




版權(quán)說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權(quán),請進行舉報或認領(lǐng)
文檔簡介
20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024版?zhèn)€人裝修承攬合同,含室內(nèi)外景觀設(shè)計范本本合同目錄一覽1.合同概述1.1合同名稱1.2合同編號1.3合同簽訂日期1.4合同雙方基本信息1.5合同簽訂地點2.項目概況2.1項目名稱2.2項目地址2.3項目性質(zhì)2.4項目規(guī)模2.5項目投資2.6項目施工范圍2.7項目設(shè)計范圍3.合同主體3.1承攬方資質(zhì)3.2承攬方責任3.3業(yè)主方資質(zhì)3.4業(yè)主方責任4.設(shè)計要求4.1室內(nèi)設(shè)計要求4.2室外景觀設(shè)計要求4.3設(shè)計圖紙交付時間4.4設(shè)計修改與補充5.施工要求5.1施工方案5.2施工材料5.3施工進度5.4施工質(zhì)量標準5.5施工現(xiàn)場管理5.6施工安全措施6.驗收標準6.1室內(nèi)設(shè)計驗收標準6.2室外景觀設(shè)計驗收標準6.3施工質(zhì)量驗收標準6.4驗收程序7.付款方式7.1付款比例7.2付款時間7.3付款條件7.4逾期付款責任8.保修與維護8.1保修范圍8.2保修期限8.3維護責任8.4保修費用9.違約責任9.1承攬方違約責任9.2業(yè)主方違約責任9.3違約金計算方法10.爭議解決10.1爭議解決方式10.2爭議解決機構(gòu)10.3爭議解決費用11.合同生效與解除11.1合同生效條件11.2合同解除條件11.3合同解除程序12.合同附件12.1設(shè)計圖紙12.2施工圖紙12.3合同補充協(xié)議13.合同變更13.1變更程序13.2變更內(nèi)容13.3變更效力14.合同終止與解除14.1終止條件14.2解除條件14.3終止程序14.4解除程序第一部分:合同如下:1.合同概述1.1合同名稱:本合同名稱為“2024版?zhèn)€人裝修承攬合同,含室內(nèi)外景觀設(shè)計范本”。1.2合同編號:合同編號為CG2024001。1.3合同簽訂日期:本合同簽訂日期為2024年1月1日。1.4合同雙方基本信息:1.4.1承攬方:公司名稱:裝修有限公司法定代表人:聯(lián)系電話:138xxxx5678住所地址:市區(qū)路號1.4.2業(yè)主方:姓名:聯(lián)系電話:139xxxx5678住所地址:市區(qū)路號1.5合同簽訂地點:本合同簽訂地點為市區(qū)路號。2.項目概況2.1項目名稱:住宅室內(nèi)外裝修及景觀設(shè)計項目。2.2項目地址:市區(qū)路號。2.3項目性質(zhì):個人住宅裝修。2.4項目規(guī)模:建筑面積為150平方米。2.5項目投資:合同總價為人民幣30萬元整。2.6項目施工范圍:包括室內(nèi)裝修、室外景觀設(shè)計及施工。2.7項目設(shè)計范圍:室內(nèi)設(shè)計、室外景觀設(shè)計。3.合同主體3.1承攬方資質(zhì):3.1.1承攬方具備國家相關(guān)部門核發(fā)的裝修工程設(shè)計施工資質(zhì)證書。3.1.2承攬方具備承擔本合同項目所需的施工隊伍和設(shè)備。3.2承攬方責任:3.2.1按照合同約定,負責項目的室內(nèi)外裝修和景觀設(shè)計。3.2.2確保施工質(zhì)量符合國家相關(guān)標準。3.2.3按時完成施工任務(wù)。3.2.4負責項目的后期保修和維護。3.3業(yè)主方資質(zhì):3.3.1業(yè)主方具備完全民事行為能力。3.3.2業(yè)主方提供必要的施工場地和條件。3.4業(yè)主方責任:3.4.1按時支付合同約定的款項。3.4.2配合承攬方進行施工和設(shè)計工作。3.4.3對施工和設(shè)計過程中提出合理建議。4.設(shè)計要求4.1室內(nèi)設(shè)計要求:4.1.1根據(jù)業(yè)主方提供的需求,設(shè)計符合現(xiàn)代家居風格的室內(nèi)空間布局。4.1.2設(shè)計方案需滿足功能性和美觀性的要求。4.1.3設(shè)計圖紙需包含效果圖、平面圖、立面圖、剖面圖等。4.2室外景觀設(shè)計要求:4.2.1設(shè)計方案需符合小區(qū)整體規(guī)劃和業(yè)主方的要求。4.2.2設(shè)計需考慮到綠化、照明、排水等因素。4.2.3設(shè)計圖紙需包含效果圖、平面圖、立面圖、剖面圖等。4.3設(shè)計圖紙交付時間:承攬方應在合同簽訂后30日內(nèi)完成設(shè)計圖紙的交付。4.4設(shè)計修改與補充:業(yè)主方有權(quán)在收到設(shè)計圖紙后15日內(nèi)提出修改意見,承攬方應在收到意見后5日內(nèi)完成修改。5.施工要求5.1施工方案:承攬方需根據(jù)設(shè)計圖紙制定詳細的施工方案,包括施工進度、施工方法、施工材料等。5.2施工材料:承攬方使用的施工材料應符合國家標準,且需經(jīng)過業(yè)主方確認。