監(jiān)理工程師考試《建設(shè)工程合同管理》全真習(xí)題及答案二

監(jiān)理工程師考試《建設(shè)工程合同管理》全真習(xí)題及答案二一、判斷題1、轉(zhuǎn)讓是屬于合同主體的變更。()

A、是

B、否2、在法律上，把訂立經(jīng)濟合同的全過程劃分為協(xié)商和簽約兩個階段()

A、是

B、否3、被仲裁機構(gòu)裁定為可撤消的合同，自裁定之日起，合同不再具備法律效率()

A、是

B、否4、業(yè)主或監(jiān)理單位任何一方向另一方要求的賠償，若沒有遵守索賠程序，就喪失了索賠的權(quán)利。()

A、是

B、否5、若工程師進(jìn)行合同規(guī)定之外的檢查工作，致使工程暫停，承包商均有權(quán)索賠。()

A、是

B、否6、FIDIC條款10.1款載明，承包商應(yīng)在收到中標(biāo)函之后28天內(nèi)，提供履約擔(dān)保。()

A、是

B、否7、招標(biāo)是要約，投標(biāo)是承諾。()

A、是

B、否8、編制標(biāo)底應(yīng)根據(jù)設(shè)計文件、投標(biāo)文件、標(biāo)準(zhǔn)、定額等()

A、是

B、否

C、是

D、否9、根據(jù)《經(jīng)濟合同法》的規(guī)定，經(jīng)濟合同不包括技術(shù)合同()

A、是

B、否10、《公路工程施工監(jiān)理合同范本》規(guī)定業(yè)主經(jīng)與監(jiān)理單位協(xié)商后方可要求監(jiān)理單位更換不稱職的監(jiān)理人員()

A、是

B、否11、施工招標(biāo)的招標(biāo)廣告屬于要約()

A、是

B、否12、根據(jù)《經(jīng)濟合同法》的規(guī)定，經(jīng)濟合同不包括技術(shù)合同()

A、是

B、否轉(zhuǎn)自學(xué)易網(wǎng)13、招標(biāo)是要約，投標(biāo)是承諾。()

A、是

B、否14、根據(jù)FIDIC條款的有關(guān)規(guī)定，計量一般用凈值計量。()

A、是

B、否15、FIDIC條款10.1款載明，承包商應(yīng)在收到中標(biāo)函之后28天內(nèi)，提供履約擔(dān)保。()

A、是

B、否16、合同的變更和解除，不影響當(dāng)事人要求賠償損失的權(quán)利。()

A、是

B、否17、索賠對業(yè)主不利()

A、是

B、否18、清單上的數(shù)量是承包人實際完成的數(shù)量。()

A、是

B、否19、若投標(biāo)人的報價明顯低于標(biāo)底15％，且不能證明能按規(guī)定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和工期完成招標(biāo)工程的，則該報價作廢標(biāo)處理。()

A、是

B、否20、代位權(quán)的行使以債權(quán)人怠于行使到期債權(quán)危害債權(quán)人的債權(quán)實現(xiàn)為要件。()

A、是

B、否二、單項選擇題1、施工合同文本規(guī)定，承包人要求的延期開工應(yīng)()。

A、經(jīng)工程師批準(zhǔn)

B、經(jīng)發(fā)包人批準(zhǔn)

C、由承包人自行決定

D、由承包人通知發(fā)包人2、工程師直接向分包人發(fā)布了錯誤指令，分包人經(jīng)承包人確認(rèn)后實施，但該錯誤指令導(dǎo)致分包工程返工，為此分包人向承包人提出費用索賠，承包人()。

A、以不屬于自己的原因拒絕索賠要求

B、認(rèn)為要求合理，先行支付后再向業(yè)主索賠

C、不予支付，以自己的名義向工程師提交索賠報告

D、不予支付，以分包商的名義向工程師提交索賠報告轉(zhuǎn)自學(xué)易網(wǎng)3、工程師在處理索賠時應(yīng)注意自己的權(quán)力范圍，下列情形中的()不屬于工程師的權(quán)力。

A、檢查承包人現(xiàn)場同期的記錄

B、指示承包人縮短合同工期

C、當(dāng)工程師與承包人就補償達(dá)不成一致時，工程師單方面作出處理決定

D、把批準(zhǔn)的索賠要求納入該月的工程進(jìn)度款中4、在現(xiàn)場考察時招標(biāo)單位向投標(biāo)單位介紹工程情況，投標(biāo)人由此得出的推論是()。

A、由業(yè)主負(fù)責(zé)

B、由設(shè)計單位負(fù)責(zé)

C、由承包商負(fù)責(zé)

D、由業(yè)主與承包商各負(fù)一半5、發(fā)包人供應(yīng)的材料設(shè)備運抵現(xiàn)場經(jīng)過清點后，應(yīng)當(dāng)由()保管。

A、發(fā)包人

B、承包人

C、工程師

D、發(fā)包人與承包人共同6、因總監(jiān)理工程師在施工階段管理不當(dāng)，給承包人造成了損失，承包人應(yīng)當(dāng)要求()給予補償。

A、監(jiān)理人

B、總監(jiān)理工程師

C、發(fā)包人

D、發(fā)包人和監(jiān)理人7、駐地監(jiān)理工程師代表的工作，應(yīng)直接對()負(fù)責(zé)。

A、業(yè)主

B、監(jiān)理工程師

C、承包商

D、分包商轉(zhuǎn)自學(xué)易網(wǎng)8、按施工合同示范文本規(guī)定，施工現(xiàn)場內(nèi)由承包人采購用于工程的材料和待安裝設(shè)備，應(yīng)當(dāng)由()辦理保險。

