工程承攬合同協(xié)議書

工程承攬合同協(xié)議書合同編號(hào)：__________承攬方：[承攬方公司名稱]，住所地：[承攬方地址]，法定代表人：[承攬方代表姓名]，聯(lián)系方式：[承攬方聯(lián)系電話]。定作方：[定作方公司名稱]，住所地：[定作方地址]，法定代表人：[定作方代表姓名]，聯(lián)系方式：[定作方聯(lián)系電話]。一、合同編號(hào)與簽訂日期1.合同編號(hào)本合同編號(hào)為雙方共同確定的用于識(shí)別本工程承攬合同的唯一編號(hào)，在與本合同相關(guān)的所有往來文件、款項(xiàng)支付、工程管理等事務(wù)中均以該編號(hào)為準(zhǔn)。2.簽訂日期本合同于[具體簽訂日期]簽訂，該日期為雙方正式達(dá)成協(xié)議并簽字（蓋章）之日，自此合同生效并對(duì)雙方具有法律約束力。二、當(dāng)事人信息1.承攬方信息承攬方是具備從事本工程相關(guān)業(yè)務(wù)資質(zhì)的企業(yè)，擁有專業(yè)的技術(shù)人員、設(shè)備和豐富的工程經(jīng)驗(yàn)。承攬方應(yīng)按照本合同約定，保質(zhì)保量地完成工程承攬任務(wù)，并承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。2.定作方信息定作方是本工程的發(fā)起者和需求方，負(fù)責(zé)提供工程相關(guān)的必要信息、場(chǎng)地等條件，并按照合同約定向承攬方支付工程價(jià)款。定作方有權(quán)對(duì)工程的進(jìn)展和質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督檢查。三、工程概況1.工程名稱本工程名稱為[具體工程名稱]，該名稱為雙方認(rèn)可的工程正式名稱，在工程建設(shè)、驗(yàn)收、結(jié)算等各個(gè)環(huán)節(jié)均以此名稱為準(zhǔn)。2.工程地點(diǎn)工程地點(diǎn)位于[詳細(xì)工程地點(diǎn)]，該地點(diǎn)為工程建設(shè)的實(shí)際地理位置，承攬方應(yīng)在該地點(diǎn)開展工程建設(shè)相關(guān)工作，如需變更工程地點(diǎn)，應(yīng)按照本合同約定的工程變更程序辦理。3.工程范圍與內(nèi)容工程范圍涵蓋[詳細(xì)列出工程的具體范圍，如建筑物的占地面積、建設(shè)層數(shù)等]，工程內(nèi)容包括但不限于[詳細(xì)列舉工程的各項(xiàng)工作內(nèi)容，如基礎(chǔ)建設(shè)、主體結(jié)構(gòu)施工、裝飾裝修等]。承攬方應(yīng)按照本合同約定的工程范圍和內(nèi)容進(jìn)行施工，不得擅自增減工程內(nèi)容，如有必要變更，應(yīng)遵循工程變更程序。四、承攬方式與期限1.承攬方式本工程采用[具體承攬方式，如包工包料、包工不包料等]的承攬方式。承攬方應(yīng)按照該承攬方式承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任和義務(wù)，如采用包工包料方式，承攬方應(yīng)負(fù)責(zé)工程所需材料的采購(gòu)、運(yùn)輸、保管等工作，并保證材料質(zhì)量符合工程要求。2.工程期限工程期限自[開工日期]起至[竣工日期]止。承攬方應(yīng)在該期限內(nèi)完成工程建設(shè)任務(wù)，如因不可抗力或其他合理原因?qū)е鹿こ虩o法按時(shí)完成，承攬方應(yīng)及時(shí)通知定作方，并按照本合同約定的程序辦理工程延期手續(xù)。在工程期限內(nèi)，承攬方應(yīng)合理安排工程進(jìn)度，保證工程各階段目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。五、工程價(jià)款與付款方式1.工程價(jià)款本工程的總價(jià)款為人民幣[具體金額]元（大寫：[大寫金額]）。該價(jià)款為雙方協(xié)商確定的完成本工程全部?jī)?nèi)容的固定價(jià)格或可調(diào)整價(jià)格（根據(jù)計(jì)價(jià)方式確定），包括但不限于工程所需的人工、材料、設(shè)備、管理費(fèi)、利潤(rùn)、稅金等所有費(fèi)用。2.