5.3施工進度:承攬方應在合同簽訂后60日內(nèi)完成全部施工任務(wù)。5.4施工質(zhì)量標準:施工質(zhì)量應符合國家相關(guān)標準,且需滿足業(yè)主方的要求。5.5施工現(xiàn)場管理:承攬方需做好施工現(xiàn)場的管理工作,確保施工安全和環(huán)境整潔。5.6施工安全措施:承攬方需制定施工安全措施,確保施工人員的人身安全。6.驗收標準6.1室內(nèi)設(shè)計驗收標準:6.1.1室內(nèi)空間布局合理,功能分區(qū)明確。6.1.2裝修材料符合合同約定,質(zhì)量合格。6.1.3室內(nèi)設(shè)計風格符合業(yè)主方的要求。6.2室外景觀設(shè)計驗收標準:6.2.1景觀設(shè)計符合合同約定,功能分區(qū)明確。6.2.2植物生長良好,綠化面積符合設(shè)計要求。6.2.3景觀照明、排水等設(shè)施完善。6.3施工質(zhì)量驗收標準:6.3.1施工質(zhì)量符合國家相關(guān)標準。6.3.2施工質(zhì)量滿足業(yè)主方的要求。6.4驗收程序:6.4.1業(yè)主方在施工完成后5日內(nèi)組織驗收。6.4.2驗收不合格的,承攬方需在接到通知后5日內(nèi)進行整改,直至合格。8.付款方式8.1付款比例:8.1.1設(shè)計階段:合同簽訂后5個工作日內(nèi)支付設(shè)計費總額的30%。8.1.2施工階段:施工進度達到50%時支付工程款總額的40%。8.1.3驗收合格后:支付工程款總額的20%作為質(zhì)保金,質(zhì)保期為一年。8.1.4竣工結(jié)算后:支付剩余的10%作為最終款項。8.2付款時間:8.2.1付款時間以實際完成工作時間為準,業(yè)主方應在約定時間內(nèi)完成付款。8.3付款條件:8.3.1業(yè)主方應在承攬方提交付款申請后的10個工作日內(nèi)完成付款。8.3.2付款申請需包括付款金額、付款時間、付款賬戶等信息。8.4逾期付款責任:8.4.1業(yè)主方逾期付款的,應按每日千分之五的比例支付滯納金。8.4.2承攬方有權(quán)暫停施工直至業(yè)主方支付逾期款項。9.保修與維護9.1保修范圍:9.1.1室內(nèi)外裝修工程及其配套設(shè)施的保修。9.1.2景觀工程及其配套設(shè)施的保修。9.2保修期限:9.2.1室內(nèi)外裝修工程及其配套設(shè)施的保修期為一年。9.2.2景觀工程及其配套設(shè)施的保修期為一年。9.3維護責任:9.3.1承攬方負責在保修期內(nèi)對工程進行定期檢查和維護。9.3.2業(yè)主方在使用過程中應遵守相關(guān)維護規(guī)定,避免人為損壞。9.4保修費用:9.4.1保修期內(nèi)發(fā)生的正常維護費用由承攬方承擔。9.4.2因業(yè)主方使用不當導致的損壞,維修費用由業(yè)主方承擔。10.違約責任10.1承攬方違約責任:10.1.1未按約定時間完成設(shè)計或施工的,每延遲一天,應向業(yè)主方支付合同總價千分之二的違約金。10.1.2施工質(zhì)量不符合約定的,承攬方應無償進行返工或修復,直至符合約定標準。10.2業(yè)主方違約責任:10.2.1業(yè)主方未按約定支付款項的,應向承攬方支付違約金,違約金按逾期付款的滯納金標準計算。10.2.2業(yè)主方擅自變更設(shè)計或施工要求,導致工期延誤或費用增加的,應承擔相應的責任。10.3違約金計算方法:10.3.1違約金以人民幣計算,按實際損失或約定金額計算。11.爭議解決11.1爭議解決方式:11.1.1雙方應友好協(xié)商解決爭議。11.1.2協(xié)商不成,任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。11.2爭議解決機構(gòu):11.2.1本合同爭議解決機構(gòu)為市仲裁委員會。11.3爭議解決費用:11.3.1仲裁費用由敗訴方承擔,雙方另有約定的除外。12.合同生效與解除12.1合同生效條件:12.1.1雙方簽字蓋章。12.1.2業(yè)主方支付設(shè)計費總額的30%。12.2合同解除條件:12.2.1雙方協(xié)商一致。12.2.2發(fā)生不可抗力事件,導致合同無法履行。12.3合同解除程序:12.3.1雙方應書面通知對方解除合同。13.合同附件13.1設(shè)計圖紙13.2施工圖紙13.3合同補充協(xié)議14.合同終止與解除14.1終止條件:14.1.1合同約定的工程全部完成。14.1.2雙方協(xié)商一致。14.1.3發(fā)生不可抗力事件,導致合同無法履行。14.2解除條件:14.2.1雙方協(xié)商一致解除合同。14.2.2發(fā)生不可抗力事件,導致合同無法履行。14.3終止程序:14.3.1雙方應書面通知對方合同終止。第二部分:第三方介入后的修正1.第三方概念界定1.1第三方是指在合同履行過程中,經(jīng)甲乙雙方同意,介入合同關(guān)系中的非合同主體。1.2第三方可能包括但不限于中介方、監(jiān)理方、咨詢方、評估方等。2.第三方介入的條件2.1第三方介入需經(jīng)甲乙雙方書面同意。2.2第三方介入應具備相應的資質(zhì)和條件。