二零二五年度山地別墅道路鋪磚工程勞務(wù)承攬協(xié)議3篇

20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME二零二五年度山地別墅道路鋪磚工程勞務(wù)承攬協(xié)議本合同目錄一覽1.合同雙方基本信息1.1.承攬方信息1.2.承包方信息2.工程概況2.1.工程名稱2.2.工程地點2.3.工程規(guī)模2.4.工程期限3.工程內(nèi)容3.1.鋪磚工程范圍3.2.材料要求3.3.施工工藝4.工程報價4.1.總工程報價4.2.分項工程報價4.3.人工費4.4.材料費4.5.機械費5.工程付款方式5.1.預(yù)付款5.2.進度款5.3.結(jié)算款5.4.付款時間5.5.付款方式6.工程進度及驗收6.1.工程進度安排6.2.驗收標準6.3.驗收程序6.4.驗收時間7.質(zhì)量保證7.1.質(zhì)量標準7.2.質(zhì)量責(zé)任7.3.質(zhì)量糾紛處理8.安全生產(chǎn)8.1.安全生產(chǎn)責(zé)任8.2.安全生產(chǎn)措施8.3.安全事故處理9.爭議解決9.1.爭議解決方式9.2.爭議解決機構(gòu)9.3.爭議解決程序10.違約責(zé)任10.1.違約情形10.2.違約責(zé)任10.3.違約賠償11.合同解除11.1.合同解除條件11.2.合同解除程序11.3.合同解除后果12.合同生效及終止12.1.合同生效條件12.2.合同生效時間12.3.合同終止條件12.4.合同終止時間13.其他約定事項13.1.保密條款13.2.通知條款13.3.合同附件14.合同簽署及附件14.1.合同簽署14.2.合同附件清單第一部分：合同如下：1.合同雙方基本信息1.1.承攬方信息1.1.1.承攬方名稱：勞務(wù)1.1.2.承攬方地址：省市區(qū)路號1.1.3.承攬方法定代表人：1.1.4.承攬方聯(lián)系電話：1381.2.承包方信息1.2.1.承包方名稱：房地產(chǎn)開發(fā)1.2.2.承包方地址：省市區(qū)路號1.2.3.承包方法定代表人：1.2.4.承包方聯(lián)系電話：13956782.工程概況2.1.工程名稱：二零二五年度山地別墅道路鋪磚工程2.2.工程地點：省市區(qū)山地別墅區(qū)2.3.工程規(guī)模：道路全長1000米，寬6米2.4.工程期限：自2025年3月1日起至2025年6月30日止3.工程內(nèi)容3.1.鋪磚工程范圍：包括道路兩側(cè)人行道鋪磚、車行道鋪磚及道路排水設(shè)施施工3.2.材料要求：采用符合國家標準的陶瓷磚，厚度不小于12mm，顏色、規(guī)格、型號由雙方協(xié)商確定3.3.施工工藝：采用干鋪法施工，確保磚面平整、牢固，排水設(shè)施施工符合相關(guān)規(guī)范要求4.工程報價4.1.總工程報價：人民幣伍拾萬元整（￥500,000.00）4.2.分項工程報價：4.2.1.人行道鋪磚：人民幣拾萬元整（￥100,000.00）4.2.2.車行道鋪磚：人民幣叁拾萬元整（￥300,000.00）4.2.3.排水設(shè)施施工：人民幣拾萬元整（￥100,000.00）4.3.人工費：人民幣捌萬元整（￥80,000.00）4.4.材料費：人民幣肆拾捌萬元整（￥480,000.00）4.5.機械費：人民幣捌萬元整（￥80,000.00）5.工程付款方式5.1.預(yù)付款：合同簽訂后5個工作日內(nèi)，承攬方需提交相關(guān)材料，承包方支付人民幣拾萬元整（￥100,000.00）作為預(yù)付款5.2.進度款：工程進度達到50%時，承攬方提交相關(guān)材料，承包方支付工程總價的40%5.3.結(jié)算款：工程驗收合格后，承攬方提交相關(guān)材料，承包方支付剩余工程款的50%5.4.付款時間：每月15日前支付上月應(yīng)付款項5.5.付款方式：銀行轉(zhuǎn)賬6.工程進度及驗收6.1.工程進度安排：6.1.1.2025年3月1日至2025年3月31日：完成人行道鋪磚6.1.2.2025年4月1日至2025年4月30日：完成車行道鋪磚6.1.3.2025年5月1日至2025年5月31日：完成排水設(shè)施施工6.1.4.2025年6月1日至2025年6月30日：完成工程驗收及結(jié)算6.2.