A、發(fā)包人

B、承包人

C、發(fā)包人和承包人共同

D、監(jiān)理人9、頒發(fā)接收證書之日即為（）。

A、竣工日

B、合同解除日

C、缺陷責(zé)任期結(jié)束日

D、完工日10、設(shè)計招標(biāo)應(yīng)采用（）方式進(jìn)行招標(biāo)。

A、公開

B、邀請

C、詢價

D、方案競選11、能夠作為保證人的為()。

A、法人的職能部門

B、公司

C、學(xué)校

D、幼兒園12、某訂購合同300t水泥的合同內(nèi)列明第一批供貨200t，第二批供貨100t，并約定了逾期交貨的違約金。第一批水泥按時交貨，第二批水泥雖遲于合同約定15天交貨，但未對工程施工產(chǎn)生不利影響，則采購方()。

A、不必追究對方的違約責(zé)任

B、按300t的數(shù)量計算違約金

C、按100t的貨款計算違約金

D、按逾期15天的時間計算違約金13、承包人采購的材料，在使用前應(yīng)（）。

A、按工程師的要求進(jìn)行檢驗

B、由發(fā)包人負(fù)責(zé)檢驗

C、檢驗費由發(fā)包人承擔(dān)

D、不合格可使用14、承包人負(fù)責(zé)采購的材料和設(shè)備，應(yīng)()。

A、發(fā)包人負(fù)責(zé)檢驗試驗，費用發(fā)包人承擔(dān)

B、發(fā)包人負(fù)責(zé)檢驗試驗，費用承包人承擔(dān)

C、承包人負(fù)責(zé)檢驗試驗，費用承包人承擔(dān)

D、承包人負(fù)責(zé)檢驗試驗，費用發(fā)包人承擔(dān)轉(zhuǎn)自學(xué)易網(wǎng)15、工程建設(shè)施工由于設(shè)計方面的原因造成質(zhì)量缺陷，由施工單位負(fù)責(zé)維修，其費用()。

A、由施工單位直接向設(shè)計單位索賠

B、由設(shè)計單位全額承擔(dān)

C、由建設(shè)單位全額承擔(dān)

D、通過建設(shè)單位向設(shè)計單位索賠，不足部分由建設(shè)單位負(fù)責(zé)16、《建設(shè)工程施工合同》規(guī)定的設(shè)計變更范疇不包括()。

A、增加合同中約定的工程量

B、刪減承包范圍的工作內(nèi)容交給其他人實施

C、改變承包人原計劃的工作順序和時間

D、更改工程有關(guān)部分的標(biāo)高17、債務(wù)人或者第三人不轉(zhuǎn)移其財產(chǎn)的占有，將該財產(chǎn)作為債權(quán)的擔(dān)保是()。

A、定金

B、抵押

C、質(zhì)押

D、留置18、與邀請招標(biāo)相比，公開招標(biāo)的最大優(yōu)點是()。

A、節(jié)省招標(biāo)費用

B、招標(biāo)時間短

C、減小合同履行過程中承包不違約的風(fēng)險

D、競爭激烈19、如果由于第三方的原因使監(jiān)理工作受到阻礙或延誤，以致增加了工程量或持續(xù)時間，增加的工作量應(yīng)視為()。

A、正常監(jiān)理工作

B、附加監(jiān)理工作

C、額外監(jiān)理工作

D、新的委托監(jiān)理合同工作轉(zhuǎn)自學(xué)易網(wǎng)20、仲裁委員會的裁決，當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)履行。一方當(dāng)事人不履行，另一方當(dāng)事人可以向()申請執(zhí)行。

A、行政管理機關(guān)

B、人民法院

C、仲裁委員會

D、調(diào)解委員會21、建設(shè)工程勘察合同法律關(guān)系的客體是指()。

A、物

B、智力成果

C、行為

D、財22、能夠留置的財產(chǎn)僅限于（）。

A、不動產(chǎn)

B、動產(chǎn)

C、專利權(quán)

D、財產(chǎn)權(quán)23、在施工合同履行中，發(fā)包人按合同約定購買了玻璃，現(xiàn)場交貨前未通知承包人派代表共同進(jìn)行現(xiàn)場交貨清點，單方檢驗接收后直接交承包人的倉庫保管員保管，施工使用時發(fā)現(xiàn)部分玻璃損壞，則應(yīng)由()。

A、保管員負(fù)責(zé)賠償損失

B、發(fā)包人承擔(dān)損失責(zé)任

C、承包人負(fù)責(zé)賠償損失

D、發(fā)包人與承包人共同承擔(dān)損失責(zé)任24、監(jiān)理機構(gòu)為執(zhí)行監(jiān)理任務(wù)所需的工程資料，應(yīng)由()。

A、監(jiān)理人自費收集

B、向委托人付費索取

C、向設(shè)計人付費索取

D、委托人免費提供25、按照施工合同示范文本的規(guī)定，發(fā)包人的主要工作有()。

A、保證施工噪音符合環(huán)保規(guī)定

B、提供進(jìn)度統(tǒng)計報表

C、開通專用條款約定的施工場地內(nèi)的交通干道

D、做好施工現(xiàn)場地下管線的保護轉(zhuǎn)自學(xué)易網(wǎng)26、業(yè)主在得到承包人動員預(yù)付款保函后，支付動員預(yù)付款的最長時間不得超過()。

