歷年二建法規(guī)真題與解析（14-20年）

2014年二級建造師《建設(shè)工程法規(guī)及相關(guān)知識》考試真題

及答案

一、單項選擇題(共60題，每題1分，每題的備選項中，只有1個最符合

題意)

1.關(guān)于施工企業(yè)法人與項目經(jīng)理部法律關(guān)系的說法。正確的是()。

A.項目經(jīng)理部具備法人資格

B.項目經(jīng)理是企業(yè)法定代表人授權(quán)在建設(shè)工程施工項目上的管理者

C.項目經(jīng)理部行為的法律后果由其自己承擔

D.項目經(jīng)理部是施工企業(yè)內(nèi)部常設(shè)機構(gòu)

【答案】B

【考點】法人制度

【解析】項目經(jīng)理部是施工企業(yè)為了完成某項建設(shè)工程施工任務(wù)而設(shè)立的組

織。項目經(jīng)理部是由一個項目經(jīng)理與技術(shù)、生產(chǎn)、材料、成本等管理人員組成的

項目管理班子，是一次性的具有彈性的現(xiàn)場生產(chǎn)組織機構(gòu)。項目經(jīng)理部不具備法

人資格，而是施工企業(yè)根據(jù)建設(shè)工程施工項目而組建的非常設(shè)的下屬機構(gòu)。項目

經(jīng)理根據(jù)企業(yè)法人的授權(quán)，組織和領(lǐng)導(dǎo)本項目經(jīng)理部的全面工作。

2.單位甲委托自然人乙采購特種水泥，乙持授權(quán)委托書向供應(yīng)商丙采購，丙

向乙說明無法供供貨，乙表示愿意購買普通水泥代替，向丙出示加蓋公章的空白

合同。經(jīng)查，丙不知乙授權(quán)不足的情況，關(guān)于甲、乙行為的說法，正確的是()。

A.乙的行為屬于法定代理

B.甲有權(quán)拒絕接受這批普通水泥

C.如甲拒絕，應(yīng)由乙承擔付款義務(wù)

D.甲應(yīng)承擔付款義務(wù)

【答案】D

【考點】代理制度

【解析】《合同法》規(guī)定，行為人沒有代理權(quán)、超越代理權(quán)或者代理權(quán)終止

后以被代理人名義訂立合同，相對人有理由相信行為人有代理權(quán)的，該代理行為

有效。

3.根據(jù)《物權(quán)法》，土地承包經(jīng)營權(quán)屬于()。

A.所有權(quán)

B.用益物權(quán)

C.擔保物權(quán)

D.準物權(quán)

【答案】B

【考點】物權(quán)制度

【解析】用益物權(quán)是權(quán)利人對他人所有的不動產(chǎn)或者動產(chǎn)，依法享有占有、

使用和收益的權(quán)利。用益物權(quán)包括土地承包經(jīng)營權(quán)、建設(shè)用地使用權(quán)、宅基地使

用權(quán)和地役權(quán)。

4.關(guān)于不動產(chǎn)物權(quán)設(shè)立的說法，正確的是()。

A.經(jīng)依法登記，發(fā)生設(shè)立效力

B.合同簽字蓋章，發(fā)生設(shè)立效力

C.依法屬于國家所有的自然資源，所有權(quán)必須登記

D.未經(jīng)登記，不動產(chǎn)交易合同無效

【答案】A

【考點】物權(quán)制度

【解析】不動產(chǎn)物權(quán)的設(shè)立、變更、轉(zhuǎn)讓和消滅，應(yīng)當依照法律規(guī)定登記,

自記載于不動產(chǎn)登記簿時發(fā)生效力。經(jīng)依法登記，發(fā)生效力;未經(jīng)登記，不發(fā)生效

力，但法律另有規(guī)定的除外。依法屬于國家所有的自然資源,所有權(quán)可以不登記。

5.工程建設(shè)中使用的計算機軟件是()保護的客體，受知識產(chǎn)權(quán)保護。

A.專利權(quán)

B.商標權(quán)

C.著作權(quán)

D.發(fā)明權(quán)

【答案】C

【考點】知識產(chǎn)權(quán)制度

【解析】在建設(shè)工程中常見的知識產(chǎn)權(quán)主要是專利權(quán)、商標權(quán)、著作權(quán)、發(fā)

明權(quán)和其他科技成果。計算機軟件也是工程建設(shè)中經(jīng)常使用的，計算機軟件屬于

著作權(quán)保護的客體。

6.根據(jù)《擔保法》，下列財產(chǎn)不可以抵押的是()。

A.廠房

B.可轉(zhuǎn)讓的專利權(quán)

C.生產(chǎn)原材料

D.公立幼兒園的教育設(shè)施

【答案】D

【考點】擔保制度

【解析】下列財產(chǎn)不得抵押：

⑴土地所有權(quán)”)耕地、宅基地、自留地、自留山等集體所有的土地使用權(quán);⑶

學(xué)校、幼兒園、醫(yī)院等以公益為目的的事業(yè)單位、社會團體的教育設(shè)施、醫(yī)療衛(wèi)