2.3第三方介入的目的是為了更好地履行合同、提高合同履行的效率或解決合同履行中的問題。3.第三方介入的職責3.1第三方應按照甲乙雙方的要求,履行其職責。3.2第三方應保持中立,不得偏袒任何一方。4.第三方責任限額4.1第三方責任限額應根據(jù)第三方的職責和介入合同的具體情況確定。4.2第三方責任限額應在合同中明確約定,并經(jīng)甲乙雙方同意。4.3第三方責任限額最高不得超過合同總金額的一定比例。5.第三方介入的額外條款及說明5.1第三方介入的額外條款:5.1.1第三方介入的協(xié)議內(nèi)容。5.1.2第三方介入的期限。5.1.3第三方介入的費用及支付方式。5.1.4第三方介入的責任范圍和責任限額。5.2第三方介入的說明:5.2.1第三方介入的目的是為了更好地履行合同,提高合同履行的效率或解決合同履行中的問題。5.2.2第三方介入的費用由甲乙雙方按約定比例分擔。5.2.3第三方介入期間,甲乙雙方應保持溝通,及時通報第三方介入的相關(guān)情況。6.第三方與其他各方的責權(quán)利劃分6.1第三方與甲方的責權(quán)利劃分:6.1.1第三方對甲方承擔相應的責任。6.1.2第三方享有甲方根據(jù)合同約定支付的費用。6.1.3第三方應配合甲方的工作要求。6.2第三方與乙方的責權(quán)利劃分:6.2.1第三方對乙方承擔相應的責任。6.2.2第三方享有乙方根據(jù)合同約定支付的費用。6.2.3第三方應配合乙方的工作要求。6.3第三方與甲乙雙方的共同責權(quán)利:6.3.1第三方應協(xié)助甲乙雙方解決合同履行中的問題。6.3.2第三方應確保其工作不損害甲乙雙方的合法權(quán)益。6.3.3第三方應遵守合同約定,不得泄露甲乙雙方的商業(yè)秘密。7.第三方介入的變更和解除7.1第三方介入的變更:7.1.1第三方介入的變更需經(jīng)甲乙雙方書面同意。7.1.2第三方介入的變更內(nèi)容應在合同中明確約定。7.2第三方介入的解除:7.2.1第三方介入的解除需經(jīng)甲乙雙方書面同意。7.2.2第三方介入的解除程序應在合同中明確約定。8.第三方介入的爭議解決8.1第三方介入的爭議解決方式:8.1.1雙方應友好協(xié)商解決爭議。8.1.2協(xié)商不成,任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。8.2第三方介入的爭議解決機構(gòu):8.2.1本合同爭議解決機構(gòu)為市仲裁委員會。9.第三方介入的合同附件9.1第三方介入?yún)f(xié)議9.2第三方資質(zhì)證明9.3第三方責任限額確認書第三部分:其他補充性說明和解釋說明一:附件列表:1.設(shè)計圖紙詳細要求:包含效果圖、平面圖、立面圖、剖面圖等,需符合國家相關(guān)設(shè)計標準,并由專業(yè)設(shè)計師簽字確認。說明:設(shè)計圖紙是施工的重要依據(jù),需確保圖紙的準確性和完整性。2.施工圖紙詳細要求:包含施工詳圖、材料清單、施工工藝說明等,需由專業(yè)施工人員審核并簽字確認。說明:施工圖紙是施工過程中的指導文件,需確保施工的順利進行。3.合同補充協(xié)議詳細要求:由甲乙雙方協(xié)商一致,對合同內(nèi)容進行補充或修改的書面文件。說明:補充協(xié)議是對合同內(nèi)容的補充,需確保協(xié)議內(nèi)容與合同主旨一致。4.第三方介入?yún)f(xié)議詳細要求:由甲乙雙方與第三方協(xié)商一致,明確第三方介入的職責、權(quán)利、義務(wù)和責任限額的書面文件。說明:第三方介入?yún)f(xié)議是第三方介入合同關(guān)系的基礎(chǔ),需確保協(xié)議內(nèi)容的合法性和有效性。5.付款憑證詳細要求:包括銀行轉(zhuǎn)賬記錄、現(xiàn)金支付收據(jù)等,需真實有效,并由收款方簽字確認。說明:付款憑證是證明付款事實的依據(jù),需確保憑證的真實性和完整性。6.驗收報告詳細要求:包括驗收時間、驗收人員、驗收結(jié)果等,需由驗收人員簽字確認。說明:驗收報告是驗收結(jié)果的記錄,需確保報告的真實性和準確性。7.違約金支付憑證詳細要求:包括銀行轉(zhuǎn)賬記錄、現(xiàn)金支付收據(jù)等,需真實有效,并由收款方簽字確認。說明:違約金支付憑證是證明違約金已支付的依據(jù),需確保憑證的真實性和完整性。8.爭議解決協(xié)議詳細要求:由甲乙雙方協(xié)商一致,選擇爭議解決方式(協(xié)商、調(diào)解、仲裁或訴訟)的書面文件。說明:爭議解決協(xié)議是解決爭議的基礎(chǔ),需確保協(xié)議內(nèi)容的合法性和有效性。說明二:違約行為及責任認定:1.承攬方違約行為及責任認定:違約行為:未按約定時間完成設(shè)計或施工。責任認定:每延遲一天,承攬方應向業(yè)主方支付合同總價千分之二的違約金。2.業(yè)主方違約行為及責任認定:違約行為:未按約定支付款項。責任認定:業(yè)主方應向承攬方支付逾期付款的滯納金,按每日千分之五的比例計算。3.第三方違約行為及責任認定:違約行為:未按約定履行職責或泄露商業(yè)秘密。責任認定:第三方應承擔相應的法律責任,包括但不限于賠償損失、支付違約金等。