A、14天

B、7天

C、21天

D、28天27、要約人要撤銷要約，撤銷要約通知應(yīng)在（）到達(dá)對方。

A、要約到達(dá)對方之前

B、對方發(fā)出承諾之前

C、對方承諾要達(dá)要約人之前

D、對方承諾生效之后28、施工中的費用索賠出現(xiàn)的原因是()

A、只限定事件引起的補償

B、只限定當(dāng)事人違約而提出的賠償

C、非自身的原因，且實際造成了損失，應(yīng)由對方承擔(dān)責(zé)任的補償或賠償

D、不包括因第三者過錯造成的損失的補償或賠償29、FIDIC施工合同條件規(guī)定，不可預(yù)見的物質(zhì)條件，是指一個有經(jīng)驗的承包商至()前不能合理預(yù)見的物質(zhì)條件。

A、基準(zhǔn)日期

B、提交投標(biāo)書日期

C、簽訂協(xié)議書日期

D、現(xiàn)場考察日期30、下列關(guān)于解決合同爭議的表述中，()是正確的。

A、對裁決結(jié)果不服，可向法院起訴

B、爭議雙方均可單方面要求仲裁

C、當(dāng)事人不必經(jīng)調(diào)解解決合同爭議

D、對法院一審判決不服，可申請仲裁31、發(fā)包人收到工程竣工報告后（）天內(nèi)，組織專家驗收組，制定驗收方案。

A、7

B、14

C、28

D、56轉(zhuǎn)自學(xué)易網(wǎng)32、施工中如果出現(xiàn)設(shè)計變更和工程量增加的情況，按照施工合同示范文本通用條款規(guī)定，()。

A、發(fā)包人應(yīng)在14天內(nèi)直接確認(rèn)順延的工期，通知承包人

B、工程師應(yīng)在14天內(nèi)直接確認(rèn)順延的工期，通知承包人

C、承包人應(yīng)在14天內(nèi)直接確認(rèn)順延的工期，通知工程師

D、承包人應(yīng)在14天內(nèi)將自己認(rèn)為應(yīng)順延的工期報告工程師33、在施工過程中，工程師在收到承包人提出的順延工期的書面報告后()天內(nèi)予以確認(rèn)答復(fù)。

A、3

B、7

C、14

D、2834、依據(jù)《擔(dān)保法》規(guī)定，擔(dān)保人必須是第三人的擔(dān)保方式是（）。

A、保證

B、質(zhì)押

C、定金

D、留置35、當(dāng)事人以土地使用權(quán)抵押的，抵押合同自()之日起生效。

A、簽訂

B、登記

C、履行

D、主合同生效36、《合同法》規(guī)定的“抗辯權(quán)”是指，一方有違約行為時對方有權(quán)()。

A、撤回合同

B、撤銷合同

C、解除合同

D、中止履行義務(wù)37、監(jiān)理工程師通知承包商進(jìn)行工程計量后，承包商在約定時間未派人參加計量，則()。

A、監(jiān)理工程師應(yīng)推遲計量時間

B、監(jiān)理工程師單獨計量無效

C、監(jiān)理工程師單獨計量有效

D、監(jiān)理工程師可不必在計量轉(zhuǎn)自學(xué)易網(wǎng)38、在工程建設(shè)的過程中，()是最為常用的一種擔(dān)保方式。

A、抵押

B、留置

C、保證

D、定金39、發(fā)包人不按時支付預(yù)付款，承包人在規(guī)定時間（）天后向發(fā)包人發(fā)出預(yù)付通知。

A、5

B、7

C、14

D、2840、按照施工合同的規(guī)定，從開工之日起至（）止的日歷天數(shù)為承包人的施工期，據(jù)此與合同工期比較判定承包人是提前竣工還是延誤竣工。

A、承包人提請竣工驗收前自檢合格日

B、承包人提供竣工資料和竣工驗收報告日

C、開始竣工檢驗日

D、竣工驗收合格工程師在檢驗記錄簽字日41、下列合同不適用合同法的是()。

A、買賣合同

B、借款合同

C、委托合同

D、收養(yǎng)合同42、發(fā)包人在收到竣工結(jié)算報告及結(jié)算資料后（）天內(nèi)仍不支付價款，承包人可以與發(fā)包人協(xié)議將工程折價變賣。

A、7

B、14

C、28

D、5643、表見代理的法律后果由()承擔(dān)。

A、無權(quán)代理人

B、被代理人

C、善意相對人

D、合同擔(dān)保人44、合同中當(dāng)事人約定了違約金，也約定了定金。合同履行過程中發(fā)生違約后，（）。

A、未違約一方可以選擇定金或違約金要求對方賠償

B、違約一方可以選擇定金或違約金承擔(dān)違約賠償責(zé)任

C、未違約方可以同時采用定金和違約金要求對方賠償

D、違約金和定金的約定同時無效，需采用其他方式追究違約責(zé)任轉(zhuǎn)自學(xué)易網(wǎng)45、某設(shè)備安裝施工合同約定的開工日為2月1日。由于土建承包人延誤竣工，導(dǎo)致安裝承包人實際于2月10日開工。安裝承包人在5月1日安裝完畢并向工程師提交了竣工驗收報告，5月10日開始進(jìn)行5天啟動連續(xù)試車，結(jié)果表明施工安裝有缺陷。安裝承包人按照工程師的指示進(jìn)行了調(diào)試工作，并于5月25日再次提交請求驗收報告。5月26日再次試車后表明安裝工作滿足合同規(guī)定的要求，參與試車有關(guān)各方于6月1日簽署了同意移交工程的文件。應(yīng)以()的時間與合同工期比較，判定承包人是提前竣工還是延誤竣工。

