高院建筑施工合同：索賠處理

高院建筑施工合同：索賠處理合同編號：__________高院建筑施工合同：索賠處理甲方：__________地址：__________聯(lián)系人：__________聯(lián)系電話：__________乙方：__________地址：__________聯(lián)系人：__________聯(lián)系電話：__________第一條合同范圍1.1本合同適用于乙方按照甲方提供的施工圖紙、施工方案、技術要求及相關規(guī)范進行施工，并按期完成項目的情況。1.2本合同內容包括但不限于：施工圖紙及施工方案的執(zhí)行、施工進度的控制、工程質量的保證、安全生產的管理、工程款的支付與結算以及索賠的處理等。第二條甲方權利與義務2.1甲方應按照合同約定提供施工圖紙、施工方案、技術要求及相關規(guī)范，并保證其準確性、完整性和合法性。2.2甲方應按時提供乙方施工所需的場地、水源、電源、道路等基礎設施，并保障施工現(xiàn)場的安全。2.3甲方應按合同約定支付工程款，并配合乙方完成工程驗收、結算等相關工作。2.4甲方應尊重乙方的知識產權，不得侵犯乙方在施工過程中產生的技術成果。第三條乙方權利與義務3.1乙方應按照甲方提供的施工圖紙、施工方案、技術要求及相關規(guī)范進行施工，并保證施工質量符合相關規(guī)范要求。3.2乙方應按照合同約定的工期完成施工任務，如有特殊情況導致工期延誤，乙方應提前向甲方提出延期申請，并征得甲方同意。3.3乙方應加強施工現(xiàn)場的安全管理，確保施工過程中的安全生產。3.4乙方應做好施工過程中的資料保管和歸檔工作，以便于工程驗收和結算。3.5乙方應在合同約定的期限內，向甲方提出工程款支付申請，并按甲方要求提供相關資料。第四條索賠處理4.1乙方在施工過程中，如遇到不可抗力因素導致施工進度延誤、工程質量問題或其他影響工程正常進行的情況，應及時通知甲方，并提供相關證明材料。甲方應在收到乙方通知后的7個工作日內，根據(jù)實際情況協(xié)商確定索賠金額和工期延期天數(shù)。4.2乙方如因自身原因導致施工進度延誤、工程質量問題或其他影響工程正常進行的情況，應承擔相應的違約責任。4.3甲方如因自身原因導致施工進度延誤、工程質量問題或其他影響工程正常進行的情況，應承擔相應的違約責任。4.4雙方在履行合同過程中，如發(fā)生爭議，應通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。第五條合同的變更、解除與終止5.1合同的變更、解除與終止，應經(jīng)雙方協(xié)商一致，并簽訂書面協(xié)議。5.2合同變更、解除或終止后，乙方應按照甲方要求，妥善處理施工現(xiàn)場，并將相關資料、設備等交還甲方。5.3合同變更、解除或終止后，乙方不得以任何理由要求甲方支付額外費用。第六條違約責任6.1雙方應嚴格履行本合同各項條款，如一方違約，應承擔違約責任，向守約方支付違約金，并賠償因此給對方造成的損失。6.2違約金計算方式為：違約方應支付的違約金金額為合同總價款的__________%。第七條爭議解決7.1雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。7.2訴訟期間，除爭議事項外，雙方仍應繼續(xù)履行合同約定的其他義務。第八條其他約定8.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。8.2本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期至項目竣工驗收合格之日止。甲方（蓋章）：__________乙方（蓋章）：__________簽訂日期：__________一、附件列表：1.施工圖紙2.施工方案3.技術要求及相關規(guī)范4.工程量清單5.工程款的支付憑證6.工期延期申請7.索賠證明材料8.工程驗收報告9.工程結算報告10.違約金計算公式二、違約行為及認定：1.甲方未按約定時間提供施工圖紙、施工方案、技術要求及相關規(guī)范，或提供的內容不準確、不完整、不合法。2.甲方未按時提供乙方施工所需的基礎設施。3.甲方未按約定支付工程款。4.乙方未按約定時間完成施工任務。5.乙方施工質量不符合相關規(guī)范要求。6.乙方未按約定要求向甲方提出工程款支付申請。7.乙方在施工過程中未采取安全生產措施，導致安全事故發(fā)生。8.雙方在履行合同過程中發(fā)生的其他爭議。三、法律名詞及解釋：1.甲方：指合同中的業(yè)主方，負責提供施工圖紙、施工方案、技術要求及相關規(guī)范，并支付工程款。2.乙方：指合同中的施工方，負責按照甲方提供的圖紙、方案等進行施工，并保證施工質量。3.不可抗力：指在合同履行過程中，無法預見、無法避免且無法克服的客觀情況，如自然災害、社會事件等。4.違約金：指一方違約時，應向守約方支付的賠償金。5.索賠：指一方因對方違約或不可抗力等原因，要求對方承擔相應的違約責任或損失賠償。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.施工圖紙、施工方案等不準確、不完整、不合法：乙方應立即向甲方提出異議，要求甲方提供準確的圖紙和方案。2.甲方未按時提供基礎設施：乙方應催促甲方盡快提供，并將延期時間計入工程進度。3.甲方未按約定支付工程款：乙方應向甲方發(fā)出催款通知，要求甲方按時支付。4.乙方未按約定完成施工任務：乙方應承擔違約責任，支付違約金，并按時完成施工任務。5.乙方施工質量不符合規(guī)范：乙方應立即整改，重新施工，并承擔相應費用。6.安全事故發(fā)生：乙方應立即報告甲方，并采取措施防止事故擴大，按約定承擔責任。7.雙方發(fā)生其他爭議：通過友好協(xié)商解決，協(xié)商不成的，可以向法院提起訴訟。五、所有應用場景：1.建筑工程施工合同簽訂。2.施工過程中甲方未按約定提供施工