安裝承攬合同范例范例

安裝承攬合同范例范例第一篇范文：合同編號：__________

甲方（以下簡稱“甲方”）與乙方（以下簡稱“乙方”）本著平等、自愿、公平、誠實信用的原則，就甲方委托乙方進行安裝承攬事宜，經(jīng)雙方友好協(xié)商，達成如下協(xié)議：

一、項目概況

1.1項目名稱：__________

1.2項目地點：__________

1.3項目內容：__________

1.4項目工期：__________

二、承攬范圍及要求

2.1乙方負責甲方項目范圍內的安裝工作，包括但不限于以下內容：

（1）__________

（2）__________

（3）__________

2.2乙方應按照甲方的要求，確保安裝質量，遵守國家相關法律法規(guī)和行業(yè)標準。

2.3乙方應提供必要的施工圖紙、技術資料和施工方案，并經(jīng)甲方確認后方可施工。

三、合同價款及支付方式

3.1合同價款：__________

3.2支付方式：

（1）__________

（2）__________

3.3乙方在完成安裝工作后，甲方應在__________個工作日內支付合同價款。

四、工期及驗收

4.1乙方應按照合同約定的時間節(jié)點完成安裝工作。

4.2甲方在收到乙方完成的安裝工程后，應在__________個工作日內進行驗收。

4.3驗收合格后，甲方應在__________個工作日內支付合同價款。

五、違約責任

5.1乙方未按約定時間完成安裝工作，每延誤一日，應向甲方支付__________%的違約金。

5.2乙方在施工過程中，因自身原因導致工程質量不合格，應承擔全部責任，并賠償甲方因此遭受的損失。

5.3甲方未按約定支付合同價款，每延誤一日，應向乙方支付__________%的違約金。

六、爭議解決

6.1雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應首先通過友好協(xié)商解決。

6.2若協(xié)商不成，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

七、其他約定

7.1本合同未盡事宜，雙方可另行協(xié)商補充。

7.2本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。

七、附件

1.項目施工圖紙及技術資料

2.甲方提供的設備清單

3.乙方提供的施工方案

4.其他相關文件

甲方（蓋章）：__________

乙方（蓋章）：__________

代表人（簽字）：__________

代表人（簽字）：__________

簽訂日期：__________年__________月__________日

第二篇范文：第三方主體+甲方權益主導

甲方（以下簡稱“甲方”）為了實現(xiàn)項目目標，確保工程質量和進度，特委托乙方（以下簡稱“乙方”）進行安裝承攬工作，并引入第三方（以下簡稱“丙方”）作為項目監(jiān)督管理主體，以確保項目順利進行。甲乙雙方及丙方本著平等、自愿、公平、誠實信用的原則，經(jīng)友好協(xié)商，達成如下協(xié)議：