A、2月1日至5月10日

B、2月1日至5月25日

C、2月10日至5月26日

D、2月10日至6月1日46、設(shè)計招標(biāo)文件與施工招標(biāo)文件的主要不同點之一，是設(shè)計招標(biāo)文件中沒有()。

A、合同條件

B、投標(biāo)須知

C、工程量清單

D、項目說明書47、為了正確區(qū)分合同風(fēng)險的責(zé)任歸屬，F(xiàn)IDIC施工合同條件中定義的“基準(zhǔn)日”是指()。

A、投標(biāo)截止日

B、風(fēng)險事件發(fā)生日

C、投標(biāo)截止日前第28天

D、承包商接到中標(biāo)通知書日48、業(yè)主指定的分包商，在施工中受到非自身原因造成損害時，他應(yīng)向()提交索賠報告。

A、業(yè)主

B、總承包商

C、監(jiān)理工程師

D、業(yè)主或監(jiān)理工程師轉(zhuǎn)自學(xué)易網(wǎng)49、合同履行的前提和依據(jù)是（）。

A、有效的合同

B、合同法

C、誠實信用原則

D、合同生效50、在合同權(quán)利義務(wù)終止的原因中，()是最主要和最常見的原因。

A、債務(wù)清償

B、合同解除

C、免除債務(wù)

D、債務(wù)抵消51、采用FIDFIC合同條件的施工合同，計入合同總價內(nèi)的暫定金額使用權(quán)由()控制。

A、業(yè)主

B、監(jiān)理工程師

C、總包商

D、分包商52、FIDIC合同條件下，當(dāng)業(yè)主與承包商發(fā)生合同爭議時，首先()。

A、由工程師對爭議事項作出決定

B、雙方友好協(xié)商

C、申請仲裁

D、提起訴訟53、《施工合同(示范文本)》規(guī)定，合同變更價款不應(yīng)()。

A、低于中標(biāo)人報價單的競爭性水平

B、按合同已有的價格變更合同價款

C、參照類似的價格變更合同價款

D、由承包人提出適當(dāng)變更價格，經(jīng)工程師確認(rèn)后執(zhí)行54、投標(biāo)人在投標(biāo)過程中出現(xiàn)()時，招標(biāo)人可以沒收投標(biāo)保證金。

A、投標(biāo)文件的密封不符合招標(biāo)文件的要求

B、投標(biāo)文件中附有招標(biāo)人不能接受的條件

C、購買招標(biāo)文件后不遞交投標(biāo)文件

D、拒絕簽字確認(rèn)評標(biāo)委員會對投標(biāo)書中錯誤的修正轉(zhuǎn)自學(xué)易網(wǎng)55、下列關(guān)于解決合同爭議的表述中，()是正確的。

A、對裁決結(jié)果不服，可向法院起訴

B、爭議雙方均可單方面要求仲裁

C、當(dāng)事人不必經(jīng)調(diào)解解決合同爭議

D、對法院一審判決不服，可申請仲裁56、依據(jù)《合同法》，合同生效后，當(dāng)事人就履行費用的負(fù)擔(dān)不明的，應(yīng)由()。

A、履行義務(wù)一方負(fù)擔(dān)

B、債權(quán)人一方負(fù)擔(dān)

C、債權(quán)人、債務(wù)人平均分擔(dān)

D、由監(jiān)理工程師裁定57、具有合同撤銷權(quán)的當(dāng)事人自知道撤銷事由之日起()內(nèi)沒有行使撤銷權(quán)，撤銷權(quán)消失。

A、3個月

B、6個月

C、1年

D、2年58、下列關(guān)于合同履行中的債權(quán)轉(zhuǎn)讓和債務(wù)轉(zhuǎn)移的說法不正確的是()。

A、是合同當(dāng)事人雙方基于合同內(nèi)的約定

B、債權(quán)轉(zhuǎn)讓和債務(wù)轉(zhuǎn)移可以分為債務(wù)人向第三人履行債務(wù)和由第三人向債權(quán)人履行債務(wù)

C、合同當(dāng)事人之間的債權(quán)和債務(wù)關(guān)系因此改變

D、合同當(dāng)事人之間的債權(quán)和債務(wù)關(guān)系并不因此而改變59、依據(jù)《擔(dān)保法》規(guī)定，擔(dān)保人必須是第三人的擔(dān)保方式是()。

A、保證

B、質(zhì)押

C、定金

D、留置60、依據(jù)材料采購合同的約定，供貨方對()承擔(dān)責(zé)任。

A、因使用不當(dāng)導(dǎo)致的質(zhì)量下降

B、到貨檢驗時采購方提出的質(zhì)量異議

C、因交貨后保管不善導(dǎo)致的質(zhì)量下降

D、超過合同約定時間采購方提出的質(zhì)量異議轉(zhuǎn)自學(xué)易網(wǎng)61、駐地監(jiān)理工程師代表的工作，應(yīng)直接對()負(fù)責(zé)。

A、業(yè)主

B、監(jiān)理工程師

C、承包商

D、分包商62、為了正確區(qū)分合同風(fēng)險的責(zé)任歸屬，F(xiàn)IDIC施工合同條件中定義的"基準(zhǔn)日"是指()。

A、投標(biāo)截止日

B、風(fēng)險事件發(fā)生日

C、投標(biāo)截止日前第28天

D、承包商接到中標(biāo)通知書日63、設(shè)計合同生效后，委托方應(yīng)向承包方交付定金，設(shè)計任務(wù)的定金估算設(shè)計費的()。

