施工合同終止協(xié)議

施工合同終止協(xié)議合同編號：__________甲方（發(fā)包方）：甲方名稱：甲方地址：甲方聯(lián)系方式：乙方（承包方）：乙方名稱：乙方地址：乙方聯(lián)系方式：一、合同主體1.甲方（發(fā)包方）甲方作為本施工合同的發(fā)包方，具有對工程項目的規(guī)劃、監(jiān)督和管理的權(quán)利和義務(wù)。甲方應(yīng)按照合同約定提供必要的施工條件和資料，保證工程的順利進行。2.乙方（承包方）乙方作為本施工合同的承包方，負責(zé)按照合同要求進行工程項目的施工工作。乙方應(yīng)具備相應(yīng)的施工資質(zhì)和能力，保證工程質(zhì)量和工期符合合同約定。二、前言1.協(xié)議背景鑒于甲乙雙方于[具體日期]簽訂了《施工合同》（以下簡稱“原合同”），原合同約定乙方為甲方的[工程項目名稱]進行施工。在合同履行過程中，由于[具體原因]，雙方經(jīng)友好協(xié)商，決定終止原合同。2.協(xié)議目的本協(xié)議的目的在于明確雙方在施工合同終止后的權(quán)利和義務(wù)，妥善處理工程相關(guān)事宜，避免產(chǎn)生不必要的糾紛和損失。三、協(xié)議范圍1.終止的施工合同詳情本協(xié)議所涉及的終止施工合同為甲乙雙方于[具體日期]簽訂的《施工合同》，合同編號為[合同編號]。原合同約定的工程項目為[工程項目名稱]，工程地點為[工程地點]，工程內(nèi)容為[工程內(nèi)容]。2.涉及的工程項目范圍本協(xié)議終止的工程項目范圍為原合同中約定的全部工程內(nèi)容，但不包括已經(jīng)完成并經(jīng)甲方驗收合格的部分工程。對于已經(jīng)完成的部分工程，雙方將按照本協(xié)議的約定進行結(jié)算和支付。四、終止原因1.雙方共同認可的終止原因闡述由于市場環(huán)境變化，甲方的項目需求發(fā)生了重大調(diào)整，原合同約定的工程項目無法繼續(xù)按照原計劃進行。同時乙方在施工過程中遇到了一些不可抗力因素，導(dǎo)致工程進度受到嚴重影響，無法按時完成原合同約定的工程內(nèi)容。經(jīng)雙方友好協(xié)商，一致認為繼續(xù)履行原合同已經(jīng)無法實現(xiàn)雙方的合同目的，因此決定終止原合同。五、終止時間1.明確的合同終止時間本協(xié)議自雙方簽字蓋章之日起生效，原合同自本協(xié)議生效之日起終止。雙方確認，原合同的終止時間為[具體日期]。六、雙方權(quán)利與義務(wù)1.甲方的權(quán)利與義務(wù)甲方有權(quán)要求乙方停止原合同約定的工程項目的施工工作，并按照本協(xié)議的約定進行工程現(xiàn)狀的交接。甲方應(yīng)按照本協(xié)議的約定，對乙方已完成的工程進行結(jié)算和支付。甲方有義務(wù)向乙方提供與工程項目相關(guān)的資料和文件，以便乙方進行工程現(xiàn)狀的交接和結(jié)算工作。2.乙方的權(quán)利與義務(wù)乙方有權(quán)要求甲方按照本協(xié)議的約定，對其已完成的工程進行結(jié)算和支付。乙方應(yīng)按照甲方的要求，停止原合同約定的工程項目的施工工作，并將工程現(xiàn)場及相關(guān)資料移交給甲方。乙方有義務(wù)配合甲方進行工程結(jié)算和交接工作，提供必要的協(xié)助和支持。七、工程現(xiàn)狀及交接1.工程當前的狀況描述截至本協(xié)議簽訂之日，工程項目的進展情況如下：[具體工程部位]的施工已經(jīng)完成，工程質(zhì)量符合原合同約定的標準。[具體工程部位]的施工正在進行中，但尚未完成，已完成的部分工程質(zhì)量符合原合同約定的標準。[具體工程部位]的施工尚未開始。雙方對工程項目的當前狀況進行了現(xiàn)場核實和確認，一致認可上述描述的準確性。2.相關(guān)資料與現(xiàn)場的交接安排乙方應(yīng)在本協(xié)議生效后的[具體日期]內(nèi)，將與工程項目相關(guān)的資料和文件移交給甲方，包括但不限于施工圖紙、設(shè)計變更文件、施工日志、質(zhì)量檢驗報告等。乙方應(yīng)在本協(xié)議生效后的[具體日期]內(nèi)，將工程項目現(xiàn)場移交給甲方，保證現(xiàn)場的安全和整潔。甲方應(yīng)在乙方完成資料和現(xiàn)場交接后，進行驗收和確認。如發(fā)覺問題，雙方應(yīng)及時協(xié)商解決。八、款項結(jié)算與支付1.