城市廣場改造邊坡塌方施工合同

城市廣場改造邊坡塌方施工合同合同編號：__________合同各方：甲方：（全稱）地址：法定代表人：聯(lián)系電話：乙方：（全稱）地址：法定代表人：聯(lián)系電話：鑒于：1.甲方作為城市廣場的業(yè)主，負責廣場的改造和管理工作；2.乙方具有施工資質，愿意承擔城市廣場邊坡塌方施工工程；3.雙方本著平等互利的原則，經(jīng)協(xié)商一致，決定簽訂本合同。第一條施工內容1.1乙方負責城市廣場改造工程中的邊坡塌方施工，包括但不限于邊坡治理、土方開挖、支護結構施工、排水系統(tǒng)施工等。1.2乙方應按照甲方的要求和技術標準進行施工，確保施工質量和安全。第二條合同價格2.1乙方向甲方提供的邊坡塌方施工服務，合同總價為人民幣（大寫）：__________元整（小寫）：__________元。2.2乙方應在合同簽訂后五個工作日內向甲方提交施工預算，經(jīng)甲方確認后按預算執(zhí)行。2.3合同價格包括但不限于施工材料、人工、設備、運輸、保險等費用。第三條施工期限3.1乙方應按照甲方要求的時間節(jié)點完成施工，施工期限自雙方簽訂合同之日起至__________日止。3.2乙方如因特殊情況無法按期完成施工，應提前五個工作日向甲方申請延期，甲方有權批準或拒絕。第四條施工質量4.1乙方應按照甲方的要求和技術標準進行施工，確保施工質量符合相關法律法規(guī)及行業(yè)標準。4.2乙方應在施工過程中對施工質量進行自檢、互檢和甲方檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時整改。4.3乙方在施工過程中應確保安全，防止事故的發(fā)生，如發(fā)生安全事故，乙方應承擔相應責任。第五條付款及結算5.1甲方根據(jù)乙方實際完成的工作量，按照約定的價格進行付款。5.2乙方在施工過程中應向甲方提供進度報告，甲方根據(jù)進度報告進行付款。5.3合同履行完畢后，乙方應向甲方提交完整的施工資料，經(jīng)甲方驗收合格后進行最終結算。第六條違約責任6.1乙方如未按照約定時間完成施工，甲方有權按照逾期天數(shù)向乙方追討違約金，違約金計算方式為：合同總價款的__________%。6.2乙方如未按照約定質量完成施工，甲方有權要求乙方重新施工，并承擔由此產(chǎn)生的一切費用。6.3甲方如未按照約定時間支付工程款，乙方有權拒絕繼續(xù)施工，并按照逾期天數(shù)向甲方追討違約金，違約金計算方式為：應付工程款的__________%。第七條爭議解決7.1雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應通過友好協(xié)商解決；如協(xié)商不成，任何一方均有權向合同簽訂地人民法院提起訴訟。第八條其他約定8.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。8.2本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期至合同約定的施工期限屆滿之日止。甲方（蓋章）：__________乙方（蓋章）：__________法定代表人（或授權代表）：__________法定代表人（或授權代表）：__________簽訂日期：__________年__________月__________日一、附件列表：1.乙方施工資質證明文件2.施工預算明細表3.施工進度計劃表4.施工質量標準及要求5.施工安全措施方案6.乙方提交的施工資料和進度報告7.甲方審批文件和付款憑證二、違約行為及認定：1.乙方未按約定時間完成施工，認定為違約。2.乙方未按約定質量完成施工，認定為違約。3.甲方未按約定時間支付工程款，認定為違約。4.甲方未按照約定提供施工條件或材料，認定為違約。5.任何一方未履行合同約定的其他義務，認定為違約。三、法律名詞及解釋：1.甲方：指城市廣場的業(yè)主，負責廣場的改造和管理。2.乙方：指具有施工資質的公司，承擔城市廣場邊坡塌方施工工程。3.施工期限：指雙方約定的完成施工的時間限制。4.施工質量：指施工過程中應達到的技術要求和標準。5.違約金：指違約方應支付給守約方的賠償金。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.施工進度延誤：乙方應提前向甲方申請延期，并與甲方協(xié)商解決。2.施工質量問題：乙方應立即整改，并承擔整改費用，嚴重問題可能導致合同解除。3.工程款支付延誤：甲方應按時支付工程款，如發(fā)生延誤，應支付違約金。4.施工條件或材料未提供：甲方應按照合同約定提供施工條件或材料，如未提供，應承擔違約責任。5.合同爭議解決：雙方可先協(xié)商解決，協(xié)商不成時可向法院提起訴訟。五、所有應用場景：1.城市廣場改造工程中的邊坡塌方施工。2