2024版裝修公司抹灰施工合同范本

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL2024版裝修公司抹灰施工合同范本本合同目錄一覽1.合同主體及定義1.1甲方名稱及地址1.2乙方名稱及地址2.工程概況2.1工程名稱2.2工程地點2.3工程面積2.4工程預算3.施工內容與要求3.1抹灰施工內容3.2施工質量標準3.3施工時間及進度3.4施工材料及設備4.合同價格與支付4.1合同總價4.2支付方式4.3支付時間及條件4.4工程尾款支付條件5.工期延誤5.1工期延誤的責任及處理5.2不可抗力因素導致的工期延誤6.質量保證與維修6.1質量保證期限6.2質量問題的處理6.3維修責任及期限7.安全責任與保險7.1乙方施工安全責任7.2安全事故的處理7.3保險責任及購買8.違約責任8.1雙方違約情形及處理8.2賠償金額及方式9.爭議解決9.1爭議解決方式9.2訴訟管轄法院10.合同的變更與解除10.1合同變更條件10.2合同解除條件11.保密條款11.1保密信息范圍11.2保密義務及期限12.合同的生效、終止與解除12.1合同生效條件12.2合同終止條件12.3合同解除條件13.其他條款13.1合同的解釋權13.2合同的附件13.3合同的修改與補充14.合同簽署14.1合同簽署日期14.2合同簽署地點14.3雙方代表簽字第一部分：合同如下：第一條合同主體及定義1.1甲方名稱及地址甲方全稱：（甲方營業(yè)執(zhí)照注冊名稱），地址：（甲方注冊地址）。1.2乙方名稱及地址乙方全稱：（乙方營業(yè)執(zhí)照注冊名稱），地址：（乙方注冊地址）。第二條工程概況2.1工程名稱工程名稱為：（工程實際名稱）。2.2工程地點工程地點為：（工程具體位置）。2.3工程面積工程總面積為：（工程實際面積）。2.4工程預算工程預估總價為：（工程預估總價），預算明細詳見附件一。第三條施工內容與要求3.1抹灰施工內容乙方應按照甲方的要求，完成如下抹灰施工內容：（具體施工內容列表）。3.2施工質量標準乙方應按照國家標準及行業(yè)規(guī)范進行施工，確保工程質量達到如下標準：（具體質量標準列表）。3.3施工時間及進度乙方應按照甲方提供的工程進度計劃進行施工，詳細施工進度安排見附件二。3.4施工材料及設備乙方應使用符合國家標準的建筑材料、建筑構配件和設備，具體材料和設備清單見附件三。第四條合同價格與支付4.1合同總價雙方經協(xié)商一致，確定本工程的合同總價為人民幣：（大寫金額），元整（小寫金額）（合同總價）。4.2支付方式甲方支付乙方工程款項的方式為：（支付方式，如銀行轉賬、現金等）。4.3支付時間及條件甲方應在每次工程進度驗收合格后七個工作日內，向乙方支付該階段工程款項的（百分比）%，具體支付金額和時間見附件四。4.4工程尾款支付條件甲方應在工程驗收合格后七個工作日內支付剩余的工程尾款，尾款金額為：（大寫金額），元整（小寫金額）。第五條工期延誤5.1工期延誤的責任及處理乙方如因自身原因導致工程延誤，應按甲方要求支付違約金，違約金為合同總價的（百分比）%。5.2不可抗力因素導致的工期延誤因不可抗力因素導致工程延誤，雙方應友好協(xié)商解決，根據實際情況調整工程進度和驗收時間。第六條質量保證與維修6.1質量保證期限乙方對施工質量提供（期限）年的免費保修服務。6.2質量問題的處理如在保修期內出現質量問題，乙方應在接到甲方通知后（時間）日內到達現場進行修復。6.3維修責任及期限乙方在保修期內負責維修工程中出現的質量問題，維修期限至保修期滿為止。第七條安全責任與保險7.1乙方施工安全責任乙方應按照相關法律法規(guī)和安全生產標準進行施工，確保施工過程中的安全。