示例說明:若承攬方未按約定時間完成施工,業(yè)主方有權(quán)要求承攬方支付違約金。例如,合同約定施工期為90天,實際施工期為100天,則承攬方應支付合同總價千分之二的違約金,即3000元。全文完。2024版?zhèn)€人裝修承攬合同,含室內(nèi)外景觀設(shè)計范本1本合同目錄一覽1.合同雙方基本信息1.1承攬方基本信息1.2承攬方資質(zhì)證明1.3業(yè)主方基本信息1.4業(yè)主方身份證明2.承攬范圍及內(nèi)容2.1室內(nèi)裝修工程2.1.1室內(nèi)裝修項目清單2.1.2室內(nèi)裝修工程量2.1.3室內(nèi)裝修材料及設(shè)備清單2.2室外景觀設(shè)計2.2.1景觀設(shè)計項目清單2.2.2景觀設(shè)計工程量2.2.3景觀設(shè)計材料及設(shè)備清單3.工程進度及節(jié)點3.1室內(nèi)裝修工程進度節(jié)點3.2室外景觀設(shè)計進度節(jié)點3.3整體工程進度節(jié)點4.工程款項及支付方式4.1工程款項總額4.2預付款比例及金額4.3進度款支付比例及金額4.4結(jié)算款支付比例及金額4.5逾期付款違約責任5.材料供應及驗收5.1材料供應責任5.2材料驗收標準5.3材料驗收流程5.4材料質(zhì)量保證6.工程質(zhì)量及驗收6.1工程質(zhì)量標準6.2工程驗收流程6.3工程驗收標準6.4工程質(zhì)量問題處理7.工期延誤及責任7.1工期延誤原因7.2工期延誤處理7.3工期延誤責任8.安全生產(chǎn)及環(huán)境保護8.1安全生產(chǎn)責任8.2環(huán)境保護責任8.3事故處理及責任9.保密條款9.1保密內(nèi)容9.2保密期限9.3保密責任10.合同解除及終止10.1合同解除條件10.2合同終止條件10.3合同解除及終止程序11.違約責任11.1違約情形11.2違約責任承擔11.3違約賠償12.爭議解決12.1爭議解決方式12.2爭議解決機構(gòu)12.3爭議解決程序13.合同生效及解除13.1合同生效條件13.2合同解除條件13.3合同解除程序14.其他約定事項14.1合同附件14.2通知方式14.3合同份數(shù)14.4合同解釋14.5合同簽署日期第一部分:合同如下:1.合同雙方基本信息1.1承攬方基本信息承攬方名稱:___________承攬方地址:___________承攬方法定代表人:___________承攬方聯(lián)系電話:___________承攬方電子郵箱:___________1.2承攬方資質(zhì)證明承攬方資質(zhì)等級:___________承攬方資質(zhì)證書編號:___________承攬方資質(zhì)證書有效期:___________1.3業(yè)主方基本信息業(yè)主方名稱:___________業(yè)主方地址:___________業(yè)主方法定代表人:___________業(yè)主方聯(lián)系電話:___________業(yè)主方電子郵箱:___________1.4業(yè)主方身份證明業(yè)主方身份證號碼:___________業(yè)主方營業(yè)執(zhí)照注冊號:___________2.承攬范圍及內(nèi)容2.1室內(nèi)裝修工程室內(nèi)裝修項目清單:室內(nèi)墻面裝修室內(nèi)地面裝修室內(nèi)天花裝修室內(nèi)門窗及配件安裝室內(nèi)水電安裝室內(nèi)裝修工程量:墻面裝修面積:___________平方米地面裝修面積:___________平方米天花裝修面積:___________平方米門窗及配件數(shù)量:___________套水電安裝工程量:___________2.2室外景觀設(shè)計景觀設(shè)計項目清單:園林綠化設(shè)計水景設(shè)計園路設(shè)計燈光設(shè)計園林小品設(shè)計景觀設(shè)計工程量:園林綠化面積:___________平方米水景面積:___________平方米園路長度:___________米燈光數(shù)量:___________盞園林小品數(shù)量:___________3.工程進度及節(jié)點3.1室內(nèi)裝修工程進度節(jié)點設(shè)計階段:___________施工準備階段:___________施工階段:___________驗收階段:___________3.2室外景觀設(shè)計進度節(jié)點設(shè)計階段:___________施工準備階段:___________施工階段:___________驗收階段:___________3.3整體工程進度節(jié)點合同簽訂后:___________設(shè)計完成:___________施工開始:___________施工結(jié)束:___________驗收合格:___________4.工程款項及支付方式4.1工程款項總額:___________元4.2預付款比例及金額:___________%,___________元4.3進度款支付比例及金額:___________%,___________元(按工程進度分階段支付)4.4結(jié)算款支付比例及金額:___________%,___________元(驗收合格后支付)4.5逾期付款違約責任:逾期付款按日向業(yè)主方支付___________%的違約金5.