驗收標準：符合國家相關(guān)規(guī)范及設(shè)計要求，無質(zhì)量問題6.3.驗收程序：由雙方共同組織驗收，驗收合格后填寫驗收報告6.4.驗收時間：工程完工后7個工作日內(nèi)7.質(zhì)量保證7.1.質(zhì)量標準：符合國家相關(guān)規(guī)范及設(shè)計要求7.2.質(zhì)量責(zé)任：承攬方對工程質(zhì)量承擔(dān)全部責(zé)任，如出現(xiàn)質(zhì)量問題，由承攬方負責(zé)修復(fù)或賠償7.3.質(zhì)量糾紛處理：雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成可向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟8.安全生產(chǎn)8.1.安全生產(chǎn)責(zé)任8.1.1.承攬方負責(zé)施工現(xiàn)場的安全管理，確保施工人員的人身安全。8.1.2.承包方負責(zé)提供必要的安全生產(chǎn)條件，包括安全防護設(shè)施和施工環(huán)境。8.1.3.雙方應(yīng)共同遵守國家有關(guān)安全生產(chǎn)的法律、法規(guī)和標準。8.2.安全生產(chǎn)措施8.2.1.施工現(xiàn)場應(yīng)設(shè)置明顯的安全警示標志。8.2.2.施工人員必須佩戴安全帽、安全帶等個人防護用品。8.2.3.施工機械和設(shè)備應(yīng)定期檢查和維護，確保安全運行。8.3.安全事故處理8.3.1.發(fā)生安全事故時，承攬方應(yīng)立即采取緊急措施，并報告承包方。8.3.2.承包方應(yīng)在接到報告后24小時內(nèi)進行調(diào)查和處理。8.3.3.安全事故的處理結(jié)果應(yīng)及時通知承攬方。9.爭議解決9.1.爭議解決方式9.1.1.雙方應(yīng)友好協(xié)商解決合同執(zhí)行過程中的爭議。9.1.2.如協(xié)商不成，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。9.2.爭議解決機構(gòu)9.2.1.爭議解決機構(gòu)為合同簽訂地的人民法院。9.3.爭議解決程序9.3.1.爭議提交法院后，按照法院的訴訟程序進行。9.3.2.雙方應(yīng)積極配合法院的調(diào)查和審理工作。10.違約責(zé)任10.1.違約情形10.1.1.承攬方未按合同約定完成工程或未達到質(zhì)量標準。10.1.2.承包方未按合同約定支付款項。10.1.3.雙方違反合同的其他約定。10.2.違約責(zé)任10.2.1.違約方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，包括但不限于支付違約金、賠償損失等。10.2.2.違約金的計算方式按合同約定執(zhí)行。10.3.違約賠償10.3.1.違約賠償金額應(yīng)根據(jù)實際情況和損失程度確定。10.3.2.賠償金額的支付方式按合同約定執(zhí)行。11.合同解除11.1.合同解除條件11.1.1.雙方協(xié)商一致解除合同。11.1.2.發(fā)生不可抗力事件，導(dǎo)致合同無法履行。11.2.合同解除程序11.2.1.雙方應(yīng)在解除合同前書面通知對方。11.2.2.合同解除后，雙方應(yīng)按照約定進行工程驗收和結(jié)算。11.3.合同解除后果11.3.1.合同解除后，雙方應(yīng)按照約定處理剩余工程款項。11.3.2.合同解除不影響雙方已經(jīng)履行的合同義務(wù)。12.合同生效及終止12.1.合同生效條件12.1.1.雙方簽字蓋章后生效。12.2.合同生效時間12.2.1.合同自雙方簽字蓋章之日起生效。12.3.合同終止條件12.3.1.工程驗收合格，結(jié)算完畢。12.4.合同終止時間12.4.1.合同終止時間以工程驗收合格，結(jié)算完畢之日為準。13.其他約定事項13.1.保密條款13.1.1.雙方對本合同內(nèi)容負有保密義務(wù)，未經(jīng)對方同意，不得向任何第三方泄露。13.2.通知條款13.2.1.