計(jì)價(jià)方式本工程采用[具體計(jì)價(jià)方式，如固定總價(jià)、綜合單價(jià)等]計(jì)價(jià)方式。如采用固定總價(jià)計(jì)價(jià)方式，在合同履行過程中，除本合同約定的工程變更等情形外，工程價(jià)款不做調(diào)整；如采用綜合單價(jià)計(jì)價(jià)方式，工程價(jià)款根據(jù)實(shí)際完成的工程量和約定的綜合單價(jià)進(jìn)行計(jì)算，最終工程價(jià)款以雙方確認(rèn)的結(jié)算金額為準(zhǔn)。3.付款方式定作方將按照以下方式向承攬方支付工程價(jià)款：（1）預(yù)付款：在合同簽訂后的[預(yù)付款支付期限]內(nèi)，定作方支付工程總價(jià)款的[預(yù)付款比例]作為預(yù)付款，預(yù)付款金額為人民幣[具體金額]元（大寫：[大寫金額]）。承攬方應(yīng)在收到預(yù)付款后按照合同約定開展工程準(zhǔn)備工作。（2）工程進(jìn)度款：在工程建設(shè)過程中，根據(jù)工程進(jìn)度情況，承攬方應(yīng)按照本合同約定的時(shí)間和方式向定作方提交工程進(jìn)度報(bào)告，定作方在收到工程進(jìn)度報(bào)告后的[進(jìn)度款審核期限]內(nèi)進(jìn)行審核確認(rèn)，審核通過后在[進(jìn)度款支付期限]內(nèi)支付相應(yīng)的工程進(jìn)度款。工程進(jìn)度款的支付比例根據(jù)工程進(jìn)度的完成情況確定，具體為[列出不同工程進(jìn)度階段對(duì)應(yīng)的支付比例]。（3）竣工結(jié)算款：工程竣工并經(jīng)驗(yàn)收合格后，承攬方應(yīng)在[竣工結(jié)算期限]內(nèi)向定作方提交竣工結(jié)算報(bào)告，定作方在收到竣工結(jié)算報(bào)告后的[結(jié)算款審核期限]內(nèi)進(jìn)行審核確認(rèn)，審核通過后在[結(jié)算款支付期限]內(nèi)支付除質(zhì)保金外的剩余工程價(jià)款。（4）質(zhì)保金：定作方將在工程價(jià)款中預(yù)留工程總價(jià)款的[質(zhì)保金比例]作為質(zhì)保金，質(zhì)保金金額為人民幣[具體金額]元（大寫：[大寫金額]）。質(zhì)保期屆滿后，如工程無質(zhì)量問題，定作方應(yīng)在[質(zhì)保金返還期限]內(nèi)將質(zhì)保金無息返還給承攬方。六、工程質(zhì)量與驗(yàn)收1.工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)本工程應(yīng)符合國(guó)家現(xiàn)行的工程建設(shè)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)以及雙方在合同中約定的特殊質(zhì)量要求。具體而言，工程質(zhì)量應(yīng)達(dá)到[詳細(xì)列出適用的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或地方標(biāo)準(zhǔn)的名稱和編號(hào)]等相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要求，并且滿足定作方在工程功能、外觀、使用功能等方面的特殊需求。承攬方應(yīng)建立健全工程質(zhì)量管理體系，保證工程質(zhì)量始終處于可控狀態(tài)。2.質(zhì)量檢驗(yàn)與驗(yàn)收程序（1）自檢：在工程建設(shè)過程中，承攬方應(yīng)按照工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)對(duì)各分項(xiàng)工程、分部工程進(jìn)行自檢，自檢合格后形成自檢報(bào)告。自檢應(yīng)涵蓋工程的各個(gè)環(huán)節(jié)，包括原材料檢驗(yàn)、施工工藝控制、工程成品檢測(cè)等。（2）隱蔽工程驗(yàn)收：對(duì)于隱蔽工程，承攬方應(yīng)在隱蔽前通知定作方或定作方委托的監(jiān)理單位進(jìn)行驗(yàn)收。通知應(yīng)提前[隱蔽工程驗(yàn)收通知期限]發(fā)出，通知內(nèi)容應(yīng)包括隱蔽工程的內(nèi)容、部位、驗(yàn)收時(shí)間等信息。