材料供應及驗收5.1材料供應責任承攬方負責提供室內(nèi)外裝修及景觀設(shè)計所需的全部材料。5.2材料驗收標準材料質(zhì)量符合國家及行業(yè)相關(guān)標準材料規(guī)格、型號、品牌與合同約定一致材料數(shù)量符合合同約定5.3材料驗收流程業(yè)主方、承攬方共同驗收驗收合格后,雙方簽字確認5.4材料質(zhì)量保證承攬方保證提供的材料在合同有效期內(nèi),如因材料質(zhì)量問題導致工程受損,由承攬方負責修復或更換6.工程質(zhì)量及驗收6.1工程質(zhì)量標準符合國家及行業(yè)相關(guān)質(zhì)量標準工程質(zhì)量達到業(yè)主方要求6.2工程驗收流程業(yè)主方、承攬方共同驗收驗收合格后,雙方簽字確認6.3工程驗收標準工程外觀整潔、美觀工程結(jié)構(gòu)安全、牢固工程功能完善、使用方便6.4工程質(zhì)量問題處理發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題,承攬方應及時修復或更換修復或更換后,雙方再次驗收8.工期延誤及責任8.1工期延誤原因因不可抗力因素導致工期延誤因業(yè)主方原因?qū)е鹿て谘诱`因承攬方原因?qū)е鹿て谘诱`8.2工期延誤處理因不可抗力因素導致工期延誤,經(jīng)雙方協(xié)商一致,可適當延長工期因業(yè)主方原因?qū)е鹿て谘诱`,由業(yè)主方承擔相應責任因承攬方原因?qū)е鹿て谘诱`,由承攬方承擔相應責任,包括但不限于賠償業(yè)主方因此造成的損失8.3工期延誤責任承攬方因自身原因?qū)е鹿て谘诱`,應向業(yè)主方支付___________%的違約金9.安全生產(chǎn)及環(huán)境保護9.1安全生產(chǎn)責任承攬方應嚴格遵守國家及地方安全生產(chǎn)法律法規(guī),確保施工安全承攬方應配備必要的安全防護設(shè)施和用品,確保施工人員安全9.2環(huán)境保護責任承攬方應采取措施保護施工現(xiàn)場環(huán)境,減少對周邊環(huán)境的影響承攬方應遵守國家及地方環(huán)境保護法律法規(guī),確保施工過程中不造成環(huán)境污染9.3事故處理及責任發(fā)生安全事故,承攬方應立即采取應急措施,防止事故擴大事故原因及責任應由事故調(diào)查組認定,承攬方應承擔相應責任10.保密條款10.1保密內(nèi)容雙方在合同履行過程中知悉的對方商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、經(jīng)營信息等合同內(nèi)容及雙方協(xié)商事項10.2保密期限自合同簽訂之日起至合同終止后___________年10.3保密責任雙方應對保密內(nèi)容承擔保密責任,未經(jīng)對方同意,不得向任何第三方泄露11.合同解除及終止11.1合同解除條件合同雙方協(xié)商一致解除合同發(fā)生不可抗力事件,致使合同無法履行一方嚴重違約,另一方有權(quán)解除合同11.2合同終止條件合同約定的工程竣工并驗收合格合同約定的工程款項全部支付完畢雙方協(xié)商一致終止合同11.3合同解除及終止程序解除合同,應提前___________日通知對方合同解除或終止后,雙方應辦理相關(guān)手續(xù),并結(jié)清剩余款項12.違約責任12.1違約情形違反合同約定的付款期限違反合同約定的工程質(zhì)量標準違反合同約定的工期違反合同約定的保密義務(wù)12.2違約責任承擔違約方應承擔違約責任,包括但不限于支付違約金、賠償損失12.3違約賠償違約賠償金額根據(jù)實際情況確定,原則上不超過合同總金額的___________%13.爭議解決13.1爭議解決方式爭議解決方式為協(xié)商協(xié)商不成,提交___________仲裁委員會仲裁13.2爭議解決機構(gòu)_________仲裁委員會13.3爭議解決程序雙方應友好協(xié)商解決爭議協(xié)商不成,提交仲裁委員會仲裁,仲裁委員會裁決為終局裁決14.其他約定事項14.1合同附件合同附件包括但不限于:工程圖紙、設(shè)計文件、材料清單、驗收報告等14.2通知方式通知應以書面形式進行,通過___________方式送達14.3合同份數(shù)本合同一式___________份,雙方各執(zhí)___________份,具有同等法律效力14.4合同解釋本合同未盡事宜,按國家法律法規(guī)及行業(yè)慣例執(zhí)行14.5合同簽署日期本合同自雙方簽字蓋章之日起生效,有效期為___________年第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方概念在本合同中,第三方指除合同雙方外的其他參與方,包括但不限于中介方、監(jiān)理方、檢測方、咨詢方等。15.2第三方責任限額15.2.1第三方責任范圍第三方在本合同中的責任限于其提供的專業(yè)服務(wù)或產(chǎn)品,不包括合同雙方的主要責任和義務(wù)。