A、15%

B、20%

C、25%

D、30%64、施工合同示范文本通用條款規(guī)定，施工中，發(fā)包人供應(yīng)的材料由承包人負(fù)責(zé)檢查試驗后用于工程，但隨后又發(fā)現(xiàn)材料有質(zhì)量問題，此時應(yīng)由()。

A、發(fā)包人追加合同價款，相應(yīng)順延工期

B、發(fā)包人追加合同價款，工期不予順延

C、承包人承擔(dān)發(fā)生的費用，相應(yīng)順延工期

D、承包人承擔(dān)發(fā)生的費用，工期不予順延65、按照市場行情約定價格的合同，合同履行時市場行情發(fā)生波動，則（）。

A、價格上漲按原價格執(zhí)行，價格下降按新價格執(zhí)行

B、價格下降按原價格執(zhí)行，價格上漲按新價格執(zhí)行

C、無論上漲還是下降均按新價格執(zhí)行

D、無論上漲還是下降均按原合同價執(zhí)行轉(zhuǎn)自學(xué)易網(wǎng)66、雙方惡意串通，訂立的損害國家或第三人利益的合同，其法律后果是()。

A、返還財產(chǎn)

B、追繳財產(chǎn)

C、賠償損失

D、繼續(xù)履行67、監(jiān)理合同中的附加工作是指()

A、因其他方原因使監(jiān)理工作受阻而增加的監(jiān)理工作

B、監(jiān)理合同范圍內(nèi)的工作

C、因業(yè)主原因終止監(jiān)理合同的善后工作

D、因業(yè)主原因終止監(jiān)理業(yè)務(wù)后又恢復(fù)時的準(zhǔn)備工作68、《施工合同(示范文本)》規(guī)定，承發(fā)包雙方可通過()，約定具體工程項目雙方的權(quán)利義務(wù)。

A、協(xié)議書

B、通用條款

C、投標(biāo)書

D、專用條款69、以下文件均成為施工合同文件的組成部分，但從文件的解釋順序來看，()是錯的。

A、合同協(xié)議書、中標(biāo)通知書

B、施工合同通用條件、施工合同專用條件

C、標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)技術(shù)文件、圖紙

D、投標(biāo)書、工程量清單70、如果法律和當(dāng)事人雙方對合同的形式、程序均沒有特殊要求時，()日合同成立。

A、要約生效

B、承諾生效

C、雙方當(dāng)事人簽字或者蓋章

D、附生效期限的合同期限界至71、違反經(jīng)濟合同的當(dāng)事人支付了違約金和賠償金后，對方仍要要求繼續(xù)履行合同時，違約方()。

A、應(yīng)在對方同意變更合同約定的違約責(zé)任條款后再繼續(xù)履行合同

B、在繼續(xù)履行過程中可更換標(biāo)的

C、必須按合同條款繼續(xù)履行合同

D、可拒絕繼續(xù)履行合同轉(zhuǎn)自學(xué)易網(wǎng)72、施工合同雙方對工程質(zhì)量有爭議，應(yīng)由專用條款約定的（）鑒定。

A、工程師

B、工程質(zhì)量監(jiān)督部門

C、仲裁機構(gòu)

D、政府行政部門73、勘察招標(biāo)中，發(fā)包人不履行合同時，發(fā)包人（）。

A、無權(quán)要求返還定金

B、有權(quán)要求返還定金

C、無權(quán)要求返還定金且需支付違約金

D、只能要求返還定金的一半74、評標(biāo)過程中的邀請投標(biāo)人澄清問題會，主要討論()。

A、變更投標(biāo)工期

B、變更投標(biāo)報價

C、投標(biāo)書中含有的技術(shù)細(xì)節(jié)

D、中標(biāo)通知書的主要內(nèi)容75、在采用格式條款的合同中，提供格式條款一方對可能造成人身傷害而免除其責(zé)任的條款()。

A、有效

B、無效

C、經(jīng)公證后有效

D、被拒絕后無效76、可調(diào)價格合同通常應(yīng)用于（）的施工合同中。

A、工期較短

B、工程較復(fù)雜

C、小型工程

D、工期較長77、關(guān)于無效合同，下列說法錯誤的是（）。

A、違反了法律規(guī)定的條件

B、自訂立起就沒有法律效力

C、不受到法律保護

D、自宣布無效之日起無效轉(zhuǎn)自學(xué)易網(wǎng)78、經(jīng)過公證后，具有強制執(zhí)行效力的文書是()。

A、遺囑文書

B、施工合同文書

C、保險合同文書

D、追償債款的債權(quán)文書79、FIDIC合同條件規(guī)定，（）之后，工程師就無權(quán)再指示承包商進(jìn)行任何施工工作。

A、頒發(fā)工程移交證書

B、履約證書

C、簽發(fā)最終支付證書

D、承包商提交結(jié)清單80、FIDIC條款60條是()