定作方或監(jiān)理單位應(yīng)在接到通知后的[隱蔽工程驗(yàn)收期限]內(nèi)進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后方可進(jìn)行隱蔽。如驗(yàn)收不合格，承攬方應(yīng)按照要求進(jìn)行整改，整改合格后重新通知驗(yàn)收。（3）中間驗(yàn)收：在工程建設(shè)過程中，根據(jù)工程進(jìn)度和工程特點(diǎn)，雙方可約定進(jìn)行中間驗(yàn)收。中間驗(yàn)收由承攬方提出申請(qǐng)，定作方或監(jiān)理單位組織驗(yàn)收。中間驗(yàn)收的內(nèi)容包括工程的階段性成果、工程質(zhì)量狀況等。中間驗(yàn)收合格后，雙方應(yīng)簽署中間驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，作為工程繼續(xù)施工的依據(jù)。（4）竣工預(yù)驗(yàn)收：工程竣工后，承攬方應(yīng)首先進(jìn)行竣工預(yù)驗(yàn)收。竣工預(yù)驗(yàn)收應(yīng)按照工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)對(duì)工程整體進(jìn)行全面檢查，對(duì)發(fā)覺的問題及時(shí)進(jìn)行整改?？⒐ゎA(yù)驗(yàn)收合格后，承攬方應(yīng)向定作方提交竣工預(yù)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，并申請(qǐng)竣工正式驗(yàn)收。（5）竣工正式驗(yàn)收：定作方在收到承攬方的竣工預(yù)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告和竣工正式驗(yàn)收申請(qǐng)后，應(yīng)在[竣工正式驗(yàn)收期限]內(nèi)組織相關(guān)單位和人員進(jìn)行竣工正式驗(yàn)收。驗(yàn)收內(nèi)容包括工程實(shí)體質(zhì)量、工程資料完整性等方面。如驗(yàn)收合格，雙方應(yīng)簽署竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告；如驗(yàn)收不合格，承攬方應(yīng)按照定作方的要求進(jìn)行整改，整改合格后重新申請(qǐng)驗(yàn)收。3.質(zhì)量保證期本工程的質(zhì)量保證期自工程竣工并經(jīng)驗(yàn)收合格之日起計(jì)算，質(zhì)量保證期為[具體質(zhì)保期時(shí)長(zhǎng)]。在質(zhì)量保證期內(nèi)，承攬方應(yīng)承擔(dān)工程質(zhì)量保修責(zé)任，對(duì)因工程質(zhì)量問題導(dǎo)致的損壞、故障等進(jìn)行免費(fèi)維修、更換。如因定作方使用不當(dāng)或不可抗力等原因造成的工程損壞，承攬方應(yīng)提供有償維修服務(wù)。定作方應(yīng)在發(fā)覺工程質(zhì)量問題后的[質(zhì)保期內(nèi)通知期限]內(nèi)通知承攬方，承攬方應(yīng)在接到通知后的[質(zhì)保期內(nèi)維修期限]內(nèi)到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行維修。七、雙方權(quán)利與義務(wù)1.承攬方權(quán)利與義務(wù)（1）權(quán)利①承攬方有權(quán)按照合同約定收取工程價(jià)款。②在工程建設(shè)過程中，承攬方有權(quán)根據(jù)工程需要合理安排工程進(jìn)度、調(diào)配施工人員和設(shè)備，但不得影響工程質(zhì)量和工程期限。③承攬方有權(quán)要求定作方提供工程相關(guān)的必要信息和協(xié)助，如工程場(chǎng)地的交付、工程設(shè)計(jì)文件等。（2）義務(wù)①承攬方應(yīng)按照合同約定的工程范圍、工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、工程期限等要求完成工程建設(shè)任務(wù)。②承攬方應(yīng)遵守國(guó)家有關(guān)工程建設(shè)的法律法規(guī)，保證工程建設(shè)的合法性。