15.2.2第三方責任限額第三方的責任限額由合同雙方協(xié)商確定,并在合同中明確。如未明確,則第三方責任限額不超過其服務(wù)或產(chǎn)品合同總價款的___________%。15.3第三方介入條件15.3.1中介方中介方負責協(xié)助合同雙方完成合同簽訂、履行和解除等事項。中介方應在合同雙方授權(quán)范圍內(nèi)行事,不得超越權(quán)限。15.3.2監(jiān)理方監(jiān)理方負責監(jiān)督工程施工過程,確保工程質(zhì)量符合合同約定。監(jiān)理方應定期向合同雙方報告工程進度和質(zhì)量情況。15.3.3檢測方檢測方負責對工程材料、設(shè)備、工程實體等進行檢測,確保其符合合同約定和標準。檢測方應在合同約定的時間內(nèi)完成檢測工作,并向合同雙方出具檢測報告。15.3.4咨詢方咨詢方提供專業(yè)的技術(shù)、管理或法律等方面的咨詢服務(wù)。咨詢方應在合同約定的時間內(nèi)完成咨詢工作,并向合同雙方提供咨詢意見。16.第三方權(quán)利16.1第三方權(quán)利范圍收取合同約定的服務(wù)費用根據(jù)合同約定,獲得相應的權(quán)利和保障在合同范圍內(nèi),享有獨立的工作權(quán)利16.2第三方權(quán)利行使第三方應在合同約定的范圍內(nèi)行使權(quán)利,不得損害合同雙方的合法權(quán)益。17.第三方義務(wù)17.1第三方義務(wù)范圍按照合同約定提供專業(yè)、高效的服務(wù)保守合同雙方的商業(yè)秘密和技術(shù)秘密按時完成合同約定的各項工作17.2第三方義務(wù)履行第三方應按照合同約定的時間、質(zhì)量、標準履行義務(wù),如因第三方原因?qū)е逻`約,應承擔相應的違約責任。18.第三方與其他各方的劃分說明18.1合同雙方與第三方的關(guān)系合同雙方與第三方之間是服務(wù)與被服務(wù)、委托與被委托的關(guān)系,第三方不得干預合同雙方的權(quán)利和義務(wù)。18.2第三方與其他各方的責任劃分第三方對合同雙方的責任限于其提供的服務(wù)或產(chǎn)品合同雙方對合同項下的責任和義務(wù)由雙方共同承擔第三方不得因合同雙方之間的爭議而免除其責任18.3第三方與其他各方的權(quán)利義務(wù)關(guān)系第三方與合同雙方、監(jiān)理方、檢測方、咨詢方等之間的關(guān)系由各自的合同約定,第三方應遵守相關(guān)合同規(guī)定。19.第三方介入的合同變更19.1合同變更如因第三方介入導致合同內(nèi)容需要變更,合同雙方應協(xié)商一致,并在合同中予以明確。19.2合同變更程序雙方協(xié)商一致簽訂變更協(xié)議在合同中注明變更內(nèi)容第三部分:其他補充性說明和解釋說明一:附件列表:1.合同簽訂文件合同文本合同附件合同雙方簽字蓋章頁2.承攬方資質(zhì)證明文件資質(zhì)證書資質(zhì)證書復印件3.業(yè)主方身份證明文件身份證身份證復印件4.室內(nèi)裝修項目清單項目名稱項目描述面積/數(shù)量單價/總價5.室外景觀設(shè)計項目清單項目名稱項目描述面積/數(shù)量單價/總價6.材料及設(shè)備清單材料名稱材料規(guī)格材料品牌數(shù)量單價/總價7.工程進度計劃表工程階段預計開始時間預計結(jié)束時間8.工程驗收報告驗收日期驗收人員驗收結(jié)果9.付款憑證付款日期付款金額付款方式10.違約金支付憑證違約日期違約金額支付方式11.爭議解決文件協(xié)商記錄仲裁裁決書司法判決書12.其他相關(guān)文件相關(guān)法律法規(guī)行業(yè)標準技術(shù)規(guī)范說明二:違約行為及責任認定:1.違約行為未按合同約定的時間完成工程工程質(zhì)量不符合合同約定違反合同約定的付款期限未履行保密義務(wù)違反安全生產(chǎn)規(guī)定未按合同約定提供材料或設(shè)備2.責任認定標準違約行為的嚴重程度違約行為對合同履行的影響違約行為造成的損失3.違約責任認定示例承攬方未按合同約定的時間完成工程,導致業(yè)主方遭受額外損失,應承擔違約責任,包括但不限于支付違約金、賠償損失。業(yè)主方未按合同約定的時間支付工程款項,導致承攬方遭受損失,應承擔違約責任,包括但不限于支付違約金、賠償損失。承攬方提供的材料質(zhì)量不符合合同約定,導致工程受損,應承擔違約責任,包括但不限于修復或更換材料、賠償損失。全文完。2024版?zhèn)€人裝修承攬合同,含室內(nèi)外景觀設(shè)計范本2本合同目錄一覽1.合同雙方基本信息1.1雙方名稱1.2雙方地址1.3雙方聯(lián)系方式2.裝修項目概述2.1項目名稱2.2項目地點2.3項目規(guī)模2.4項目內(nèi)容3.設(shè)計范圍與要求3.1室內(nèi)設(shè)計3.1.1設(shè)計風格3.1.2設(shè)計元素3.1.3設(shè)計方案3.2室外景觀設(shè)計3.2.1景觀風格3.2.2景觀元素3.2.3景觀方案4.項目預算與費用4.1設(shè)計費用4.2施工費用4.3其他費用5.