2024年高端裝備制造業(yè)生產(chǎn)基地施工合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL2024年高端裝備制造業(yè)生產(chǎn)基地施工合同本合同目錄一覽第一條合同主體1.1甲方名稱1.2甲方地址1.3甲方聯(lián)系人及聯(lián)系方式1.4乙方名稱1.5乙方地址1.6乙方聯(lián)系人及聯(lián)系方式第二條工程概況2.1工程名稱2.2工程地點(diǎn)2.3工程規(guī)模2.4工程預(yù)算2.5工程周期第三條施工內(nèi)容3.1施工范圍3.2施工標(biāo)準(zhǔn)3.3施工工藝3.4施工材料第四條質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)4.1工程質(zhì)量要求4.2質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)4.3質(zhì)量保證措施第五條合同價格5.1合同總價5.2付款方式5.3付款進(jìn)度5.4價格調(diào)整機(jī)制第六條工期延誤6.1工期延誤的定義6.2工期延誤的責(zé)任及處理方式第七條違約責(zé)任7.1甲方違約責(zé)任7.2乙方違約責(zé)任第八條爭議解決8.1爭議解決方式8.2爭議解決機(jī)構(gòu)第九條合同的變更和解除9.1合同變更的條件9.2合同解除的條件第十條保密條款10.1保密內(nèi)容10.2保密期限10.3違約責(zé)任第十一條不可抗力11.1不可抗力的定義11.2不可抗力的處理方式第十二條合同的生效、變更和終止12.1合同生效條件12.2合同變更條件12.3合同終止條件第十三條合同附件13.1附件清單13.2附件的有效性第十四條其他約定14.1雙方的其他約定14.2約定事項(xiàng)的執(zhí)行和監(jiān)督第一部分：合同如下：第一條合同主體1.1甲方名稱：×××高端裝備制造業(yè)發(fā)展有限公司1.2甲方地址：××省××市××區(qū)××路××號1.3甲方聯(lián)系人及聯(lián)系方式：，電話：138××××××××1.4乙方名稱：×××建筑工程有限公司1.5乙方地址：××省××市××區(qū)××路××號1.6乙方聯(lián)系人及聯(lián)系方式：，電話：139××××××××第二條工程概況2.1工程名稱：2024年高端裝備制造業(yè)生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目2.2工程地點(diǎn)：××省××市××區(qū)××路××號2.3工程規(guī)模：占地面積××平方米，總建筑面積××平方米2.4工程預(yù)算：人民幣××萬元（大寫：玖佰玖拾玖萬元整）2.5工程周期：自開工之日起至竣工驗(yàn)收合格之日止，共計(jì)×個月第三條施工內(nèi)容3.1施工范圍：包括但不限于土建工程、安裝工程、裝飾工程、園林綠化工程等3.2施工標(biāo)準(zhǔn)：符合國家及行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范要求3.3施工工藝：乙方應(yīng)采用成熟、先進(jìn)的施工工藝，保證工程質(zhì)量3.4施工材料：乙方應(yīng)按照甲方提供的材料清單和品牌要求進(jìn)行采購第四條質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)4.1工程質(zhì)量要求：達(dá)到國家及行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，符合設(shè)計(jì)文件要求4.2質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)：按照《建筑工程質(zhì)量驗(yàn)收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)》進(jìn)行驗(yàn)收4.3質(zhì)量保證措施：乙方應(yīng)建立健全質(zhì)量管理體系，加強(qiáng)過程質(zhì)量控制第五條合同價格5.1合同總價：人民幣××萬元（大寫：玖佰玖拾玖萬元整）5.2付款方式：按工程進(jìn)度分階段支付5.3付款進(jìn)度：自乙方完成合同約定的工程量后，甲方按進(jìn)度支付相應(yīng)款項(xiàng)5.4價格調(diào)整機(jī)制：合同執(zhí)行期間，如遇材料價格波動、政策調(diào)整等不可抗力因素，雙方可協(xié)商調(diào)整合同價格第六條工期延誤6.1工期延誤的定義：因乙方原因?qū)е鹿こ踢M(jìn)度滯后于合同約定的工期6.2工期延誤的責(zé)任及處理方式：乙方應(yīng)承擔(dān)因工期延誤產(chǎn)生的違約金，具體金額雙方協(xié)商確定。如乙方不能在約定工期內(nèi)完成工程，甲方有權(quán)解除合同，并要求乙方支付違約金及損失賠償金第七條違約責(zé)任7.1甲方違約責(zé)任：甲方未按約定支付工程款項(xiàng)，應(yīng)承擔(dān)違約金及損失賠償金7.2乙方違約責(zé)任：乙方未按約定完成工程，應(yīng)承擔(dān)違約金及損失賠償金，如嚴(yán)重違約導(dǎo)致合同解除，乙方還需賠償甲方因此造成的損失第八條爭議解決8.1爭議解決方式：雙方發(fā)生合同爭議時，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。