家庭裝修合同樣本簡單版

第第頁合同編號:________家庭裝修合同樣本簡單版一甲方：__________乙方：__________簽訂時間：__________簽訂地點：__________溫馨提示：本合同示范文本只是提供給當(dāng)事人在簽訂合同時的一種參考，當(dāng)事人須根據(jù)具體實際情況正確選擇適用的條款并作相應(yīng)的調(diào)整，切勿套用，訂立重大合同或者內(nèi)容復(fù)雜的合同最好咨詢相關(guān)的法律專業(yè)人士，感謝您的閱讀下載！PAGE頁碼7/NUMPAGES總頁數(shù)7一、主體與目的家庭裝修合同樣本簡單版一甲方（以下簡稱“委托人”）：________乙方（以下簡稱“承攬人”）：________鑒于委托人對自有住宅進(jìn)行裝修，并聘請具有專業(yè)資質(zhì)的承攬人負(fù)責(zé)實施裝修工程，雙方遵循平等、自愿、公平、誠信的原則，依據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關(guān)法律法規(guī)，簽訂本合同。一、主體1.委托人：指擁有住宅所有權(quán)或使用權(quán)，并委托乙方進(jìn)行住宅裝修的自然人、法人或其他組織。2.承攬人：指具備裝修資質(zhì)，接受委托人委托，按照本合同約定完成裝修工程的自然人、法人或其他組織。二、目的與背景1.委托人因改善居住環(huán)境，提高生活質(zhì)量，需對自有住宅進(jìn)行裝修。2.承攬人具備相應(yīng)的裝修資質(zhì)和豐富的施工經(jīng)驗，同意接受委托人委托，按照本合同約定完成裝修工程。3.雙方通過友好協(xié)商，就裝修工程的設(shè)計、施工、材料供應(yīng)、質(zhì)量保障、工期、費用等事項達(dá)成一致，簽訂本合同，以共同遵守。二、價格與支付條款1.標(biāo)的物價格：雙方經(jīng)協(xié)商，裝修工程的總價款為人民幣（大寫）：____元整（小寫）：￥_____元。該價格包括但不限于設(shè)計費、施工費、材料費、運輸費、管理費等與裝修工程相關(guān)的所有費用。2.支付方式：委托人采用以下分期支付方式向承攬人支付裝修工程款項：a.預(yù)付款：合同簽訂后三個工作日內(nèi)，委托人向承攬人支付合同總價款的30%作為預(yù)付款，即人民幣（大寫）：____元整（小寫）：￥_____元。b.進(jìn)度款：裝修工程進(jìn)度達(dá)到50%時，委托人向承攬人支付合同總價款的30%，即人民幣（大寫）：____元整（小寫）：￥_____元。c.竣工款：裝修工程驗收合格后，委托人向承攬人支付合同總價款的35%，即人民幣（大寫）：____元整（小寫）：￥_____元。d.質(zhì)保金：裝修工程驗收合格滿一年后，委托人向承攬人支付合同總價款的5%作為質(zhì)保金，即人民幣（大寫）：____元整（小寫）：￥_____元。3.支付賬戶：a.委托人向承攬人支付款項時，應(yīng)將款項支付至以下賬戶：開戶行：________賬戶名稱：________賬號：________b.承攬人在收到款項后，應(yīng)及時開具正規(guī)發(fā)票給委托人。4.若雙方在合同履行過程中發(fā)生爭議，導(dǎo)致支付事宜發(fā)生變化，雙方應(yīng)友好協(xié)商解決，并根據(jù)實際情況調(diào)整支付條款。本合同價格與支付條款的約定，充分體現(xiàn)了雙方真實意愿，具有法律效力。雙方應(yīng)嚴(yán)格按照本條款執(zhí)行，確保裝修工程的順利進(jìn)行。三、履行期限與地點、雙方權(quán)利與義務(wù)、違約責(zé)任1.履行期限：a.本合同簽訂后，承攬人應(yīng)在____個工作日內(nèi)完成裝修設(shè)計方案，并提交委托人審核。b.委托人應(yīng)在收到設(shè)計方案后____個工作日內(nèi)提出修改意見或確認(rèn)方案。c.裝修工程自設(shè)計方案確認(rèn)之日起計算，總工期為____天，具體開工日期雙方協(xié)商確定。d.若因不可抗力因素導(dǎo)致工期延誤，雙方應(yīng)友好協(xié)商解決，并根據(jù)實際情況順延工期。