設(shè)計進度安排5.1初步設(shè)計5.2細節(jié)設(shè)計5.3施工圖設(shè)計6.施工要求與標準6.1施工質(zhì)量要求6.2施工安全要求6.3施工工期要求7.材料供應與選用7.1材料品牌7.2材料規(guī)格7.3材料數(shù)量8.施工現(xiàn)場管理8.1施工現(xiàn)場布置8.2施工現(xiàn)場安全8.3施工現(xiàn)場環(huán)境9.付款方式與期限9.1預付款9.2進度款9.3結(jié)算款10.違約責任10.1設(shè)計方違約責任10.2施工方違約責任10.3其他違約責任11.爭議解決方式11.1爭議解決途徑11.2爭議解決程序12.合同生效與終止12.1合同生效條件12.2合同終止條件13.合同附件13.1設(shè)計圖紙13.2材料清單13.3其他附件14.其他約定事項第一部分:合同如下:1.合同雙方基本信息1.1雙方名稱甲方:[甲方全稱]乙方:[乙方全稱]1.2雙方地址甲方地址:[甲方詳細地址]乙方地址:[乙方詳細地址]1.3雙方聯(lián)系方式甲方聯(lián)系方式:[甲方聯(lián)系電話、郵箱等]乙方聯(lián)系方式:[乙方聯(lián)系電話、郵箱等]2.裝修項目概述2.1項目名稱[具體項目名稱]2.2項目地點[具體項目地址]2.3項目規(guī)模[項目總面積及分區(qū)域面積]2.4項目內(nèi)容包括但不限于室內(nèi)裝修、室外景觀設(shè)計、水電安裝、墻面涂料、地板鋪設(shè)、門窗更換等。3.設(shè)計范圍與要求3.1室內(nèi)設(shè)計3.1.1設(shè)計風格現(xiàn)代簡約風格3.1.2設(shè)計元素包括但不限于家具布局、色彩搭配、照明設(shè)計等。3.1.3設(shè)計方案提供2套設(shè)計方案,甲方需在[具體時間]內(nèi)選擇一套。3.2室外景觀設(shè)計3.2.1景觀風格自然與現(xiàn)代相結(jié)合風格3.2.2景觀元素包括但不限于草坪、灌木、水景、座椅等。3.2.3景觀方案提供1套景觀設(shè)計方案,甲方需在[具體時間]內(nèi)確認。4.項目預算與費用4.1設(shè)計費用設(shè)計費用為人民幣[設(shè)計費用金額]元,包含方案設(shè)計、圖紙制作等。4.2施工費用施工費用為人民幣[施工費用金額]元,包含材料、人工、設(shè)備等。4.3其他費用其他費用包括但不限于監(jiān)理費、驗收費等,具體金額在合同簽訂后另行約定。5.設(shè)計進度安排5.1初步設(shè)計初步設(shè)計方案在[具體時間]內(nèi)完成。5.2細節(jié)設(shè)計細節(jié)設(shè)計方案在[具體時間]內(nèi)完成。5.3施工圖設(shè)計施工圖設(shè)計在[具體時間]內(nèi)完成。6.施工要求與標準6.1施工質(zhì)量要求施工質(zhì)量需符合國家相關(guān)標準和規(guī)范。6.2施工安全要求施工過程中確保施工人員安全,遵守施工現(xiàn)場安全管理規(guī)定。6.3施工工期要求施工工期為[具體工期],如有延誤,按合同約定進行賠償。8.施工現(xiàn)場管理8.1施工現(xiàn)場布置施工現(xiàn)場應按照施工圖紙和施工方案進行布置,確保施工區(qū)域與生活區(qū)域分離,并設(shè)置明顯的警示標志。8.2施工現(xiàn)場安全定期進行安全檢查,確保施工設(shè)備、設(shè)施的安全可靠;對施工人員進行安全培訓,提高安全意識;配備必要的安全防護用品,如安全帽、安全帶、防護眼鏡等;設(shè)置安全通道,避免施工過程中發(fā)生意外。8.3施工現(xiàn)場環(huán)境施工方需保持施工現(xiàn)場的整潔,及時清理施工垃圾,減少對周圍環(huán)境的影響。9.付款方式與期限9.1預付款合同簽訂后,甲方需支付預付款人民幣[預付款金額]元。9.2進度款施工過程中,甲方根據(jù)施工進度支付進度款,具體支付比例和節(jié)點由雙方協(xié)商確定。9.3結(jié)算款工程完工并經(jīng)甲方驗收合格后,甲方在[具體時間]內(nèi)支付結(jié)算款,金額為合同總價減去預付款和進度款。10.違約責任10.1設(shè)計方違約責任設(shè)計方未能按時完成設(shè)計工作,每延誤一天,需向甲方支付人民幣[違約金金額]元的違約金。10.2施工方違約責任施工方未能按時完成施工工作,每延誤一天,需向甲方支付人民幣[違約金金額]元的違約金。10.3其他違約責任任何一方違反合同約定,導致合同無法履行或造成對方損失的,應承擔相應的法律責任。11.爭議解決方式11.1爭議解決途徑雙方發(fā)生爭議時,應通過友好協(xié)商解決。11.2爭議解決程序協(xié)商不成的,任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。12.合同生效與終止12.1合同生效條件本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。12.2合同終止條件合同約定的工程內(nèi)容完成;雙方協(xié)商一致解除合同;因不可抗力導致合同無法履行。13.