8.2爭議解決機(jī)構(gòu)：合同簽訂地人民法院第九條合同的變更和解除9.1合同變更的條件：合同執(zhí)行過程中，如遇特殊情況，需對合同內(nèi)容進(jìn)行變更的，雙方可協(xié)商一致進(jìn)行變更。9.2合同解除的條件：合同執(zhí)行過程中，如一方嚴(yán)重違約，導(dǎo)致合同無法繼續(xù)履行，另一方有權(quán)解除合同。第十條保密條款10.1保密內(nèi)容：雙方在合同執(zhí)行過程中所獲悉的對方商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、市場信息等。10.2保密期限：自合同簽訂之日起至合同解除或終止之日起兩年。10.3違約責(zé)任：違反保密義務(wù)的一方應(yīng)承擔(dān)違約金，并賠償因此給對方造成的損失。第十一條不可抗力11.1不可抗力的定義：指不能預(yù)見、不能避免并不能克服的客觀情況，如自然災(zāi)害、社會事件等。11.2不可抗力的處理方式：雙方應(yīng)立即協(xié)商，采取措施減輕不可抗力造成的影響。如不可抗力導(dǎo)致合同無法履行，雙方可協(xié)商解除合同，并互相免除責(zé)任。第十二條合同的生效、變更和終止12.1合同生效條件：本合同自雙方簽字或蓋章之日起生效。12.2合同變更條件：合同變更應(yīng)采取書面形式，經(jīng)雙方簽字或蓋章確認(rèn)后生效。12.3合同終止條件：合同執(zhí)行完畢，雙方辦理驗(yàn)收手續(xù)，結(jié)清款項(xiàng)后終止。第十三條合同附件13.1附件清單：附件清單詳見附件一。13.2附件的有效性：附件與合同具有同等法律效力，視為合同的一部分。第十四條其他約定14.1雙方的其他約定：本合同未盡事宜，雙方可另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。14.2約定事項(xiàng)的執(zhí)行和監(jiān)督：雙方應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行合同約定，互相監(jiān)督，確保合同順利履行。第二部分：第三方介入后的修正第一條第三方介入的定義及范圍1.1第三方：指除甲方和乙方之外，與本合同有關(guān)聯(lián)的各方，包括但不限于中介方、監(jiān)理方、設(shè)計(jì)方、材料供應(yīng)商等。1.2第三方介入：指在合同執(zhí)行過程中，第三方參與合同的履行，包括但不限于提供服務(wù)、供應(yīng)材料、進(jìn)行監(jiān)理等。第二條第三方介入的程序和要求2.1第三方介入程序：第三方如需介入合同，應(yīng)向甲方和乙方提出書面申請，并經(jīng)雙方協(xié)商一致后，簽訂書面補(bǔ)充協(xié)議，明確第三方的權(quán)利和義務(wù)。2.2第三方介入要求：第三方應(yīng)具備相應(yīng)的資質(zhì)和能力，符合國家及行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，并遵守合同的約定。第三條第三方的主要責(zé)任和義務(wù)3.1第三方應(yīng)按照合同約定和相關(guān)法律法規(guī)的要求，認(rèn)真履行其在合同中的義務(wù)，確保工程質(zhì)量、安全及進(jìn)度。3.2第三方應(yīng)保證其提供的服務(wù)、材料等符合國家及行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，不得損害甲方和乙方的合法權(quán)益。3.3第三方應(yīng)對其在合同履行過程中產(chǎn)生的債務(wù)、侵權(quán)等行為承擔(dān)法律責(zé)任。第四條第三方與甲乙方的關(guān)系4.1第三方與甲方、乙方之間是獨(dú)立的合同關(guān)系，第三方對甲方、乙方不承擔(dān)任何合同義務(wù)及法律責(zé)任。4.2甲方、乙方與第三方之間的合同糾紛，不影響甲方、乙方之間的合同關(guān)系。第五條第三方責(zé)任限額5.1第三方責(zé)任限額：第三方應(yīng)對其違約、侵權(quán)等行為承擔(dān)的責(zé)任限額，按照合同約定及法律規(guī)定執(zhí)行。5.2如第三方未能履行其合同義務(wù)，導(dǎo)致甲方、乙方損失的，第三方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。5.3甲方、乙方均有權(quán)依法向第三方追償損失，第三方不得拒絕。第六條第三方介入對合同其他各方的影響6.1第三方介入不影響合同其他各方的權(quán)利和義務(wù)，各方應(yīng)繼續(xù)履行合同約定。6.2第三方介入不影響合同的履行期限、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、價格等核心條款。第七條第三方介入的變更和解除7.1第三方介入的變更：如需變更第三方介入的內(nèi)容，應(yīng)經(jīng)甲方、乙方及第三方協(xié)商一致，并簽訂書面補(bǔ)充協(xié)議。