任何通知應(yīng)以書面形式發(fā)送，并按照合同約定的地址送達。13.3.合同附件13.3.1.本合同附件包括工程圖紙、工程量清單、施工方案等。14.合同簽署及附件14.1.合同簽署14.1.1.本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。14.2.合同附件清單14.2.1.附件清單如下：工程圖紙工程量清單施工方案雙方簽字蓋章頁第二部分：第三方介入后的修正1.第三方定義1.1.本合同所稱第三方，是指在本合同履行過程中，因特定原因被甲乙雙方一致同意介入合同履行的獨立法人或其他組織。1.2.第三方介入合同履行的原因包括但不限于：提供技術(shù)支持、資金擔(dān)保、工程監(jiān)理、質(zhì)量檢測等。2.第三方介入程序2.1.甲乙雙方一致同意第三方介入合同履行前，應(yīng)書面通知對方，并征得對方的同意。2.2.第三方介入后，甲乙雙方應(yīng)與第三方簽訂補充協(xié)議，明確第三方的責(zé)權(quán)利。3.第三方責(zé)任限額3.1.第三方在合同履行過程中的責(zé)任限額，應(yīng)在補充協(xié)議中明確約定。3.2.第三方責(zé)任限額包括但不限于：3.2.1.對工程質(zhì)量的保證責(zé)任；3.2.2.對工程進度的保證責(zé)任；3.2.3.對安全事故的處理責(zé)任；3.2.4.對合同違約的處理責(zé)任。4.第三方責(zé)權(quán)利4.1.第三方責(zé)任4.1.1.第三方應(yīng)按照合同約定，履行其在合同中的義務(wù)。4.1.2.第三方對因其原因?qū)е碌暮贤`約承擔(dān)責(zé)任。4.1.3.第三方對因其原因?qū)е碌墓こ虛p失承擔(dān)責(zé)任。4.2.第三方權(quán)利4.2.1.第三方有權(quán)要求甲乙雙方按照合同約定支付相關(guān)費用。4.2.2.第三方有權(quán)對工程進度、質(zhì)量、安全等進行監(jiān)督檢查。4.2.3.第三方有權(quán)要求甲乙雙方提供必要的支持與配合。4.3.第三方義務(wù)4.3.1.第三方應(yīng)按照合同約定，提供專業(yè)的技術(shù)服務(wù)。4.3.2.第三方應(yīng)按照合同約定，對工程進行質(zhì)量檢測和驗收。4.3.3.第三方應(yīng)按照合同約定，對安全事故進行處理。5.第三方與其他各方的劃分5.1.第三方與甲乙雙方的關(guān)系5.1.1.第三方與甲乙雙方是獨立的合同關(guān)系，各自承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。5.1.2.第三方對甲乙雙方不承擔(dān)連帶責(zé)任。5.2.第三方與施工人員的關(guān)系5.2.1.第三方對施工人員的安全和權(quán)益不承擔(dān)責(zé)任。5.2.2.施工人員應(yīng)遵守國家有關(guān)安全生產(chǎn)的法律、法規(guī)和標準。5.3.第三方與監(jiān)理單位的關(guān)系5.3.1.第三方與監(jiān)理單位是獨立的合同關(guān)系，各自承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。5.3.2.第三方對監(jiān)理單位的監(jiān)督檢查結(jié)果不承擔(dān)責(zé)任。6.第三方介入后的合同修改6.1.第三方介入后，甲乙雙方應(yīng)根據(jù)實際情況對合同進行必要的修改。6.2.合同修改應(yīng)經(jīng)甲乙雙方和第三方一致同意，并書面確認。7.第三方介入后的合同履行7.1.第三方介入后，甲乙雙方應(yīng)按照修改后的合同繼續(xù)履行合同義務(wù)。7.2.第三方應(yīng)按照合同約定，履行其在合同中的義務(wù)。8.第三方介入后的爭議解決8.1.第三方介入后的爭議解決方式，應(yīng)按照原合同約定執(zhí)行。8.2.第三方介入后的爭議解決機構(gòu)，應(yīng)按照原合同約定執(zhí)行。9.第三方介入后的合同終止9.1.第三方介入后的合同終止條件，應(yīng)按照原合同約定執(zhí)行。9.2.