一、項目概況

1.1項目名稱：__________

1.2項目地點：__________

1.3項目內容：__________

1.4項目工期：__________

二、第三方丙方職責

2.1丙方作為項目監(jiān)督管理主體，負責對乙方安裝承攬工作進行全過程監(jiān)督，確保工程質量和進度符合甲方要求。

2.2丙方有權要求乙方提供施工圖紙、技術資料、施工方案等，并對乙方進行定期或不定期的檢查。

2.3丙方有權對乙方違反合同的行為提出整改意見，并要求乙方在規(guī)定時間內整改完畢。

三、乙方承攬范圍及要求

3.1乙方負責甲方項目范圍內的安裝工作，包括但不限于以下內容：

（1）__________

（2）__________

（3）__________

3.2乙方應按照甲方的要求，遵守國家相關法律法規(guī)和行業(yè)標準，確保安裝質量。

3.3乙方應提供必要的施工圖紙、技術資料和施工方案，并經(jīng)甲方及丙方確認后方可施工。

四、合同價款及支付方式

4.1合同價款：__________

4.2支付方式：

（1）__________

（2）__________

4.3乙方在完成安裝工作后，甲方應在__________個工作日內支付合同價款。

五、工期及驗收

5.1乙方應按照合同約定的時間節(jié)點完成安裝工作。

5.2甲方在收到乙方完成的安裝工程后，應在__________個工作日內進行驗收。

5.3驗收合格后，甲方應在__________個工作日內支付合同價款。

六、甲方權益保障

6.1甲方有權要求乙方在項目實施過程中，定期向甲方及丙方匯報工程進度和質量情況。

6.2甲方有權要求乙方對項目實施過程中出現(xiàn)的問題進行及時整改，確保工程順利進行。

6.3甲方有權要求乙方在工程驗收合格后，提供相應的質量保證期，確保工程質量。

七、乙方違約及限制條款

7.1乙方未按約定時間完成安裝工作，每延誤一日，應向甲方支付__________%的違約金。

7.2乙方在施工過程中，因自身原因導致工程質量不合格，應承擔全部責任，并賠償甲方因此遭受的損失。

7.3乙方不得將工程分包給不具備相應資質的單位或個人。

7.4乙方不得擅自改變施工圖紙和技術要求，如需變更，應經(jīng)甲方及丙方同意。

八、爭議解決

8.1雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應首先通過友好協(xié)商解決。

8.2若協(xié)商不成，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

九、其他約定

9.1本合同未盡事宜，雙方可另行協(xié)商補充。

9.2本合同一式三份，甲乙雙方及丙方各執(zhí)一份，自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。

十、總結

第三方丙方的介入，旨在加強項目監(jiān)督管理，確保工程質量和進度，維護甲方的合法權益。甲方作為項目主導方，通過引入第三方，實現(xiàn)了對工程質量和進度的雙重把控，提高了項目的整體效益。同時，甲方在合同中明確了自身的權益保障，確保了項目實施過程中的合法權益不受侵害。乙方作為承攬方，應嚴格遵守合同約定，確保工程質量和進度，以實現(xiàn)甲方項目目標。

第三篇范文：第三方主體+甲方權益主導

乙方（以下簡稱“乙方”）為了保障自身合法權益，確保項目順利進行，特委托甲方（以下簡稱“甲方”）進行項目施工管理，并引入第三方（以下簡稱“丙方”）作為項目質量監(jiān)督主體，以實現(xiàn)對項目質量的全面監(jiān)控。甲乙雙方及丙方本著平等、自愿、公平、誠實信用的原則，經(jīng)友好協(xié)商，達成如下協(xié)議：

一、項目概況

1.1項目名稱：__________

1.2項目地點：__________

1.3項目內容：__________

1.4項目工期：__________

二、第三方丙方職責

2.1丙方作為項目質量監(jiān)督主體，負責對項目施工過程進行全程監(jiān)督，確保施工質量符合相關標準和規(guī)范。

2.2丙方有權要求甲方提供項目施工圖紙、技術資料、施工方案等，并對甲方進行定期或不定期的檢查。

2.3丙方有權對甲方違反合同的行為提出整改意見，并要求甲方在規(guī)定時間內整改完畢。

三、甲方施工管理范圍及要求

3.1甲方負責項目施工管理，包括但不限于以下內容：

（1）__________

（2）__________

（3）__________

3.2甲方應按照乙方的要求，確保施工質量，遵守國家相關法律法規(guī)和行業(yè)標準。

3.3甲方應提供必要的施工圖紙、技術資料和施工方案，并經(jīng)乙方確認后方可施工。

四、合同價款及支付方式

4.1合同價款：__________

4.2支付方式：

（1）__________

（2）__________

4.3乙方在項目驗收合格后，甲方應在__________個工作日內支付合同價款。

五、工期及驗收

5.1甲方應按照合同約定的時間節(jié)點完成施工工作。

5.2乙方在收到甲方完成的施工工程后，應在__________個工作日內進行驗收。

5.3驗收合格后，乙方應在__________個工作日內支付合同價款。

六、乙方權益保障

6.1乙方有權要求甲方在項目實施過程中，定期向乙方匯報工程進度和質量情況。

6.2乙方有權要求甲方對項目實施過程中出現(xiàn)的問題進行及時整改，確保工程順利進行。

6.3乙方有權要求甲方在工程驗收合格后，提供相應的質量保證期，確保工程質量。

七、甲方違約及限制條款

7.1甲方未按約定時間完成施工工作，每延誤一日，應向乙方支付__________%的違約金。

7.2甲方在施工過程中，因自身原因導致工程質量不合格，應承擔全部責任，并賠償乙方因此遭受的損失。

7.3甲方不得將項目分包給不具備相應資質的單位或個人。

7.4甲方不得擅自改變施工圖紙和技術要求，如需變更，應經(jīng)乙方同意。

八、爭議解決

8.1雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應首先通過友好協(xié)商解決。

8.2若協(xié)商不成，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

九、其他約定

9.1本合同未盡事宜，雙方可另行協(xié)商補充。

9.2本合同一式三份，甲乙雙方及丙方各執(zhí)一份