合同附件13.1設(shè)計圖紙設(shè)計圖紙包括但不限于平面圖、立面圖、剖面圖、大樣圖等。13.2材料清單材料清單詳細列出所需材料的品牌、規(guī)格、數(shù)量等。13.3其他附件包括但不限于施工方案、施工日志、驗收報告等。14.其他約定事項14.1通知方式雙方之間的通知應以書面形式進行,通過約定的聯(lián)系方式送達。14.2合同變更任何合同變更需經(jīng)雙方書面同意,并作為合同附件。14.3合同未盡事宜本合同未盡事宜,雙方可另行協(xié)商補充。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定義在本合同中,第三方是指除甲乙雙方之外的,為合同履行提供中介、咨詢、監(jiān)理、施工、設(shè)計等服務(wù)的獨立法人或其他組織。15.2第三方介入形式中介方:為甲乙雙方提供信息匹配、溝通協(xié)調(diào)等服務(wù);咨詢方:為甲乙雙方提供專業(yè)咨詢意見;監(jiān)理方:對施工過程進行監(jiān)督、檢查,確保工程質(zhì)量;施工方:負責具體施工任務(wù)的執(zhí)行;設(shè)計方:負責室內(nèi)外景觀設(shè)計。15.3第三方責任15.3.1第三方責任限額第三方在履行職責過程中,因自身原因造成甲方損失的,其責任限額為[具體金額]元。如超出責任限額,甲方有權(quán)要求乙方承擔超出部分的賠償責任。15.3.2第三方責任承擔第三方在履行職責過程中,如因自身原因造成損失,應由第三方自行承擔;如因第三方責任導致甲方損失,乙方應承擔相應的賠償責任。15.4第三方權(quán)利15.4.1第三方權(quán)利界定獲取必要的工作資料和條件;按照合同約定收取服務(wù)費用;在其職責范圍內(nèi),對甲乙雙方進行監(jiān)督和建議。15.5第三方與其他各方的關(guān)系15.5.1第三方與甲方的關(guān)系第三方與甲方之間不存在直接的合同關(guān)系,甲方與乙方之間的合同關(guān)系不因第三方介入而改變。15.5.2第三方與乙方的關(guān)系第三方與乙方之間不存在直接的合同關(guān)系,乙方與甲方之間的合同關(guān)系不因第三方介入而改變。15.5.3第三方與其他各方的劃分說明第三方與甲方、乙方之間無直接合同關(guān)系,但需按照合同約定履行職責;第三方在履行職責過程中,如涉及
溫馨提示
- 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
- 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
- 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁內(nèi)容里面會有圖紙預覽,若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
- 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
- 5. 人人文庫網(wǎng)僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內(nèi)容負責。
- 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當內(nèi)容,請與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
- 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。
最新文檔
- 湖南省株洲市淥口區(qū)朱亭鎮(zhèn)龍鳳中學2024-2025學年七年級下學期4月期中考試英語試題(圖片版含答案及解析)
- 2025屆安徽省蚌埠市高三下學期適應性考試歷史試卷(含答案)
- 電力工程資料:標準設(shè)計和典型造價簡介(平臺的單位管理員培訓用)2012-3-13
- 中小學公共安全教育-救起溺水者后的急救
- 2024年裁判員法規(guī)試題及答案
- 2024年游泳救生員考試的指南及試題答案
- 農(nóng)作物種子經(jīng)濟利益分析試題及答案
- 電力企業(yè)安全培訓課件
- 人教版初中八年級英語上冊期末復習完形填空30篇
- 2024年3月全國事業(yè)單位聯(lián)考C類職業(yè)能力傾向測驗真題試卷試卷答案解析
- 三級電子商務(wù)師測試試題庫與答案
- 嵌甲性甲溝炎的外科治療
- DZ/T 0430-2023 固體礦產(chǎn)資源儲量核實報告編寫規(guī)范(正式版)
- JCT 2126.6-2012 水泥制品工藝技術(shù)規(guī)程 第6部分:先張法預應力混凝土管樁
- 第15課 十月革命的勝利與蘇聯(lián)的社會主義實踐 導學案
- 一年級數(shù)學20以內(nèi)加減法口算題(每天100道)
- 螺旋天線報告
- 2024年中鐵集裝箱運輸有限責任公司招聘筆試參考題庫附帶答案詳解
- 物業(yè)管理中英文對照外文翻譯文獻
- 冠心病中西醫(yī)結(jié)合治療
- 腰椎人工椎體置換術(shù)
評論
0/150
提交評論