2.履行地點：裝修工程履行地點為委托人的住宅地址：______。3.雙方權(quán)利與義務(wù)：a.委托人：-裝修工程所需的房屋使用權(quán)及必要的施工條件。-按約定時間支付裝修工程款項。-配合承攬人完成工程驗收。b.承攬人：-按照設(shè)計方案和約定標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行施工，確保工程質(zhì)量。-嚴(yán)格按照合同約定的工期完成裝修工程。-裝修材料合格證明，確保所用材料符合國家標(biāo)準(zhǔn)。4.違約責(zé)任：a.若委托人未按約定時間支付款項，每逾期一日，應(yīng)支付合同總價款千分之五的違約金。b.若承攬人未按約定工期完成裝修工程，每逾期一日，應(yīng)支付合同總價款千分之五的違約金。c.若因承攬人原因?qū)е鹿こ藤|(zhì)量不符合約定標(biāo)準(zhǔn)，承攬人應(yīng)負(fù)責(zé)無償修復(fù)或返工，直至符合約定標(biāo)準(zhǔn)。d.雙方應(yīng)依法承擔(dān)因違約行為產(chǎn)生的其他法律責(zé)任。本合同履行期限、地點、雙方權(quán)利與義務(wù)、違約責(zé)任的約定，具有法律效力。雙方應(yīng)嚴(yán)格遵守，確保合同的順利履行。四、保密條款、爭議解決、合同變更與解除1.保密條款：a.雙方在履行本合同過程中，獲悉的對方商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、市場信息等非公開信息，應(yīng)予以嚴(yán)格保密。b.保密期限自本合同簽訂之日起算，至合同終止或履行完畢后____年。c.雙方違反保密義務(wù)的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任，并向?qū)Ψ街Ц哆`約金人民幣（大寫）：____元整（小寫）：￥_____元。2.爭議解決：a.雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決。b.若協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)將爭議提交合同簽訂地有管轄權(quán)的人民法院訴訟解決。3.合同變更與解除：a.本合同的變更和解除，須雙方協(xié)商一致，并以書面形式確認(rèn)。b.發(fā)生以下情況之一時，一方有權(quán)書面通知對方解除合同：-因不可抗力導(dǎo)致合同無法履行。-對方嚴(yán)重違反合同約定，導(dǎo)致合同無法繼續(xù)履行。-雙方協(xié)商一致解除合同。c.合同解除后，雙方應(yīng)按實際履行情況，退還已支付款項或結(jié)算未付款項。本合同保密條款、爭議解決、合同變更與解除的約定，對雙方具有法律約束力。雙方應(yīng)嚴(yán)格遵守，確保合同的有效履行。五、通知與送達(dá)、其他條款、簽字蓋章1.通知與送達(dá)：a.本合同項下的所有通知、要求、批準(zhǔn)、同意等，應(yīng)以書面形式進(jìn)行，并通過掛號信、特快專遞、電子郵件或雙方確認(rèn)的其他方式送達(dá)對方。b.通知自發(fā)出之日起，經(jīng)過三日即視為送達(dá)，除非收到送達(dá)通知的一方提出異議并得到雙方認(rèn)可。c.雙方的通訊地址和聯(lián)系方式如有變更，應(yīng)立即通知對方，否則按照原通訊地址和聯(lián)系方式發(fā)送的通知視為有效送達(dá)。2.其他條款：a.本合同未盡事宜，可由雙方另行協(xié)商，并以書面形式補充，補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。b.本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，至合同約定的權(quán)利義務(wù)履行完畢之日終止。c.本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。3.簽字蓋章：a.本合同由雙方授權(quán)代表簽字并加蓋公章后生效。b.以下無正文。甲方（委托人）