已完成工程的款項結(jié)算方式雙方同意按照原合同約定的計價方式和標準，對乙方已完成的工程進行結(jié)算。對于工程變更部分，雙方應(yīng)根據(jù)實際情況進行核實和確認，并按照原合同約定的變更計價方式進行結(jié)算。結(jié)算工作應(yīng)由雙方共同指定的造價咨詢機構(gòu)進行，造價咨詢機構(gòu)的費用由雙方共同承擔(dān)。2.結(jié)算款項的支付時間與方式甲方應(yīng)在造價咨詢機構(gòu)出具結(jié)算報告后的[具體日期]內(nèi)，向乙方支付結(jié)算款項的[具體比例]。剩余的結(jié)算款項，甲方應(yīng)在工程項目竣工驗收合格后的[具體日期]內(nèi)，一次性支付給乙方。甲方支付結(jié)算款項的方式為[具體支付方式，如銀行轉(zhuǎn)賬、支票等]，乙方應(yīng)向甲方提供合法有效的發(fā)票。九、違約責(zé)任1.雙方可能涉及的違約責(zé)任若甲方未按照本協(xié)議的約定向乙方支付結(jié)算款項，每逾期一天，甲方應(yīng)按照未支付款項的[具體比例]向乙方支付違約金。若乙方未按照本協(xié)議的約定停止施工、移交工程現(xiàn)場或資料，每逾期一天，乙方應(yīng)按照原合同約定的工程總價款的[具體比例]向甲方支付違約金。若雙方違反本協(xié)議的其他約定，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，賠償對方因此遭受的損失。2.違約賠償?shù)挠嬎惴绞綄τ谶`約金的計算，雙方同意按照上述約定的比例和方式進行計算。對于損失賠償?shù)挠嬎?，雙方同意按照實際損失進行計算，包括但不限于直接損失、間接損失和可得利益損失。雙方應(yīng)在違約行為發(fā)生后的[具體日期]內(nèi)，向?qū)Ψ教岢鲞`約賠償?shù)囊螅⑻峁┫嚓P(guān)的證據(jù)和資料。十、爭議解決1.爭議解決的方式（如仲裁或訴訟）本協(xié)議的履行過程中，如雙方發(fā)生爭議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決。若協(xié)商不成，雙方同意將爭議提交至[具體仲裁機構(gòu)或管轄法院]進行仲裁或訴訟。2.選定的仲裁機構(gòu)或管轄法院若雙方選擇仲裁方式解決爭議，仲裁機構(gòu)為[仲裁機構(gòu)名稱]，仲裁地點為[仲裁地點]。若雙方選擇訴訟方式解決爭議，管轄法院為[管轄法院名稱]，訴訟地點為[訴訟地點]。十一、保密條款1.雙方在協(xié)議期間及之后的保密義務(wù)雙方同意在本協(xié)議的履行過程中及協(xié)議終止后，對涉及到的工程項目的相關(guān)信息和資料進行保密，不得向任何第三方披露。保密信息包括但不限于工程項目的技術(shù)資料、商業(yè)秘密、施工方案、結(jié)算資料等。雙方應(yīng)采取必要的措施，保證保密信息的安全和保密性。十二、協(xié)議生效與變更1.協(xié)議的生效條件本協(xié)議自雙方簽字蓋章之日起生效。本協(xié)議一式兩份，雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。2.協(xié)議變更的程序與條件本協(xié)議的任何變更或補充，須經(jīng)雙方協(xié)商一致，并簽訂書面協(xié)議。變更后的協(xié)議應(yīng)作為本協(xié)議的組成部分，與本協(xié)議具有同等法律效力。十三、通知與送達1.雙方的通知方式與送達地址雙方在本協(xié)議履行過程中，應(yīng)及時向?qū)Ψ酵ㄖ嘘P(guān)事項。通知方式可以為書面通知、郵件或傳真等。雙方的送達地址如下：甲方的送達地址為：[甲方地址]，聯(lián)系人：[甲方聯(lián)系人]，聯(lián)系方式：[甲方電話]，郵件：[甲方郵箱]。乙方的送達地址為：[乙方地址]，聯(lián)系人：[乙方聯(lián)系人]，聯(lián)系方式：[乙方電話]，郵件：[乙方郵箱]。任何一方變更送達地址的，應(yīng)提前[具體日期]書面通知對方，否則視為原送達地址有效。十四、其他條款1.其他未盡事宜的說明本協(xié)議未涉及的其他事項，雙方應(yīng)按照原合同的約定或相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定執(zhí)行。本協(xié)議的解釋和執(zhí)行均適用[法律法規(guī)]。甲方（發(fā)包方）（蓋章）：____________________法定代