7.2安全事故的處理如在施工過程中發(fā)生安全事故，乙方應立即采取措施防止事故擴大，并報告甲方及相關部門。7.3保險責任及購買乙方應購買建筑工程一切險，并確保保險覆蓋整個施工期間，保險單正本提交甲方備案。第八條違約責任8.1雙方違約情形及處理雙方應嚴格履行合同義務，如一方違約，應承擔違約責任。違約責任包括但不限于支付違約金、賠償損失等。8.2賠償金額及方式違約一方應根據違約程度支付相應的賠償金額，具體金額和支付方式由雙方協(xié)商確定。第九條爭議解決9.1爭議解決方式雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應通過友好協(xié)商解決；如協(xié)商不成，任何一方均有權向合同簽訂地人民法院提起訴訟。9.2訴訟管轄法院本合同爭議的訴訟管轄法院為：（法院名稱）。第十條合同的變更與解除10.1合同變更條件合同變更需雙方協(xié)商一致，并簽訂書面變更協(xié)議。10.2合同解除條件合同解除需雙方協(xié)商一致，并簽訂書面解除協(xié)議。第十一條保密條款11.1保密信息范圍雙方在合同履行過程中知悉的對方商業(yè)秘密、技術秘密、市場信息等，均屬于保密信息。11.2保密義務及期限雙方應對保密信息予以保密，保密義務自合同簽訂之日起生效，至合同解除或終止之日起三年內繼續(xù)有效。第十二條合同的生效、終止與解除12.1合同生效條件本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。12.2合同終止條件合同終止的條件為：（具體終止條件）。12.3合同解除條件合同解除的條件為：（具體解除條件）。第十三條其他條款13.1合同的解釋權本合同的解釋權歸雙方共同所有。13.2合同的附件本合同的附件包括但不限于：（附件名稱列表）。13.3合同的修改與補充本合同的修改與補充應采用書面形式，經雙方簽字蓋章后生效。第十四條合同簽署14.1合同簽署日期本合同簽署日期為：（日期）。14.2合同簽署地點本合同簽署地點為：（地點）。14.3雙方代表簽字雙方代表簽字：（甲方代表簽字）、（乙方代表簽字）。第二部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：附件一：工程預算明細表詳細列出工程各項費用的預算，包括但不限于材料費、人工費、機械使用費等。附件二：施工進度計劃表詳細列出施工的各個階段以及對應的完成時間。附件三：施工材料和設備清單詳細列出施工過程中需要使用的材料和設備，包括型號、數量、質量標準等。附件四：支付時間及金額安排表詳細列出每次工程進度驗收合格后甲方應支付給乙方的款項金額和時間。說明二：違約行為及責任認定：1.乙方未能按照約定的時間完成施工，屬于工期延誤的違約行為。責任認定：乙方應按照甲方要求支付違約金，違約金為合同總價的1%。示例說明：如果合同總價是100萬元，乙方延誤了10天，那么乙方需要支付1萬元的違約金。2.乙方使用的施工材料不符合約定的質量標準，屬于質量違約行為。責任認定：乙方應在甲方要求的時間內重新采購符合質量標準的材料，并承擔由此產生的費用。示例說明：如果乙方使用的材料被發(fā)現不符合約定的質量標準，乙方需要在5天內重新采購符合標準的材料，并承擔重新采購的費用。3.乙方未能按照約定保密甲方的商業(yè)秘密，屬于保密違約行為。責任認定：乙方應承擔因泄露商業(yè)秘密給甲方造成的直接經濟損失的賠償責任。示例說明：如果乙方泄露了甲方的商業(yè)秘密，導致甲方經濟損失了10萬元，那么乙方需要賠償甲方10萬元。說明三：法律名詞及解釋：1.不可抗力：指不能預見、不能避免并不能克服的客觀情況，如自然災害、社會事件等。在本合同中的應用：如果施工過程中出現了不可抗力情況，導致工程無法正常進行，雙方應友好協(xié)商解決