建筑施工合同模板：旅游度假設施

建筑施工合同模板：旅游度假設施合同編號：__________甲方（發(fā)包方）：__________地址：__________聯系電話：__________乙方（承包方）：__________地址：__________聯系電話：__________鑒于甲方為旅游度假設施的建設需要，經雙方友好協商，本著平等、自愿、公平、誠實信用的原則，就建筑施工事項達成如下協議：一、工程概況1.1工程名稱：__________1.2工程地點：__________1.3工程內容：__________1.4工程規(guī)模：__________1.5工程預算：__________二、合同工期2.1開工日期：__________2.2竣工日期：__________2.3工期延誤：如遇不可抗力等特殊情況導致工程無法按時竣工，雙方協商確定延期時間。三、工程質量3.1工程質量標準：按照《建筑工程質量驗收統一標準》及相關專業(yè)驗收規(guī)范執(zhí)行。3.2質量保證：乙方承諾工程質量合格率為100%，如出現質量問題，乙方負責及時修復并承擔相應費用。四、工程造價與支付4.1工程造價：本工程造價為__________元（大寫：__________元整）。4.2支付方式：雙方協商確定支付方式，可采取進度付款、驗收合格付款等方式。4.3支付進度：雙方根據工程進度協商確定支付進度及付款時間。五、合同的履行5.1甲方義務：（1）負責辦理工程所需的相關手續(xù)，提供施工場地；（2）按照約定時間支付工程款項；（3）提供施工所需的水、電、通信等基礎設施；（4）協調解決工程中的不利因素，確保工程順利進行。5.2乙方義務：（1）按照合同約定完成工程，并保證工程質量；（2）按照約定時間提交工程進度報告；（3）遵守國家法律法規(guī)，嚴格按照安全生產要求進行施工；（4）尊重甲方合法權益，不得損害甲方名譽、利益。六、違約責任6.1甲方違約：（1）未按約定時間支付工程款項，乙方有權停工，并要求甲方支付違約金；（2）提供施工場地及基礎設施不滿足工程需要，導致工程無法正常進行，乙方有權要求甲方承擔相應損失；（3）其他違約行為導致工程無法按期完成或質量不達標，甲方應承擔相應責任。6.2乙方違約：（1）未按約定時間完成工程，乙方應支付違約金；（2）工程質量不符合約定，乙方應承擔修復費用及相應損失；（3）其他違約行為導致工程無法按期完成或質量不達標，乙方應承擔相應責任。七、爭議解決雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應通過友好協商解決；如協商不成，任何一方均有權向工程所在地的人民法院提起訴訟。八、其他約定8.1合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，至工程驗收合格且支付完畢為止。8.2本合同一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。甲方（蓋章）：__________乙方（蓋章）：__________簽訂日期：__________一、附件列表：1.工程設計圖紙和技術規(guī)范2.工程預算書和工程量清單3.施工組織設計4.施工方案和安全施工措施5.工程驗收標準和方法6.施工合同的補充協議7.甲方和乙方的資質證明文件8.其他與工程相關的資料和文件二、違約行為及認定：1.甲方違約行為的認定：未按約定時間支付工程款項提供施工場地及基礎設施不滿足工程需要其他違約行為導致工程無法按期完成或質量不達標2.乙方違約行為的認定：未按約定時間完成工程工程質量不符合約定其他違約行為導致工程無法按期完成或質量不達標三、法律名詞及解釋：1.建筑施工合同：雙方約定由乙方承擔建筑施工任務，并支付相應報酬的合同。2.工程質量：工程滿足設計文件、技術規(guī)范和驗收標準的程度。3.工程進度：工程按照約定的時間節(jié)點完成的情況。4.違約金：違約方按照約定支付給守約方的一種經濟補償。5.不可抗力：不能預見、不能避免并不能克服的客觀情況，如自然災害、社會事件等。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.工程款項支付問題：如甲方延遲支付，乙方可以與甲方協商解決，必要時可尋求法律途徑。2.工程質量問題：發(fā)現質量問題應及時通知乙方，要求乙方及時修復并承擔相應費用。3.工期延誤問題：如遇不可抗力等特殊情況導致工期延誤，雙方應協商確定延期時間。4.合同爭議解決：雙方可以通過友好協商解決爭議，如協商不成，可以向人民法院提起訴訟。五、所