiān)理服務(wù)：對工程進(jìn)度、質(zhì)量、安全等進(jìn)行監(jiān)督管理。3.檢測服務(wù)：對工程材料、施工過程、工程成果等進(jìn)行檢測。4.設(shè)計(jì)服務(wù)：對工程進(jìn)行設(shè)計(jì)，包括但不限于路基、路面、橋涵、排水、綠化等。5.施工服務(wù)：按照設(shè)計(jì)要求進(jìn)行工程施工。6.材料供應(yīng)：為工程施工提供所需材料。二、第三方責(zé)任限額1.第三方在履行本合同時(shí)，應(yīng)遵守國家有關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。2.第三方在履行本合同時(shí)，因自身原因造成工程質(zhì)量、安全事故，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。3.第三方責(zé)任限額：（1）咨詢服務(wù)：第三方因咨詢服務(wù)導(dǎo)致甲方損失，其責(zé)任限額為人民幣_______元。（2）監(jiān)理服務(wù)：第三方因監(jiān)理服務(wù)導(dǎo)致甲方損失，其責(zé)任限額為人民幣_______元。（3）檢測服務(wù)：第三方因檢測服務(wù)導(dǎo)致甲方損失，其責(zé)任限額為人民幣_______元。（4）設(shè)計(jì)服務(wù)：第三方因設(shè)計(jì)服務(wù)導(dǎo)致甲方損失，其責(zé)任限額為人民幣_______元。（5）施工服務(wù)：第三方因施工服務(wù)導(dǎo)致甲方損失，其責(zé)任限額為人民幣_______元。（6）材料供應(yīng)：第三方因材料供應(yīng)導(dǎo)致甲方損失，其責(zé)任限額為人民幣_______元。三、第三方責(zé)任劃分1.第三方在履行本合同時(shí)，應(yīng)按照合同約定，對甲乙雙方負(fù)責(zé)。2.第三方在履行本合同時(shí)，如與甲乙雙方發(fā)生爭議，應(yīng)通過協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。3.第三方責(zé)任劃分：（1）咨詢服務(wù)：第三方在提供咨詢服務(wù)過程中，如因自身原因?qū)е录追綋p失，應(yīng)由第三方承擔(dān)全部責(zé)任。（2）監(jiān)理服務(wù)：第三方在履行監(jiān)理職責(zé)過程中，如因自身原因?qū)е录追綋p失，應(yīng)由第三方承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。（3）檢測服務(wù)：第三方在提供檢測服務(wù)過程中，如因檢測數(shù)據(jù)錯(cuò)誤導(dǎo)致甲方損失，應(yīng)由第三方承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。（4）設(shè)計(jì)服務(wù)：第三方在提供設(shè)計(jì)服務(wù)過程中，如因設(shè)計(jì)缺陷導(dǎo)致甲方損失，應(yīng)由第三方承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。（5）施工服務(wù)：第三方在施工過程中，如因施工質(zhì)量問題導(dǎo)致甲方損失，應(yīng)由第三方承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。（6）材料供應(yīng)：第三方在提供材料過程中，如因材料質(zhì)量問題導(dǎo)致甲方損失，應(yīng)由第三方承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。四、第三方介入時(shí)的額外條款及說明1.第三方介入前，甲乙雙方應(yīng)就第三方資質(zhì)、服務(wù)內(nèi)容、責(zé)任限額等達(dá)成一致意見。2.第三方介入后，甲乙雙方應(yīng)與第三方簽訂補(bǔ)充協(xié)議，明確各自的權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任。3.第三方介入期間，甲乙雙方應(yīng)按照本合同約定，繼續(xù)履行各自義務(wù)。4.第三方介入期間，如發(fā)生爭議，甲乙雙方應(yīng)先與第三方協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。5.第三方介入期間，如因第三方原因?qū)е鹿こ萄诱`或損失，甲乙雙方有權(quán)要求第三方承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。6.第三方介入期間，甲乙雙方應(yīng)按照本合同約定，對第三方進(jìn)行監(jiān)督管理，確保其履行合同義務(wù)。五、第三方介入后的合同變更1.第三方介入后，如需對本合同進(jìn)行變更，甲乙雙方應(yīng)與第三方協(xié)商一致，并簽訂書面變更協(xié)議。2.第三方介入后的合同變更，不影響本合同其他條款的效力。3.第三方介入后的合同變更，應(yīng)經(jīng)甲乙雙方簽字蓋章后生效。第三部分：其他補(bǔ)充性說明和解釋說明一：附件列表：1.工程量清單及價(jià)格表：詳細(xì)列明工程項(xiàng)目的名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)及總價(jià)。2.工程設(shè)計(jì)圖紙：包括路基、路面、橋涵、排水、綠化等設(shè)計(jì)圖紙。3.施工組織設(shè)計(jì)：包括施工方案、進(jìn)度計(jì)劃、質(zhì)量保證措施、安全文明施工措施等。4.材料設(shè)備清單：包括材料名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、產(chǎn)地、供應(yīng)商等信息。5.施工合同：甲乙雙方簽訂的施工合同副本。6.支付憑證：包括工程進(jìn)度款支付憑證、材料設(shè)備采購憑證等。7.工程驗(yàn)收報(bào)告：包括工程驗(yàn)收意見、驗(yàn)收日期、驗(yàn)收人員等信息。8.工程變更單：記錄工程變更內(nèi)容、原因、變更后的工程量及價(jià)格等信息。9.爭議解決文件：包括爭議解決協(xié)議、訴訟判決書等。10.第三方介入?yún)f(xié)議：包括第三方服務(wù)內(nèi)容、責(zé)任限額、工作要求等。說明要求：1.所有附件必須真實(shí)、完整、清晰，并由甲乙雙方簽字蓋章。2.附件內(nèi)容應(yīng)符合國家有關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。3.附件應(yīng)在合同簽訂后____個(gè)工作日內(nèi)提交。4.附件如有變更，應(yīng)及時(shí)通知對方，并辦理相應(yīng)的變更手續(xù)。說明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.乙方未按合同約定的時(shí)間完成工程，每延遲一日，應(yīng)向甲方支付_______元違約金。示例：若乙方未按合同約定的工期完成工程，延誤工期為10天，則乙方應(yīng)向甲方支付違約金_______元。2.甲方未按合同約定支付工程款，每延遲一日，應(yīng)向乙方支付_______元違約金。示例：若甲方未按合同約定的支付時(shí)間支付工程款，延誤支付時(shí)間為5天，則甲方應(yīng)向乙方支付違約金_______元。3.乙方提供的材料不符合國家有關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，每發(fā)現(xiàn)一處，應(yīng)向甲方支付_______元違約金。示例：若在施工過程中發(fā)現(xiàn)乙方提供的某批材料不符合國家質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，則乙方應(yīng)向甲方支付違約金_______元。4.乙方在施工過程中發(fā)生安全事故，每發(fā)生一起，應(yīng)向甲方支付_______元違約金。示例：若在施工過程中發(fā)生一起安全事故，則乙方應(yīng)向甲方支付違約金_______元。5.乙方在施工過程中造成環(huán)境污染，每發(fā)現(xiàn)一處，應(yīng)向甲方支付_______元違約金。示例：若在施工過程中發(fā)現(xiàn)乙方造成一處環(huán)境污染，則乙方應(yīng)向甲方支付違約金_______元。違約責(zé)任認(rèn)