廠房水電施工合同：機場建設(shè)篇

廠房水電施工合同：機場建設(shè)篇合同編號：__________鑒于甲方為進行機場建設(shè)，需對廠房進行水電施工，為確保施工質(zhì)量和進度，經(jīng)雙方協(xié)商一致，特訂立本合同，以便共同遵守。第一條工程內(nèi)容1.1本工程為廠房水電施工，包括但不限于：（1）供電系統(tǒng)施工，包括變電站、配電室、電纜敷設(shè)等；（2）給排水系統(tǒng)施工，包括水源引入、排水管道敷設(shè)、污水排放等；（3）消防系統(tǒng)施工，包括消防水池、消防泵房、消防管道等；（4）暖通系統(tǒng)施工，包括供暖管道、通風(fēng)管道等；（5）其他與廠房水電施工相關(guān)的設(shè)施和工程。1.2乙方應(yīng)按照甲方的要求和國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進行施工，確保工程質(zhì)量。第二條工程質(zhì)量2.1乙方應(yīng)按照甲方的要求和國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進行施工，確保工程質(zhì)量。2.2工程驗收合格后，乙方應(yīng)承擔(dān)一定的質(zhì)保期責(zé)任，質(zhì)保期自工程驗收合格之日起計算，為期一年。第三條工程進度3.1乙方應(yīng)按照甲方提供的施工圖紙和施工方案進行施工，確保工程進度。3.2乙方應(yīng)按時完成施工，如有延誤，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。第四條工程款項4.1本工程款項為人民幣（大寫）：________元整（小寫）：________元。4.2甲方應(yīng)按照乙方提交的工程進度報告和實際完成的工程量支付工程款項。4.3工程驗收合格后，甲方一次性支付乙方剩余工程款項。第五條違約責(zé)任5.1乙方如未按照甲方要求和國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進行施工，甲方有權(quán)要求乙方重新施工，并承擔(dān)因此產(chǎn)生的費用。5.2乙方如未按時完成施工，甲方有權(quán)要求乙方支付違約金，違約金為合同金額的千分之五。5.3甲方如未按時支付工程款項，乙方有權(quán)要求甲方支付滯納金，滯納金為應(yīng)付款項的千分之五。第六條爭議解決6.1雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權(quán)的人民法院起訴。第七條其他約定7.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。7.2本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期為一年。甲方（蓋章）：_________乙方（蓋章）：_________代表（簽名）：_________代表（簽名）：_________簽訂日期：_________一、附件列表：1.甲方提供的施工圖紙和施工方案；2.乙方提交的工程進度報告和實際完成的工程量記錄；3.工程驗收報告；4.付款憑證；5.違約金計算公式；6.法院判決書（如有）。二、違約行為及認定：1.乙方未按照甲方要求和國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進行施工，認定為違約行為；2.乙方未按時完成施工，認定為違約行為；3.甲方未按時支付工程款項，認定為違約行為；4.其他雙方在履行合同過程中發(fā)生的，經(jīng)協(xié)商無法解決的爭議，可向法院提起訴訟。三、法律名詞及解釋：1.甲方：指合同中的甲方，即機場建設(shè)方；2.乙方：指合同中的乙方，即廠房水電施工方；3.工程驗收：指工程完成后，甲方對工程進行的質(zhì)量、進度、安全等方面的檢查；4.質(zhì)保期：指工程驗收合格后，乙方對工程承擔(dān)一定的質(zhì)量保證期限；5.違約金：指違約方按照約定向守約方支付的賠償金；6.滯納金：指未按時支付款項的一方按照約定向另一方支付的賠償金。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.工程進度延誤：乙方應(yīng)加大施工力度，合理調(diào)配人力、物力資源，確保工程按時完成；2.工程質(zhì)量問題：乙方應(yīng)立即進行整改，重新施工，確保工程質(zhì)量達到要求；3.工程款項支付延誤：甲方應(yīng)按時支付工程款項，避免產(chǎn)生滯納金；4.爭議解決：雙方應(yīng)通過友好協(xié)商解決，協(xié)商不成的，可以向有管轄權(quán)的人民法院起訴。五、所有應(yīng)用場