A、支付的核心條款

B、工程變更的核心條款

C、索賠應(yīng)遵循的程序

D、工程延期應(yīng)遵循的程序81、以下文件，都是施工合同文件的組成部分，其中()解釋順序是正確的。

A、中標(biāo)通知書合同協(xié)議書

B、合同專用條件合同通用條件

C、工程報價單工程量清單

D、投標(biāo)書及附件中標(biāo)通知書82、工程建設(shè)的過程中，()保證的金額是可以隨時間變化的。

A、施工投標(biāo)保證

B、施工合同的履約保證

C、施工預(yù)付款保證

D、工程保險83、要約人在要約發(fā)生效力之前，而取消要約的意思表示是()。

A、新要約

B、要約撤回

C、再要約

D、要約撤銷84、某設(shè)備安裝施工合同約定的開工日為2月1日。由于土建承包人延誤竣工，導(dǎo)致安裝承包人實際于2月10日開工。安裝承包人在5月1日安裝完畢并向工程師提交了竣工驗收報告，5月10日開始進(jìn)行5天啟動連續(xù)試車，結(jié)果表明施工安裝有缺陷。安裝承包人按照工程師的指示進(jìn)行了調(diào)試工作，并于5月25日再次提交請求驗收報告。5月26日再次試車后表明安裝工作滿足合同規(guī)定的要求，參與試車有關(guān)各方于6月1日簽署了同意移交工程的文件。應(yīng)以()的時間與合同工期比較，判定承包人是提前竣工還是延誤竣工。

A、2月1日至5月10日

B、2月1日至5月25日

C、2月10日至5月26日

D、2月10日至6月1日轉(zhuǎn)自學(xué)易網(wǎng)85、承擔(dān)違約責(zé)任的條件是采用（）。

A、嚴(yán)格責(zé)任原則

B、限制責(zé)任原則

C、公平原則

D、公正原則86、如果合同當(dāng)事人對施工合同一方提出的變更部分條款要求發(fā)生爭議，應(yīng)由()確認(rèn)該部分條款是否可以變更。

A、建設(shè)行政管理部門

B、監(jiān)理單位

C、人民法院

D、設(shè)計院87、招標(biāo)單位在評標(biāo)委員會中人員不得超過三分之一，其他人員應(yīng)來自()。

A、參與竟?fàn)幍耐稑?biāo)人

B、招標(biāo)單位的董事會

C、上級行政主管部門

D、省、市政府部門提供的專家名冊88、根據(jù)《施工合同(示范文本)》的規(guī)定，從合同約定開工日起至()止的日歷天數(shù)為承包人的施工期，據(jù)此與合同工期相比較判定承包人是否工期違約。

A、承包人自檢合格日

B、承包人提交竣工報告日

C、竣工驗收合格工程師簽字日

D、竣工驗收通過，承包人提交竣工驗收報告日轉(zhuǎn)自學(xué)易網(wǎng)89、本人知道他人以自己的名義實施民事行為而不作否認(rèn)表示的，則()。

A、行為人承擔(dān)民事責(zé)任

B、視為不同意

C、本人承擔(dān)民事責(zé)任

D、視為同意90、在施工合同中，屬于承包人應(yīng)當(dāng)完成的工作是()。

A、保護施工現(xiàn)場地下管線

B、辦理土地征用

C、進(jìn)行設(shè)計交底

D、協(xié)調(diào)處理施工現(xiàn)場周圍地下管線的保護91、在合同的訂立中，當(dāng)事人一方向另一方提出訂立合同的要求和合同的主要條款，并限定其在一定期限內(nèi)作出答復(fù)，這種行為是()。

A、談判

B、要約邀請

C、要約

D、承諾92、FIDIC土木工程施工合同條件適用于()。

A、固定總價合同

B、調(diào)值總價合同

C、單價合同

D、成本加酬金合同93、基本設(shè)計招標(biāo)的特點，選擇中標(biāo)人時主要考慮各投標(biāo)書的()。

A、投標(biāo)報價高低

B、設(shè)計完成時間長短

C、工程建設(shè)周期長短

D、設(shè)計方案優(yōu)劣94、經(jīng)濟合同的核心是()，它是當(dāng)事人雙方權(quán)利和義務(wù)的焦點

A、價款

B、違約責(zé)任

C、標(biāo)的

D、履行期限95、FIDIC《施工合同條件》為了合理地分擔(dān)風(fēng)險責(zé)任，定義()為"基準(zhǔn)日"。從此日期后發(fā)生的有經(jīng)驗承包商在投標(biāo)階段不能合理預(yù)見的風(fēng)險歸業(yè)主承擔(dān)。

A、投標(biāo)截止日期前第28天

B、投標(biāo)截止日

C、定標(biāo)日

D、工程師發(fā)布開工令日轉(zhuǎn)自學(xué)易網(wǎng)96、監(jiān)理招標(biāo)中標(biāo)通知書中寫明的委托人接受的合同價，是指工程監(jiān)理的()酬金額。

A、正常工作

B、附加工作

C、額外工作

D、所有工作97、監(jiān)理工程師超過授權(quán)范圍發(fā)布指令，承包商執(zhí)行后導(dǎo)致成本增加，這項額外費用應(yīng)由()。

A、業(yè)主承擔(dān)

B、業(yè)主從監(jiān)理費中扣除，轉(zhuǎn)付給承包方

C、承包方承擔(dān)，因他執(zhí)行的是無效指令

D、監(jiān)理單位給予支付98、由于承包商的原因?qū)е卤O(jiān)理單位延長了監(jiān)理服務(wù)的時間，此工作內(nèi)容應(yīng)屬于()。

A、正常工作

B、附加工作

C、額外工作

D、意外工作99、合同可變更、撤銷的前提是（）。

A、損害國家利益

B、違反法規(guī)

