2025年led電子顯示屏工程承攬合同（2篇）

2025年led電子顯示屏工程承攬合同甲方：（公司名稱）地址：（公司地址）法定代表人：（法定代表人姓名）聯(lián)系電話：（甲方聯(lián)系電話）傳真：（傳真號碼）乙方：（公司名稱）地址：（公司地址）法定代表人：（法定代表人姓名）聯(lián)系電話：（乙方聯(lián)系電話）傳真：（傳真號碼）鑒于雙方遵循平等、自愿、公平及誠信原則，就乙方承包甲方____年LED電子顯示屏工程事宜，特此訂立本合同。一、項目概述1.1甲方授權(quán)乙方承包所述工程，項目詳細(xì)信息如下：（詳細(xì)描述項目需求、規(guī)模、技術(shù)要求等）1.2工程位置：（工程所在地）1.3工期安排：起始于（具體日期），預(yù)計終止于（具體日期），總工期為（具體工期）。1.4工程費用：總費用為（具體費用），由甲方支付給乙方。二、乙方責(zé)任與義務(wù)2.1乙方保證依據(jù)甲方提供的工程要求和技術(shù)規(guī)范執(zhí)行設(shè)計、制作、安裝、調(diào)試等，確保工程質(zhì)量符合國家規(guī)定及甲方標(biāo)準(zhǔn)。2.2乙方需按時提交相關(guān)文件，包括但不限于設(shè)計方案、施工圖紙、材料清單等。2.3乙方承諾使用符合國家標(biāo)準(zhǔn)的材料和設(shè)備，并提供相應(yīng)的合法合規(guī)證書和質(zhì)量保證書。2.4如乙方未能按期完成工程，將承擔(dān)由此產(chǎn)生的所有責(zé)任和賠償。2.5工程竣工后，乙方提供質(zhì)量保修服務(wù)，對因乙方原因造成的質(zhì)量問題，乙方負(fù)責(zé)免費維修或更換。三、甲方責(zé)任與義務(wù)3.1甲方需提供詳細(xì)的工程要求和規(guī)范，并配合乙方的施工和安裝工作。3.2甲方應(yīng)按約定時間支付工程款項，具體支付方式和時間由雙方協(xié)商確定。3.3甲方需確保施工場地的安全，提供必要的安全設(shè)施和保護措施。四、合同變更與解除4.1合同生效后，任何一方欲變更內(nèi)容，應(yīng)書面通知對方并經(jīng)雙方協(xié)商一致，簽訂變更協(xié)議。4.2如因不可抗力導(dǎo)致合同無法履行，雙方可協(xié)商解除合同，需提前書面通知對方。五、違約責(zé)任5.1若乙方未按約定完成工程或質(zhì)量不達(dá)標(biāo)，甲方有權(quán)扣除部分或全部工程款項，并要求乙方承擔(dān)相關(guān)責(zé)任和賠償。5.2若甲方未按時支付工程款項，乙方有權(quán)暫停工程，并要求甲方支付逾期費用。六、保密條款6.1雙方應(yīng)保守涉及的商業(yè)秘密和技術(shù)資料，未經(jīng)對方書面同意，不得向第三方披露。八、爭議解決8.1因執(zhí)行本合同產(chǎn)生的任何爭議，雙方應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決；協(xié)商無果，任何一方可向有管轄權(quán)的法院提起訴訟。本合同正本兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，自雙方簽字蓋章之日起生效。甲方（公司蓋章）：乙方（公司蓋章）：簽字：（法定代表人簽字）簽字：（法定代表人簽字）日期：日期：2025年led電子顯示屏工程承攬合同（二）一、承包方（甲方）：【公司名稱】地址：【公司地址】聯(lián)系電話：【聯(lián)系電話】發(fā)包方（乙方）：【公司名稱】地址：【公司地址】聯(lián)系電話：【聯(lián)系電話】二、甲方同意接受乙方的委托，承擔(dān)LED電子顯示屏工程的施工任務(wù)，并確保按照合同規(guī)定的內(nèi)容和時間表執(zhí)行。三、乙方有責(zé)任提供必要的工程圖紙、資金等支持，以保證工程的順利進行。四、合同總金額為【金額】，工程款項將通過雙方商定的分期付款方式進行支付。五、甲方需組織專業(yè)人員進行施工，保證施工質(zhì)量符合合同標(biāo)準(zhǔn)，確保工程按進度完成。六、工程完工后，甲方需進行工程驗收，以確認(rèn)工程達(dá)到乙方的要求，保證工程的正常運行和使用。七、本合同自雙方簽字之日起生效，至工程竣工驗收之日止。八、如遇不可抗力因素導(dǎo)致工程延誤或無法完成，雙方應(yīng)進行協(xié)商解決，并及時通知對方，以便采取相應(yīng)措施。九、本合同共兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。據(jù)此，雙方在本合同上簽字并加蓋公司公章，以示同