鋅業(yè)清水池防水施工合同

鋅業(yè)清水池防水施工合同合同編號：__________甲方：__________地址：__________聯(lián)系電話：__________聯(lián)系人：__________乙方：__________地址：__________聯(lián)系電話：__________聯(lián)系人：__________鑒于甲方為鋅業(yè)公司，乙方為專業(yè)防水施工公司，雙方本著平等互利的原則，甲方聘請乙方對鋅業(yè)公司清水池進行防水施工?，F(xiàn)經雙方協(xié)商一致，特訂立本合同，以便共同遵守。第一條工程概況1.1工程名稱：鋅業(yè)清水池防水施工工程1.2工程地點：__________1.3工程內容：對清水池進行防水施工，包括池體、池底、池壁的防水處理。1.4工程進度：自合同簽訂之日起至____年__月__日完成。第二條施工質量標準2.1乙方應按照國家標準、行業(yè)規(guī)范及甲方的要求進行施工，保證施工質量。2.2防水施工應確保清水池在使用過程中不發(fā)生滲漏現(xiàn)象。2.3乙方應嚴格按照設計方案和施工圖紙進行施工。第三條合同價格3.1雙方經協(xié)商，確定本合同的施工價格為人民幣（大寫）：____元整（小寫）：￥_____元。3.2乙方報價包括但不限于材料費、人工費、機械使用費、交通費等。3.3合同價格如需調整，必須經雙方協(xié)商一致，并以書面形式確認。第四條付款方式及進度4.1本合同施工款項分三次支付。4.2第一次付款：合同簽訂后__日內，甲方支付乙方工程總價的__%。4.3第二次付款：工程進度達到__%后，甲方支付乙方工程總價的__%。4.4第三次付款：工程驗收合格后，甲方支付乙方剩余的__%。4.5乙方開具等額的正規(guī)發(fā)票，甲方按照財務規(guī)定予以報銷。第五條施工材料5.1乙方應使用符合國家標準的材料，并提供材料合格證明。5.2乙方應提前將施工材料清單提交甲方審核。5.3材料運輸、存儲等環(huán)節(jié)由乙方負責，確保材料質量。第六條施工安全6.1乙方應嚴格按照國家安全生產法規(guī)和甲方安全要求進行施工。6.2乙方應對施工現(xiàn)場進行定期清理，確保施工安全。6.3乙方應對施工人員進行安全教育培訓，提高安全意識。第七條工程驗收7.1工程完成后，乙方應按照國家標準和行業(yè)規(guī)范進行自檢。7.2甲方應組織相關人員對工程進行驗收。7.3工程驗收不合格，乙方應按照甲方的要求進行整改，并承擔相應費用。7.4工程驗收合格后，雙方簽署驗收報告。第八條違約責任8.1乙方未按照約定時間完成工程，應向甲方支付違約金，違約金為合同總價款的__%。8.2甲方未按照約定時間支付款項，應向乙方支付滯納金，滯納金為應付款項的__%。8.3雙方應嚴格遵守合同約定，如有違約行為，應承擔相應的法律責任。第九條爭議解決9.1雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應通過友好協(xié)商解決。9.2如協(xié)商不成，任何一方均有權向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。第十條其他約定10.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。10.2本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。10.3本合同未盡事宜，雙方可另行協(xié)商補充。甲方（蓋章）：__________乙方（蓋章）：__________代表（簽名）：__________代表（簽名）：__________簽訂日期：____年__月__日一、附件列表：1.工程設計方案2.施工圖紙3.施工材料合格證明4.施工安全規(guī)范5.國家標準及行業(yè)規(guī)范6.付款憑證7.驗收報告8.法律文件（如法院判決書、調解書等）二、違約行為及認定：1.乙方未按約定時間完成工程，屬于違約行為。2.甲方未按約定時間支付款項，屬于違約行為。3.乙方使用不符合國家標準的材料，屬于違約行為。4.乙方未按照設計方案和施工圖紙施工，屬于違約行為。5.工程驗收不合格，乙方未按照甲方的要求進行整改，屬于違約行為。三、法律名詞及解釋：1.防水施工：指對建筑物或結構物進行防水處理，以防止水分滲透的過程。2.違約金：指一方未履行合同約定的義務，應向對方支付的賠償金。3.滯納金：指未按約定時間支付款項，應向對方支付的逾期付款賠償金。4.驗收報告：指工程完成后，由甲方組織相關人員對工程進行驗收，并出具的書面報告。5.違約行為：指合同一方未履行合同約定的義務或履行義務不符合約定的行為。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.工程進度延誤：乙方應與甲方溝通，制定合理的施工計劃，確保工程按時完成。2.材料質量問題：乙方應嚴把材料質量關，對材料進行嚴格檢驗，確保符合國家標準。3.安全事故：乙方應加強施工現(xiàn)場安全管理，定期進行安全培訓，避免安全事故發(fā)生。4.付款延誤：甲方應按照合同約定及時支付款項，避免延誤乙方施工進度