C、當(dāng)事人提出請求

D、當(dāng)事人一方違約100、由于異常惡劣的氣候條件造成的停工是（）。

A、不可原諒延期不給補償費用

B、不可原諒延期但給補償費用

C、可原諒延期且給補償費用

D、可原諒延期但不給補償費用三、多項選擇題1、發(fā)包人出于某種需要希望工程能提前竣工，則他應(yīng)做的工作包括()。

A、向承包人發(fā)出必須提前竣工的指令

B、與承包人協(xié)商并簽訂提前竣工協(xié)議

C、負(fù)責(zé)修改施工進(jìn)度計劃

D、為承包人提供趕工的便利條件

E、減少對工程質(zhì)量的檢測試驗項目轉(zhuǎn)自學(xué)易網(wǎng)2、按照《施工合同文本》規(guī)定，在施工中由于()造成工期延誤，經(jīng)發(fā)包人代表確認(rèn)，竣工日期可以順延。

A、承包人未能及時調(diào)配施工機械

B、發(fā)生不可抗力

C、雨季天數(shù)增多

D、工程量變化和設(shè)計變更

E、一周內(nèi)非承包人原因停電、停水、停氣等造成停工累計超過8小時3、后履行抗辯權(quán)的適用條件包括（）。

A、合同中未約定履行順序

B、合同中約定了履行順序

C、由同一雙務(wù)合同產(chǎn)生互負(fù)的對價給付債務(wù)

D、應(yīng)當(dāng)先履行的對價給付是可能履行的義務(wù)

E、經(jīng)營狀況嚴(yán)重惡化4、《建設(shè)工程施工合同范本》由()組成。

A、協(xié)議書

B、中標(biāo)通知書

C、通用條款

D、工程量清單

E、專用條款5、工程招標(biāo)時，可能造成招標(biāo)失敗的原因有()

A、投標(biāo)單位不足法定數(shù)

B、部分投標(biāo)者未出席開標(biāo)會

C、各投標(biāo)者報價均不合理

D、決標(biāo)前發(fā)現(xiàn)標(biāo)底有某些漏誤6、合同是平等主體的()之間設(shè)立、變更、終止民事權(quán)利義務(wù)關(guān)系的協(xié)議

A、自然人

B、法人

C、其他組織

D、國家機關(guān)轉(zhuǎn)自學(xué)易網(wǎng)7、保險人對事故的賠償應(yīng)遵循的規(guī)定是（）。

A、不得超過保險單明細(xì)表中對應(yīng)的每次事故賠償限額

B、最高賠償責(zé)任不得超過明細(xì)表中列明的累計賠償限額

C、以法院或政府有關(guān)部門裁定的應(yīng)由被保險人償付的金額為準(zhǔn)

D、特殊情況下，賠償不受限制

E、以保險人的裁定為準(zhǔn)8、設(shè)備制造階段的監(jiān)理任務(wù)包括()。

A、使用原材料質(zhì)量的確認(rèn)

B、制造過程重要試驗結(jié)果的質(zhì)量確認(rèn)

C、審查供貨方提供的月報表

D、對發(fā)運設(shè)備前包裝質(zhì)量的檢驗

E、貨物運抵現(xiàn)場后進(jìn)行開箱檢驗9、評標(biāo)的條件是()

A、投標(biāo)單位技術(shù)力量強

B、標(biāo)價合理、工期適當(dāng)

C、有較好的信譽

D、有保證質(zhì)量和安全措施、有保修期內(nèi)進(jìn)行保修的措施

E、主要工種有施工方案、大型工程有施工組織設(shè)計，且先進(jìn)合理、切實可行

F、愿意讓利10、下列情形中，()的合同是可撤銷合同。

A、以欺詐、脅迫手段訂立，損害國家利益

B、因重大誤解而訂立

C、在訂立合同時顯失公平

D、以欺詐、脅迫手段，使對方在違背真實意思情況下訂立

E、違反法律、行政法規(guī)強制性規(guī)定11、《招標(biāo)投標(biāo)法》規(guī)定的招標(biāo)方式包括()。

A、公開招標(biāo)

B、詢價招標(biāo)

C、直接發(fā)包

D、邀請招標(biāo)

E、談判招標(biāo)轉(zhuǎn)自學(xué)易網(wǎng)12、下列對索賠的理解，正確的是（）。

A、合同雙方均有權(quán)索賠

B、是客觀存在的

C、是單方行為

D、前提是經(jīng)濟損失或權(quán)利損害

E、必須經(jīng)對方確認(rèn)13、合同訂立須經(jīng)過()。

A、要約邀請

B、要約

C、承諾

D、簽證

E、公證14、《合同法》規(guī)定，合同權(quán)利義務(wù)終止，不影響合同中（）的效力。

A、清理條款

B、結(jié)算條款

C、質(zhì)量條款

D、風(fēng)險條款

E、目的條款15、法定解除合同的條件包括()等。

A、因不可抗力致使不能實現(xiàn)合同目的

B、當(dāng)事人一方延遲履行主要債務(wù)，經(jīng)催告后在合理期限內(nèi)仍未履行

C、當(dāng)事人約定的解除合同條件成就

D、在履行期限屆滿之前，當(dāng)事人一方表明不履行主要債務(wù)

E、法律規(guī)定的其他情形16、設(shè)計階段監(jiān)理的內(nèi)容包括()。

A、選擇勘察設(shè)計單位

B、組織設(shè)計方案競賽

C、確定設(shè)計使用的技術(shù)參數(shù)