第三方介入后的合同終止程序，應(yīng)按照原合同約定執(zhí)行。第三部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：1.工程圖紙要求：詳細展示道路鋪磚工程的設(shè)計圖紙，包括平面圖、立面圖、剖面圖等。說明：工程圖紙是施工的重要依據(jù)，應(yīng)清晰、準確。2.工程量清單要求：詳細列出道路鋪磚工程的各項工程量，包括材料、人工、機械等。說明：工程量清單是計算工程款的重要依據(jù)，應(yīng)準確無誤。3.施工方案要求：詳細說明施工方法、工藝流程、安全措施等。說明：施工方案是指導(dǎo)施工的重要文件，應(yīng)確保施工質(zhì)量和安全。4.質(zhì)量檢驗報告要求：由第三方質(zhì)量檢測機構(gòu)出具，證明工程材料、施工質(zhì)量符合國家標準。說明：質(zhì)量檢驗報告是工程驗收的重要依據(jù)，應(yīng)真實、有效。5.安全生產(chǎn)檢查記錄要求：記錄施工現(xiàn)場的安全檢查情況，包括安全隱患整改措施。說明：安全生產(chǎn)檢查記錄是確保施工安全的重要手段，應(yīng)完整、及時。6.工程進度報告要求：定期報告工程進度，包括已完成工程量、存在問題等。說明：工程進度報告是監(jiān)控工程進度的重要工具，應(yīng)真實、準確。7.付款憑證要求：提供銀行轉(zhuǎn)賬記錄、發(fā)票等付款憑證。說明：付款憑證是證明付款行為的重要證據(jù)，應(yīng)齊全、規(guī)范。8.合同簽訂頁要求：甲乙雙方簽字蓋章的合同文本。說明：合同簽訂頁是合同生效的標志，應(yīng)完整、清晰。9.補充協(xié)議要求：甲乙雙方和第三方簽訂的補充協(xié)議。說明：補充協(xié)議是對合同內(nèi)容的補充和細化，應(yīng)明確各方責(zé)任。說明二：違約行為及責(zé)任認定：1.違約行為1.1.承攬方未按合同約定完成工程或未達到質(zhì)量標準。1.2.承包方未按合同約定支付款項。1.3.第三方未按合同約定履行義務(wù)。1.4.施工過程中發(fā)生安全事故。2.責(zé)任認定標準2.1.承攬方違約：質(zhì)量問題：承攬方應(yīng)承擔(dān)修復(fù)費用，并賠償因此造成的損失。工程進度延誤：承攬方應(yīng)支付違約金，并賠償因此造成的損失。2.2.承包方違約：付款延誤：承包方應(yīng)支付違約金，并賠償因此造成的損失。2.3.第三方違約：質(zhì)量問題：第三方應(yīng)承擔(dān)修復(fù)費用，并賠償因此造成的損失。工程進度延誤：第三方應(yīng)支付違約金，并賠償因此造成的損失。安全事故：第三方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。2.4.安全事故：事故責(zé)任：根據(jù)事故原因和責(zé)任劃分，確定責(zé)任方及賠償金額。3.違約示例說明3.1.承攬方未按合同約定完成工程，導(dǎo)致工程進度延誤5天。承攬方應(yīng)支付違約金人民幣壹萬元整（￥10,000.00），并賠償因此造成的損失。3.2.承包方未按合同約定支付進度款，延誤付款3天。承包方應(yīng)支付違約金人民幣伍千元整（￥5,000.00），并賠償因此造成的損失。3.3.第三方未按合同約定進行質(zhì)量檢測，導(dǎo)致工程質(zhì)量不合格。第三方應(yīng)承擔(dān)修復(fù)費用人民幣貳萬元整（￥20,000.00），并賠償因此造成的損失。3.4.施工過程中發(fā)生安全事故，造成1人輕傷。第三方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任，包括醫(yī)療費用、誤工費等。全文完。二零二五年度山地別墅道路鋪磚工程勞務(wù)承攬協(xié)議2甲方（采購方）：甲方名稱：______甲方地址：______甲方聯(lián)系方式：______法定代表人（如有）：______乙方（供應(yīng)方）：乙方名稱：______乙方地址：______乙方聯(lián)系方式：______法定代表人（如有）：______一、工程材料描述1.材料名稱與規(guī)格材料1：名稱為鋪磚材料，規(guī)格為厚度5cm，尺寸600x600mm。