③承攬方應(yīng)負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場(chǎng)的安全管理工作，采取必要的安全措施，防止安全的發(fā)生。如發(fā)生安全，承攬方應(yīng)承擔(dān)全部法律責(zé)任。④承攬方應(yīng)按照規(guī)定妥善保管工程建設(shè)過程中的各種資料，包括施工日志、質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告、材料合格證等，并在工程竣工后將完整的工程資料移交給定作方。⑤承攬方應(yīng)按照合同約定的計(jì)價(jià)方式和付款方式向定作方提供準(zhǔn)確的工程價(jià)款計(jì)算依據(jù)和發(fā)票等財(cái)務(wù)憑證。2.定作方權(quán)利與義務(wù)（1）權(quán)利①定作方有權(quán)對(duì)工程的進(jìn)展、工程質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督檢查。②定作方有權(quán)要求承攬方按照合同約定提供工程建設(shè)相關(guān)的資料和報(bào)告。③定作方在承攬方違反合同約定的情況下，有權(quán)要求承攬方承擔(dān)違約責(zé)任，包括但不限于要求承攬方繼續(xù)履行合同、減少工程價(jià)款、賠償損失等。（2）義務(wù)①定作方應(yīng)按照合同約定向承攬方支付工程價(jià)款。②定作方應(yīng)向承攬方提供工程建設(shè)所需的必要條件，如工程場(chǎng)地、工程相關(guān)的資料和文件等。③定作方應(yīng)按照合同約定的程序和要求配合承攬方進(jìn)行工程變更、工程驗(yàn)收等工作。八、工程變更1.變更范圍與程序（1）變更范圍工程變更包括但不限于工程設(shè)計(jì)變更、工程范圍變更、工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)變更等。工程變更應(yīng)是為了滿足工程建設(shè)的實(shí)際需要、提高工程質(zhì)量、降低工程成本或適應(yīng)外部環(huán)境變化等合理原因而進(jìn)行的變更。（2）變更程序①提出變更：工程變更可由承攬方或定作方提出。如由承攬方提出，承攬方應(yīng)向定作方提交工程變更申請(qǐng)報(bào)告，報(bào)告內(nèi)容應(yīng)包括變更的原因、變更的內(nèi)容、變更對(duì)工程價(jià)款和工程期限的影響等；如由定作方提出，定作方應(yīng)向承攬方發(fā)出工程變更指令，指令應(yīng)明確變更的內(nèi)容和要求。②審核變更：定作方在收到承攬方的工程變更申請(qǐng)報(bào)告或發(fā)出工程變更指令后，應(yīng)在[變更審核期限]內(nèi)進(jìn)行審核。審核過程中，定作方可組織相關(guān)專家、技術(shù)人員進(jìn)行論證，以確定變更的必要性和可行性。③批準(zhǔn)變更：經(jīng)審核通過的工程變更，定作方應(yīng)向承攬方發(fā)出工程變更批準(zhǔn)通知。變更批準(zhǔn)通知應(yīng)明確變更后的工程內(nèi)容、工程價(jià)款調(diào)整方式、工程期限調(diào)整等相關(guān)信息。④實(shí)施變更：承攬方在收到工程變更批準(zhǔn)通知后，應(yīng)按照通知要求實(shí)施工程變更。在實(shí)施工程變更過程中，承攬方應(yīng)保證變更后的工程質(zhì)量符合合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。2.變更價(jià)款的確定（1）如采用固定總價(jià)計(jì)價(jià)方式，工程變更引起的價(jià)款調(diào)整按照以下原則確定：①當(dāng)變更導(dǎo)致工程范圍減少時(shí)，減少部分的價(jià)款按照合同約定的單價(jià)或總價(jià)比例從原工程價(jià)款中扣除；②當(dāng)變更導(dǎo)致工程范圍增加時(shí)，增加部分的價(jià)款根據(jù)合同約定的計(jì)價(jià)方式重新計(jì)算，如合同中無適用的單價(jià)，則由雙方協(xié)商確定新的單價(jià)，并按照新單價(jià)計(jì)算增加部分的價(jià)款。