D、審查勘察設(shè)計方案和結(jié)果

E、編制項目概預(yù)算17、關(guān)于對工程量確認(rèn)的說法正確的是（）。

A、只對承包人完成的永久合格工程的工程量進(jìn)行計量

B、承包人收到通知未參加計量，工程師自行計量的結(jié)果有效

C、工程師在計量工程量前24小時通知發(fā)包人派人參加

D、承包人原因造成返工的工程量不予計量

E、工程師未通知承包人參加計量，其計量結(jié)果有效轉(zhuǎn)自學(xué)易網(wǎng)18、建設(shè)工程物資采購合同的當(dāng)事人可以是()。

A、發(fā)包人

B、承包人

C、供貨人

D、供應(yīng)商

E、經(jīng)紀(jì)人19、合同法律關(guān)系由()等要素構(gòu)成。

A、主體

B、客體

C、行為

D、事件

E、內(nèi)容20、根據(jù)《合同法》規(guī)定，生效的要約可因一定事由的發(fā)生而失效，這些事由包括()。

A、要約人依法撤回要約

B、要約人依法撤銷要約

C、拒絕要約的通知到達(dá)要約人

D、受要約人對要約內(nèi)容作出變更

E、承諾期限屆滿，受要約人未作出承諾21、根據(jù)工程項目的特點，設(shè)計合同可以約定，發(fā)包人應(yīng)提供()。

A、規(guī)劃許可文件

B、工程勘察文件

C、工程范圍和規(guī)模

D、批準(zhǔn)的可研報告

E、工程設(shè)計方案22、下列合同與施工合同具有主從關(guān)系的是()

A、勘測設(shè)計合同

B、施工保險合同

C、監(jiān)理服務(wù)合同

D、履約擔(dān)保合同23、下列關(guān)于施工合同履行過程中，有關(guān)隱蔽工程驗收和重新檢驗的提法和做法錯誤的有()。

A、工程師不能按時參加驗收，須在開始驗收前向承包人提出書面延期要求

B、工程師未能按時提出延期要求，不參加驗收，承包人可自行組織驗收

C、工程師未能參加驗收應(yīng)視為該部分工程合格

D、發(fā)包人可不承認(rèn)工程師未能按時參加承包人單獨進(jìn)行的試車記錄

E、由于工程師沒有參與驗收，則不能提出對已經(jīng)隱蔽的工程重新檢驗的要求轉(zhuǎn)自學(xué)易網(wǎng)24、施工招標(biāo)中作為一個獨立合同包，招標(biāo)單位依據(jù)工程的具體內(nèi)容，可區(qū)分不同情況在()范圍內(nèi)進(jìn)行招標(biāo)。

A、全部工程

B、單位工程

C、特殊工程

D、分部分項工程

E、土建工程和安裝工程25、施工招標(biāo)劃分合同工作范圍時，應(yīng)考慮的影響因素包括()

A、有利于本地區(qū)的承包商

B、有利于本系統(tǒng)的承包商

C、施工內(nèi)容的專業(yè)要求

D、避免施工現(xiàn)場的交叉干擾

E、對項目建設(shè)總投資的影響26、債權(quán)人可以留置的合同限于()合同。

A、建設(shè)工程

B、保管

C、運輸

D、加工承攬

E、買賣27、《招標(biāo)投標(biāo)法》規(guī)定的招標(biāo)方式包括()。

A、公開招標(biāo)

B、詢價招標(biāo)

C、直接發(fā)包

D、邀請招標(biāo)

E、談判招標(biāo)28、可以采用委托的方式發(fā)包建設(shè)任務(wù)的是()。

A、國家融資項目

B、搶險救災(zāi)工程

C、涉及國家秘密的工程

D、在建工程主體加層工程

E、施工企業(yè)自建自用工程轉(zhuǎn)自學(xué)易網(wǎng)29、FIDIC施工合同條件規(guī)定的指定分包商，具有()特點。

A、業(yè)主選擇實施部分工程的分包人

B、指定分包商與業(yè)主訂立分包合同

C、承包商負(fù)責(zé)對指定分包商協(xié)調(diào)管理

D、指定分包商的工程款從暫列金額內(nèi)支付

E、指定分包商的違約視為承包商違約30、有關(guān)合同變更的說法，正確的是（）。

A、必須是針對有效合同才可變更

B、合同變更只須經(jīng)當(dāng)事人一方同意

C、合同變更后，必須按變更后的合同履行

D、變更合同是因為合同無效才變更

E、合同變更的內(nèi)容是尚未（或尚未完全）履行的合同31、采用FIDIC《施工合同條件》的工程，進(jìn)度計劃的內(nèi)容一般包括()等。

A、實施工程的計劃進(jìn)度

B、分包商在施工階段的安排

C、重要檢查檢驗的次序和時間

D、保證計劃實施的說明文件

E、滯后于進(jìn)度計劃的責(zé)任32、評標(biāo)工作應(yīng)當(dāng)遵循()的原則

A、公平、公正

B、公開、公平、公正

C、科學(xué)、擇優(yōu)

D、合法、合理、合情33、以下屬于監(jiān)理人的監(jiān)督控制權(quán)的是（）。

A、向承包人提出建議

B、對施工進(jìn)度的監(jiān)督

C、征得委托人同意，發(fā)布開工令

D、對工程上使用的材料和施工質(zhì)量進(jìn)行檢驗

E、工程設(shè)計變更的審批轉(zhuǎn)自學(xué)易網(wǎng)34、設(shè)計合同示范文本中，適用于民用建設(shè)工程設(shè)計的合同，其主要條款包括()。

A、委托設(shè)計任務(wù)的范圍和內(nèi)容