材料2（如有）：名稱為鋪磚材料，規(guī)格為厚度5cm，尺寸400x400mm。材料應(yīng)符合國家相關(guān)標準以及甲方特定的工程要求（如防火等級、環(huán)保標準等）。2.材料質(zhì)量要求乙方提供的材料應(yīng)具備質(zhì)量合格證明文件，如產(chǎn)品合格證、質(zhì)量檢測報告等。材料的質(zhì)量應(yīng)滿足道路鋪磚工程的設(shè)計要求，包括但不限于抗壓強度、耐磨性、穩(wěn)定性等方面的要求。乙方保證所提供材料在正常使用條件下，自交付之日起______年內(nèi)（具體時長）不出現(xiàn)因材料質(zhì)量問題導(dǎo)致的工程故障或性能下降。二、材料數(shù)量與價格1.材料數(shù)量甲方預(yù)計采購的材料數(shù)量如下：材料1：數(shù)量為5000平方米。材料2（如有）：數(shù)量為3000平方米。實際采購數(shù)量以甲方最終書面通知為準，但通知應(yīng)在工程開工前______天（具體時長）發(fā)出。2.材料單價與總價材料1的單價為15元/平方米，材料2（如有）的單價為10元/平方米。本合同材料總價預(yù)計為______元（大寫：______），該總價根據(jù)預(yù)計數(shù)量計算得出，最終總價以實際采購數(shù)量和相應(yīng)單價結(jié)算為準。三、交貨時間與地點1.交貨時間乙方應(yīng)在合同簽訂后的______個工作日內(nèi)（具體時長）將首批材料交付至甲方指定地點。對于后續(xù)批次（如有）的材料，乙方應(yīng)根據(jù)甲方工程進度需求，在接到甲方書面通知后的______個工作日內(nèi)交貨。2.交貨地點乙方將材料交付至甲方位于______（詳細地址）的工程施工現(xiàn)場或甲方另行書面指定的地點。四、包裝與運輸1.包裝要求乙方負責(zé)對材料進行妥善包裝，確保材料在運輸和存儲過程中不受損壞。包裝應(yīng)標明材料名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)廠家等信息。2.運輸責(zé)任乙方承擔(dān)材料運輸至交貨地點的費用和風(fēng)險。在運輸過程中如發(fā)生材料損壞、丟失等情況，乙方應(yīng)及時補充相同規(guī)格和質(zhì)量的材料，并承擔(dān)因此給甲方造成的損失。五、雙方權(quán)利與義務(wù)1.甲方權(quán)利與義務(wù)權(quán)利：有權(quán)對乙方提供的勞務(wù)進行監(jiān)督和檢查，確保施工質(zhì)量符合要求。有權(quán)根據(jù)工程實際情況調(diào)整施工計劃，但應(yīng)按照本合同約定的程序通知乙方。義務(wù)：在合同規(guī)定的時間內(nèi)支付乙方勞務(wù)費用。為乙方提供必要的施工條件，如施工場地、水電等。2.乙方權(quán)利與義務(wù)權(quán)利：在按照合同要求完成勞務(wù)后，有權(quán)要求甲方按照約定支付勞務(wù)費用。如因甲方原因?qū)е率┕ぱ舆t或其他損失，有權(quán)要求甲方承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。義務(wù)：按照合同約定的時間、地點、質(zhì)量和安全要求完成施工任務(wù)。對甲方提供的與工程相關(guān)的技術(shù)信息保密，不得泄露給第三方。六、檢驗與驗收1.檢驗方式乙方在施工過程中應(yīng)定期進行自檢，確保施工質(zhì)量符合合同要求。甲方在工程完工后的______個工作日內(nèi)（具體時長）進行驗收，可以采用抽檢或全檢的方式。2.驗收標準驗收標準以本合同約定的施工質(zhì)量要求以及國家相關(guān)標準為準。如驗收不合格，甲方應(yīng)在驗收后______個工作日內(nèi)（具體時長）通知乙方，乙方應(yīng)在接到通知后的______個工作日內(nèi)（具體時長）采取補救措施，如返工等。七、付款方式與期限1.預(yù)付款合同簽訂后的______個工作日內(nèi)（具體時長），甲方支付給乙方合同總價的______%作為預(yù)付款，即______元（大寫：______）。2.