零星工程施工合同范本1

第第頁合同編號:________零星工程施工合同范本1甲方：__________乙方：__________簽訂時間：__________簽訂地點：__________溫馨提示：本合同示范文本只是提供給當事人在簽訂合同時的一種參考，當事人須根據具體實際情況正確選擇適用的條款并作相應的調整，切勿套用，訂立重大合同或者內容復雜的合同最好咨詢相關的法律專業(yè)人士，感謝您的閱讀下載！PAGE頁碼7/NUMPAGES總頁數7一、主體與目的本合同范本1以下簡稱“本合同”，合同當事人如下：甲方（以下簡稱“甲方”）：【甲方全稱】，一家依據中華人民共和國法律設立，具有獨立法人資格的企業(yè)。乙方（以下簡稱“乙方”）：【乙方全稱】，一家依據中華人民共和國法律設立，具有獨立法人資格的企業(yè)。鑒于甲方擁有【項目名稱】的零星工程施工需求，乙方具備相應的施工資質和能力，雙方為明確彼此的權利義務，經友好協商，達成以下合同目的與背景：1.甲方將【項目名稱】的零星工程施工項目委托給乙方負責實施；2.乙方按照甲方的要求和施工標準，完成零星工程施工任務；3.雙方通過本合同，明確工程范圍、質量標準、合同價格、工期等事項，確保工程的順利進行。本合同的簽訂旨在規(guī)范雙方在零星工程施工過程中的行為，確保工程質量和工期滿足甲方要求，同時保障雙方的合法權益。二、價格與支付條款1.標的物價格：雙方經協商一致，確定本合同項下的零星工程施工總價為人民幣【金額】元整（大寫：【金額大寫】元整），該價格為包干價，包括但不限于工程材料費、人工費、施工設備費、管理費、利潤、稅金等所有費用。2.支付方式：甲方采用以下分期支付方式支付合同價款：a)工程開工前，甲方支付乙方合同總價款的30%作為預付款，即人民幣【預付款金額】元整；b)工程進度達到50%時，甲方支付乙方合同總價款的30%，即人民幣【進度款金額】元整；c)工程完工驗收合格后，甲方支付乙方合同總價款的35%，即人民幣【驗收款金額】元整；d)工程質保期滿且無質量問題，甲方支付乙方合同總價款的5%作為質保金，即人民幣【質保金金額】元整。3.支付賬戶：a)乙方指定以下賬戶為收款賬戶：-開戶名：【乙方開戶名】-開戶行：【乙方開戶行】-賬號：【乙方賬號】b)甲方應在支付款項時，將款項支付至乙方指定的收款賬戶，并在轉賬時注明款項用途為本合同工程款。4.逾期支付：若甲方未按約定時間支付款項，每逾期一日，應按逾期款項的千分之五向乙方支付違約金。逾期超過30日，乙方有權暫停施工，直至甲方支付完畢逾期款項及違約金。本合同價格與支付條款的約定，旨在明確雙方在合同履行過程中的經濟權益，確保合同的順利實施。三、履行期限與地點、雙方權利與義務、違約責任1.履行期限：a)乙方應在合同簽訂后【工期】天內完成零星工程施工，并確保工程達到甲方要求的質量標準。b)若因不可抗力因素導致工期延誤，雙方協商適當延長工期。2.履行地點：本合同項下的零星工程施工地點為：【工程地點】，乙方應按照甲方指定地點進行施工。3.雙方權利與義務：a)甲方權利與義務：-施工所需的資料、圖紙等技術文件；-按合同約定支付工程款項；-對工程進度、質量進行監(jiān)督、檢查；-配合乙方辦理相關施工手續(xù)。b)乙方權利與義務：-按照甲方的技術文件和施工要求進行施工；-確保工程質量和安全；-按合同約定完成工程進度，并及時向甲方報告；-依法辦理施工所需的相關手續(xù)。4.違約責任：a)甲方違約：-未能按約定時間支付款項，需支付逾期付款違約金；-未能履行合同約定的其他義務，導致工程無法順利進行，應承擔相應的責任。b)乙方違約：-未能按約定完成工程，需支付逾期完工違約金；-工程質量不符合約定標準，應負責無償返工直至達到標準；-未能履行合同約定的其他義務，應承擔相應的責任。本合同履行期限與地點、雙方權利與義務、違約責任的約定，旨在確保雙方在合同履行過程中嚴格遵守約定，保障工程順利進行，維護雙方合法權益。四、保密條款、爭議解決、合同變更與解除1.保密條款：a)雙方在合同履行過程中所獲悉的對方商業(yè)秘密、技術秘密、市場信息等非公開信息，應予以嚴格保密；b)保密期限自本合同簽訂之日起算，至合同終止或履行完畢后【保密期限】年止；c)未經對方書面同意，任何一方不得向第三方泄露或公開對方的保密信息；d)違反保密義務的一方，應承擔相應的法律責任，并賠償對方因此遭受的損失。2.爭議解決：a)雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應首先通過友好協商解決；b)若協商不成，任何一方均有權向合同簽訂地人民法院提起訴訟；c)訴訟過程中，雙方繼續(xù)履行合同義務，除非一方明確表示放棄或法院判決停止履行。3.合同變更與解除：a)雙方同意，合同的變更或解除必須采用書面形式，經雙方簽字蓋章確認；b)在合同履行過程中，如因不可抗力因素導致合同無法履行，雙方協商一致可變更或解除合同；c)一方嚴重違約，另一方有權書面通知解除合同，并要求違約方承擔相應的賠償責任；d)合同解除后，雙方應根據解除前已履行部分的情況，協商確定合同解除后的善后事宜。本合同保密條款、爭議解決、合同變更與解除的約定，旨在明確雙方在合同履行過程中應承擔的責任，確保合同順利實施，維護雙方合法權益。五、通知與送達、其他條款、簽字蓋章1.通知與送達：a)本合同項下的所有通知、要求、批準、同意等均應以書面形式進行，并送達對方指定的地址；b)通知自發(fā)出之日起第三日視為送達，除非對方在收到通知后及時提出書面異議；c)雙方通訊地址如有變更，應在變更后三日內書面通知對方，否則按原地址送達視為有效；d)雙方確認，本合同約定的通訊地址和聯系方式作為法律文書的送達地址和聯系方式。2.其他條款：a)本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，一式兩份，雙方各執(zhí)一份；b)本合同的附件、補充協議等均為合同不可分割的一部分，具有同等法律效力；c)本合同未盡事宜，雙方可簽訂補充協議予以明確；d)本合同簽訂后，除非法律規(guī)定或雙方協商一致，不得隨意變更或解除合同。3.簽字