重慶市水利設施升級合同

重慶市水利設施升級合同合同編號：__________甲方：__________地址：__________聯(lián)系人：__________聯(lián)系電話：__________乙方：__________地址：__________聯(lián)系人：__________聯(lián)系電話：__________鑒于甲方是重慶市水利設施的業(yè)主，擁有對該設施的升級改造權，并且乙方是具備相關資質的水利設施升級公司，自愿承攬該設施的升級改造工程，經(jīng)雙方友好協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。第一條工程內容1.1本合同所述工程為重慶市水利設施的升級改造工程，包括但不限于：__________1.2工程地點：__________1.3工程規(guī)模：__________1.4工程質量標準：__________第二條工程進度及驗收2.1工程計劃開工日期：__________2.2工程計劃竣工日期：__________2.3工程驗收標準：__________2.4乙方應按照約定的工期完成工程，如因乙方原因導致工程延期，乙方應承擔相應的違約責任。第三條合同價格及支付方式3.1本合同的工程總價為人民幣（大寫）：__________元整（小寫）：__________元。3.2甲方支付工程款項的方式如下：（1）合同簽訂后七個工作日內，甲方支付乙方工程總價的30%作為預付款；（2）工程進度達到50%時，甲方支付乙方工程總價的30%；（3）工程竣工并經(jīng)驗收合格后，甲方支付乙方工程總價的20%；（4）剩余的10%作為質保金，自工程竣工之日起一年內無質量問題，甲方一次性支付給乙方。第四條乙方義務4.1乙方應按照合同約定的內容、質量標準、工期完成工程；4.2乙方應按照合同約定的價格向甲方提供貨物、設備或服務；4.3乙方應保證工程質量，并承擔工程質量問題的修復責任；4.4乙方應按照約定的時間向甲方提交工程進度報告及工程驗收申請。第五條甲方義務5.1甲方應按照合同約定的時間和方式向乙方支付工程款項；5.2甲方應提供乙方施工所需的場地、資料、設備等條件；5.3甲方應協(xié)助乙方辦理工程驗收手續(xù)；5.4甲方應按照合同約定履行其他義務。第六條違約責任6.1乙方未按照合同約定的內容、質量標準、工期完成工程的，甲方有權要求乙方支付違約金，違約金為工程總價的1%；6.2甲方未按照合同約定的時間和方式向乙方支付工程款項的，乙方有權拒絕繼續(xù)施工，并有權要求甲方支付違約金，違約金為應付款項的1%；6.3甲方未按照約定提供施工條件的，乙方有權要求甲方支付違約金，違約金為工程總價的1%；6.4雙方因履行合同發(fā)生爭議的，應友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向合同簽訂地人民法院提起訴訟。第七條合同的變更、解除和終止7.1合同的變更、解除和終止，應當符合合同法的規(guī)定；7.2經(jīng)雙方協(xié)商一致，可以變更、解除或終止合同；7.3合同變更、解除或終止的，乙方應按照合同約定向甲方支付違約金。第八條保密條款8.1雙方在合同履行過程中所獲悉的對方的商業(yè)秘密、技術秘密、市場信息等，應予以保密；8.2保密期限自合同簽訂之日起算，至合同解除或終止之日起兩年內；8.3違反保密條款的，違約方應承擔違約責任。第九條不可抗力9.1因不可抗力導致合同無法履行或部分履行，雙方應立即通知對方，并采取措施減輕損失；9.2不可抗力事件結束后，雙方應繼續(xù)履行合同；9.3不可抗力事件導致合同無法履行的，雙方互不承擔違約責任。第十條爭議解決10.1雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應通過友好協(xié)商解決；10.2協(xié)商不成的，任何一方均有權向合同簽訂地人民法院提起訴訟。第十一條其他條款11.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份；11.2本合同自一、附件列表：1.甲方營業(yè)執(zhí)照復印件2.乙方營業(yè)執(zhí)照復印件3.甲方授權委托書4.乙方資質證書復印件5.工程設計圖紙6.工程預算書7.工程進度計劃8.工程驗收標準和方法9.乙方施工方案和施工組織設計10.合同履行過程中產(chǎn)生的其他相關文件和資料二、違約行為及認定：1.乙方未按照合同約定的內容、質量標準、工期完成工程的，甲方有權要求乙方支付違約金，違約金為工程總價的1%。2.甲方未按照合同約定的時間和方式向乙方支付工程款項的，乙方有權拒絕繼續(xù)施工，并有權要求甲方支付違約金，違約金為應付款項的1%。3.甲方未按照約定提供施工條件的，乙方有權要求甲方支付違約金，違約金為工程總價的1%。4.雙方因履行合同發(fā)生爭議的，應友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向合同簽訂地人民法院提起訴訟。三、法律名詞及解釋：1.甲方：指重慶市水利設施的業(yè)主，擁有對該設施的升級改造權。2.乙方：指具備相關資質的水利設施升級公司，自愿承攬該設施的升級改造工程。3.工程總價：指本合同所述工程的全部費用。4.違約金：指一方未履行合同約定義務時，應向對方支付的違約賠償金。5.質保金：指工程竣工并經(jīng)驗收合格后，保留的一部分款項，用于保證工程質量。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.工程進度延誤：乙方應采取措施加快施工進度，并向甲方報告情況。如因乙方原因導致工程進度延誤，乙方應承擔相應的違約責任。2.工程質量問題：乙方應按照合同約定的質量標準進行施工，并承擔工程質量問題的修復責任。如工程驗收不合格，乙方應重新施工，并承擔相關費用。3.付款爭議：甲方應按照合同約定的時間和方式向乙方支付工程款項。如發(fā)生付款爭議，雙方可協(xié)商解決，或向合同簽訂地人民法院提起訴訟。五、所有應用場景：1.重慶市水利設施升級合同適用于重慶市水