進度款（如有）根據(jù)工程進度，在乙方按照甲方要求完成一定比例的施工任務(wù)后，甲方支付相應(yīng)比例的進度款。具體支付比例和時間由雙方另行書面約定。3.尾款在工程完工且經(jīng)甲方驗收合格后的______個工作日內(nèi)（具體時長），甲方支付合同總價的尾款，即合同總價的______%，金額為______元（大寫：______）。八、違約責(zé)任1.甲方違約責(zé)任若甲方未按照合同約定支付勞務(wù)費用，每逾期一天，應(yīng)按照未支付金額的______%向乙方支付違約金。如甲方無故要求乙方停止施工，應(yīng)承擔(dān)因此給乙方造成的損失，包括但不限于停工損失、材料損失等。2.乙方違約責(zé)任若乙方未按照合同約定的時間、地點、質(zhì)量或安全要求完成施工任務(wù)，每逾期一天，應(yīng)按照合同總價的______%向甲方支付違約金；逾期超過______天（具體時長），甲方有權(quán)解除合同，并要求乙方返還已支付的款項，同時乙方應(yīng)承擔(dān)甲方因此遭受的全部損失。如乙方施工過程中發(fā)生安全事故，乙方應(yīng)承擔(dān)全部責(zé)任，并按照合同總價的______%向甲方支付違約金。九、合同的變更與解除1.變更本合同的任何變更需經(jīng)雙方書面協(xié)商一致，并簽訂書面變更協(xié)議。變更協(xié)議作為本合同的組成部分，具有與本合同同等的法律效力。2.解除除本合同約定的解除條件外，經(jīng)雙方協(xié)商一致，可以解除本合同。若一方出現(xiàn)嚴重違約行為，另一方有權(quán)解除本合同，并要求違約方承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。十、不可抗力1.定義本合同所稱不可抗力是指不能預(yù)見、不能避免并不能克服的客觀情況，包括但不限于自然災(zāi)害（如地震、洪水等）、戰(zhàn)爭、政府行為（如政策調(diào)整、禁令等）等。2.責(zé)任免除在不可抗力事件發(fā)生期間，雙方應(yīng)互相通知，并提供相關(guān)證明文件。因不可抗力導(dǎo)致無法履行合同義務(wù)的一方不承擔(dān)違約責(zé)任，但應(yīng)盡力采取措施減少損失。如果不可抗力事件持續(xù)超過______天（具體時長），雙方應(yīng)協(xié)商解決合同的履行問題，如變更合同內(nèi)容或解除合同等。十一、爭議解決1.協(xié)商本合同履行過程中發(fā)生的爭議，雙方應(yīng)通過友好協(xié)商解決。2.訴訟若協(xié)商不成，雙方同意將爭議提交合同簽訂地的人民法院進行訴訟解決。十二、保密條款1.保密內(nèi)容雙方應(yīng)對在合同履行過程中知悉的對方商業(yè)秘密、技術(shù)秘密以及其他機密信息（包括但不限于材料價格、工程設(shè)計方案等）予以保密。2.保密期限保密期限自合同簽訂之日起至合同履行完畢后______年（具體時長）止。十三、合同生效與有效期1.生效本合同自雙方代表簽字（或蓋章）之日起生效。2.有效期本合同有效期自生效之日起至雙方權(quán)利義務(wù)履行完畢之日止。甲方代表（簽字）：______簽署日期：______年______月______日乙方代表（簽字）：______簽署日期：______年______月______日見證人（如適用）：______見證人簽字：______合同簽署地點：______二零二五年度山地別墅道路鋪磚工程勞務(wù)承攬協(xié)議3甲方（采購方）：甲方名稱：______甲方地址：______甲方聯(lián)系方式：______法定代表人（如有）：______乙方（供應(yīng)方）：乙方名稱：______乙方地址：______乙方聯(lián)系方式：______法定代表人（如有）：______一、工程材料描述1.材料名稱與規(guī)格材料1：名稱為山地別墅道路鋪磚，規(guī)格為______（詳細說明如尺寸、型號、材質(zhì)等）。材料2（如有）：名稱為______，規(guī)格為______。材料應(yīng)符合國家相關(guān)標準以及甲方特定的工程要求（如防火等級、環(huán)保標準等）。2.