7.2第三方介入的解除：如第三方未能履行合同義務(wù)，甲方、乙方均有權(quán)解除與第三方的合同關(guān)系。第八條第三方介入的違約責(zé)任8.1第三方違約責(zé)任：第三方未按合同約定履行義務(wù)，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，包括但不限于賠償損失、支付違約金等。8.2甲方、乙方對第三方的違約行為不承擔(dān)任何責(zé)任。第九條第三方介入的爭議解決9.1爭議解決方式：第三方介入引起的爭議，通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。9.2爭議解決機(jī)構(gòu)：合同簽訂地人民法院。第十條甲方、乙方的權(quán)利和義務(wù)10.1甲方、乙方應(yīng)按照合同約定履行各自的義務(wù)，確保工程順利進(jìn)行。10.2甲方、乙方對第三方的介入有權(quán)進(jìn)行監(jiān)督和管理，確保第三方按照合同要求履行義務(wù)。第十一條附件11.1附件清單：詳見附件二。11.2附件的有效性：附件與本合同具有同等法律效力，視為合同的一部分。第三部分：其他補(bǔ)充性說明和解釋說明一：附件列表：附件一：工程設(shè)計(jì)文件附件二：材料供應(yīng)清單附件三：施工進(jìn)度計(jì)劃附件四：質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)附件五：安全防護(hù)措施方案附件六：合同變更協(xié)議附件七：第三方介入?yún)f(xié)議附件八：違約金計(jì)算公式附件九：爭議解決方式確認(rèn)書附件十：保密協(xié)議附件一：工程設(shè)計(jì)文件詳細(xì)要求：包含工程圖紙、設(shè)計(jì)說明書、設(shè)計(jì)變更通知等，需符合國家及行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。附件二：材料供應(yīng)清單詳細(xì)要求：列出所有材料名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等信息，需符合合同約定的品牌和標(biāo)準(zhǔn)。附件三：施工進(jìn)度計(jì)劃詳細(xì)要求：明確施工各階段的開始和結(jié)束時間，包含關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。附件四：質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)詳細(xì)要求：列出工程質(zhì)量驗(yàn)收的具體標(biāo)準(zhǔn)和要求，包括材料、工藝、驗(yàn)收程序等。附件五：安全防護(hù)措施方案詳細(xì)要求：包含施工期間的安全防護(hù)措施，如施工現(xiàn)場管理、個人防護(hù)裝備等。附件六：合同變更協(xié)議詳細(xì)要求：明確合同變更的條件、程序、雙方的權(quán)利和義務(wù)等。附件七：第三方介入?yún)f(xié)議詳細(xì)要求：明確第三方的權(quán)利和義務(wù)、責(zé)任限額、違約責(zé)任等。附件八：違約金計(jì)算公式詳細(xì)要求：列出違約金的計(jì)算公式，明確違約金的計(jì)算方式和金額。附件九：爭議解決方式確認(rèn)書詳細(xì)要求：確認(rèn)雙方選擇的爭議解決方式，如協(xié)商、調(diào)解、訴訟等。附件十：保密協(xié)議詳細(xì)要求：明確保密內(nèi)容、保密期限、違約責(zé)任等。說明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：違約行為：1.甲方未按約定支付工程款項(xiàng)。2.乙方未按約定完成工程。3.第三方未按約定提供服務(wù)或供應(yīng)材料。4.任何一方未履行合同約定的其他義務(wù)。違約責(zé)任認(rèn)定：1.違約金：按合同約定的違約金計(jì)算公式計(jì)算。2.損失賠償金：根據(jù)實(shí)際損失金額計(jì)算，包括直接損失和間接損失。3.工期延誤：按照合同約定的工期延誤處理方式執(zhí)行。4.合同解除：一方嚴(yán)重違約，導(dǎo)致合同無法繼續(xù)履行，另一方有權(quán)解除合同。示例說明：如果甲方未按約定支付工程款項(xiàng)，乙方有權(quán)根據(jù)合同約定的違約金計(jì)算公式要求甲方支付違約金。如果乙方未按約定完成工程，甲方有權(quán)要求乙方支付違約金，并按照合同約定的工期延誤處理方式執(zhí)行。說明三：法律名詞及解釋：1.不可抗力：指不能預(yù)見、不能避免并不能克服的客觀情況，如自然災(zāi)害、社會事件等。2.合同履行：雙方按照合同約定履行各自的義務(wù)，確保合同目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。3.違約金：一方違約時，按照合同約定的計(jì)算公式向另一方支付的違約賠償金。4.損失賠償金：因違約行為導(dǎo)致的實(shí)際損失，包括直接損失和間接損失。5.工期延誤：合同約定的工程完成時間延期。6.合同解除：合同雙方或一方依法解除合同關(guān)系。7.第三方：指除甲方和乙方之