（2）如采用綜合單價(jià)計(jì)價(jià)方式，工程變更引起的價(jià)款調(diào)整按照以下原則確定：①變更的工程內(nèi)容中有適用的綜合單價(jià)的，按照適用的綜合單價(jià)計(jì)算變更價(jià)款；②變更的工程內(nèi)容中無適用的綜合單價(jià)，但有類似綜合單價(jià)的，可參照類似綜合單價(jià)調(diào)整后計(jì)算變更價(jià)款；③變更的工程內(nèi)容中既無適用的綜合單價(jià)，又無類似綜合單價(jià)的，由雙方根據(jù)市場(chǎng)價(jià)格協(xié)商確定新的綜合單價(jià)，并按照新綜合單價(jià)計(jì)算變更價(jià)款。九、違約責(zé)任1.承攬方違約責(zé)任（1）工程質(zhì)量不符合合同約定的，承攬方應(yīng)負(fù)責(zé)無償返工、修理或采取其他補(bǔ)救措施，直至工程質(zhì)量達(dá)到合同約定的標(biāo)準(zhǔn)。如因工程質(zhì)量問題給定作方造成損失的，承攬方應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。（2）未按照合同約定的工程期限完成工程建設(shè)任務(wù)的，承攬方應(yīng)按照合同約定向定作方支付逾期違約金。逾期違約金的計(jì)算方式為[具體的逾期違約金計(jì)算方式，如每日按照工程總價(jià)款的一定比例計(jì)算]。如因逾期給定作方造成其他損失的，承攬方還應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。（3）擅自變更工程范圍、工程內(nèi)容或工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的，承攬方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，定作方有權(quán)要求承攬方恢復(fù)原狀或按照合同約定進(jìn)行整改，并承擔(dān)由此給定作方造成的損失。（4）未按照合同約定的付款方式向定作方提供準(zhǔn)確的工程價(jià)款計(jì)算依據(jù)或發(fā)票等財(cái)務(wù)憑證的，承攬方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，定作方有權(quán)暫停支付工程價(jià)款，直至承攬方提供符合要求的依據(jù)和憑證。2.定作方違約責(zé)任（1）未按照合同約定向承攬方支付工程價(jià)款的，定作方應(yīng)按照合同約定向承攬方支付逾期違約金。逾期違約金的計(jì)算方式為[具體的逾期違約金計(jì)算方式，如每日按照未支付工程價(jià)款的一定比例計(jì)算]。如因逾期支付給承攬方造成損失的，定作方還應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。（2）未按照合同約定向承攬方提供工程建設(shè)所需的必要條件的，定作方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，導(dǎo)致工程延誤或工程質(zhì)量問題的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的損失賠償責(zé)任。（3）擅自變更工程范圍、工程內(nèi)容或工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的，定作方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，承攬方有權(quán)要求定作方按照合同約定進(jìn)行調(diào)整，并承擔(dān)由此給承攬方造成的損失。十、爭(zhēng)議解決1.爭(zhēng)議解決方式雙方在履行本合同過程中如發(fā)生爭(zhēng)議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。在爭(zhēng)議解決期間，除涉及爭(zhēng)議的部分外，雙方應(yīng)繼續(xù)履行本合同的其他條款。2.法律適用本合同的簽訂、履行、解釋及爭(zhēng)議解決均適用[具體適用的法律，如《中華人民共和國(guó)民法典》等]的相關(guān)規(guī)定。十一、附則1.合同生效與終止本合同自雙方簽字（蓋章）之日起生效，至本工程竣工并結(jié)算完畢、雙方權(quán)利義務(wù)履行完畢之日終止。2.合同份數(shù)本合