材料質(zhì)量要求乙方提供的材料應(yīng)具備質(zhì)量合格證明文件，如產(chǎn)品合格證、質(zhì)量檢測報告等。材料的質(zhì)量應(yīng)滿足山地別墅道路鋪磚工程的設(shè)計要求，包括但不限于耐久性、穩(wěn)定性等方面的要求。乙方保證所提供材料在正常使用條件下，自交付之日起______年內(nèi)（具體時長）不出現(xiàn)因材料質(zhì)量問題導(dǎo)致的工程故障或性能下降。二、材料數(shù)量與價格1.材料數(shù)量甲方預(yù)計采購的材料數(shù)量如下：材料1：數(shù)量為______（單位）。材料2（如有）：數(shù)量為______（單位）。實際采購數(shù)量以甲方最終書面通知為準，但通知應(yīng)在工程開工前______天（具體時長）發(fā)出。2.材料單價與總價材料1的單價為______元/（單位），材料2（如有）的單價為______元/（單位）。本合同材料總價預(yù)計為______元（大寫：______），該總價根據(jù)預(yù)計數(shù)量計算得出，最終總價以實際采購數(shù)量和相應(yīng)單價結(jié)算為準。三、交貨時間與地點1.交貨時間乙方應(yīng)在合同簽訂后的______個工作日內(nèi)（具體時長）將首批材料交付至甲方指定地點。對于后續(xù)批次（如有）的材料，乙方應(yīng)根據(jù)甲方工程進度需求，在接到甲方書面通知后的______個工作日內(nèi)交貨。2.交貨地點乙方將材料交付至甲方位于______（詳細地址）的工程施工現(xiàn)場或甲方另行書面指定的地點。四、包裝與運輸1.包裝要求乙方負責(zé)對材料進行妥善包裝，確保材料在運輸和存儲過程中不受損壞。包裝應(yīng)標明材料名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)廠家等信息。2.運輸責(zé)任乙方承擔(dān)材料運輸至交貨地點的費用和風(fēng)險。在運輸過程中如發(fā)生材料損壞、丟失等情況，乙方應(yīng)及時補充相同規(guī)格和質(zhì)量的材料，并承擔(dān)因此給甲方造成的損失。五、雙方權(quán)利與義務(wù)1.甲方權(quán)利與義務(wù)權(quán)利：有權(quán)對乙方提供的勞務(wù)進行監(jiān)督和檢查，如發(fā)現(xiàn)不符合要求，有權(quán)要求乙方改正。有權(quán)根據(jù)工程實際情況調(diào)整勞務(wù)需求，但應(yīng)按照本合同約定的程序通知乙方。義務(wù)：在合同規(guī)定的時間內(nèi)支付乙方勞務(wù)費用。為乙方提供必要的工作條件和安全保障。2.乙方權(quán)利與義務(wù)權(quán)利：在按照合同要求完成勞務(wù)后，有權(quán)要求甲方按照約定支付勞務(wù)費用。如因甲方原因?qū)е聞趧?wù)工作延遲或其他損失，有權(quán)要求甲方承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。義務(wù)：按照合同約定的時間、地點、數(shù)量和質(zhì)量完成勞務(wù)工作。嚴格遵守甲方制定的工程規(guī)范和安全操作規(guī)程。六、檢驗與驗收1.檢驗方式乙方在勞務(wù)工作完成后，甲方應(yīng)進行驗收，可以采用抽檢或全檢的方式。2.驗收標準驗收標準以本合同約定的勞務(wù)工作內(nèi)容、質(zhì)量要求以及國家相關(guān)標準為準。如驗收不合格，甲方應(yīng)在驗收后______個工作日內(nèi)（具體時長）通知乙方，乙方應(yīng)在接到通知后的______個工作日內(nèi)（具體時長）采取補救措施，如重新工作等。七、付款方式與期限1.預(yù)付款合同簽訂后的______個工作日內(nèi)（具體時長），甲方支付給乙方合同總價的______%作為預(yù)付款，即______元（大寫：______）。2.進度款（如有）根據(jù)工程進度，在乙方按照甲方要求完成一定比例的勞務(wù)工作后，甲方支付相應(yīng)比例的進度款。具體支付比例和時間由雙方另行書面約定。3.尾款在乙方完成所有勞務(wù)工作且經(jīng)甲方驗收合格后的______個工作日