生設(shè)施和其他社會公益設(shè)施;(4)所有權(quán)、使用權(quán)不明或者有爭議的財產(chǎn);(5)依法被

查封、扣押、監(jiān)管的財產(chǎn)乂6)依法不得抵押的其他財產(chǎn)。

7.根據(jù)《物權(quán)法》，下列財產(chǎn)不可以抵押的是()。

A.生產(chǎn)設(shè)備

B.建設(shè)用地使用權(quán)

C.正在建設(shè)的建筑物

D.集體所有的宅基地

【答案】D

【考點】擔保制度

【解析】下列財產(chǎn)不得抵押：

⑴土地所有權(quán);⑵耕地、宅基地、自留地、自留山等集體所有的土地使用權(quán)制

學(xué)校、幼兒園、醫(yī)院等以公益為目的的事業(yè)單位、社會團體的教育設(shè)施、醫(yī)療衛(wèi)

生設(shè)施和其他社會公益設(shè)施;⑷所有權(quán)、使用權(quán)不明或者有爭議的財產(chǎn);(5)依法被

查封、扣押、監(jiān)管的財產(chǎn)乂6)依法不得抵押的其他財產(chǎn)。

8.某材料供應(yīng)商由于自身原因，沒有按合同約定及時提供原材料，給工程建

設(shè)項目造成了經(jīng)濟損失，該供應(yīng)商應(yīng)承擔()。

A.行政處分

B.違約責任

C.行政處罰

D.交納罰金

【答案】B

【考點】法律責任制度

【解析】民事責任可以分為違約責任和侵權(quán)責任兩類。違約責任是指合同當

事人違反法律規(guī)定或合同約定的義務(wù)而應(yīng)承擔的責任。

9.以市場主導(dǎo)，以守法、守信、守德、綜合實力為基礎(chǔ)進行綜合評價的是()。

A.政府對市場主體的守法誠信評價

B.社會中介信用機構(gòu)的綜合信用評價

C.市場主體的自我綜合信用評價

D.行業(yè)協(xié)會協(xié)助政府部門的綜合信用評價

【答案】B

【考點】建筑市場信用體系建設(shè)

【解析】社會中介信用機構(gòu)的綜合信用評價是市場主導(dǎo)，以守法、守信(主要

指經(jīng)濟信用，包括市場交易信用和合同履行信用)、守德(主要指道德、倫理信用)、

綜合實力(主要包括經(jīng)營、資本、管理、技術(shù)等)為基礎(chǔ)進行綜合評價。

10.承攬工程不符合規(guī)定質(zhì)量標準造成損失的，施工企業(yè)與使用本企業(yè)名義

施工的單位承擔()。

A.按份責任

B.補充責任

C.連帶責任

D.公平責任

【答案】C

11.建設(shè)工程招標的基本程序主要包括：①發(fā)售招標文件；@編制招標文件;③

委托招標代理機構(gòu);④旅行項目審批手續(xù);⑤開標、評標;⑥簽訂合同;⑦發(fā)布招標公

告或投標邀請書;⑧發(fā)出中標通知書。上述程序正確的排列順序是()。

A.①②③④⑤⑥?@

B.③②??①⑤⑧⑥

C.②③①④⑦⑤?@

D.④③②⑦①⑤⑧⑥

【答案】D

【考點】招標投標制度

【解析】建設(shè)工程招標的基本程序主要包括：履行項目審批手續(xù)、委托招標

代理機構(gòu)、編制招標文件及標底、發(fā)布招標公告或投標邀請書、資格審查、開標、

評標、中標和簽訂合同，以及終止招標等。

12.按照《建筑施工場界環(huán)境噪聲排放標準》，建筑施工場界環(huán)境噪聲排放限

值為()。

A.晝間60dB(A),夜間50dB(A)

B.晝間65dB(A),夜間50dB(A)

D.晝間70dB(A),夜間55dB(A)

D.晝間75dB(A),夜間60dB(A)

【答案】C

【考點】施工現(xiàn)場環(huán)境保護制度

【解析】按照《建筑施工場界環(huán)境噪聲排放標準》GB12523-2011的規(guī)定，

建筑施工過程中場界環(huán)境噪聲不得超過規(guī)定的排放限值。建筑施工場界環(huán)境噪聲

排放限值，晝間70dB(A),夜間55dB(A)o夜間噪聲最大聲級超過限值的幅度不得

高于15dB(A)o

13.根據(jù)《最高人民法院關(guān)于適用《中華人民共和國仲裁法》若干問題的解釋,

當事人申請只想仲裁裁決的案件，由()管轄。

A.仲裁機構(gòu)所在地中級人民法院

B.仲裁機構(gòu)所在地高級人民法院

C.被執(zhí)行人住所地或者被執(zhí)行財產(chǎn)所在地中級人民法院

D.被執(zhí)行人住所地或者被執(zhí)行財產(chǎn)所在地中級人民法院

【答案】C

【考點】仲裁制度

【解析】仲裁裁決作出后，當事人應(yīng)當履行裁決。一方當事人不履行的，另

一方當事人可以依照我國《民事訴訟法》的規(guī)定，向人民法院申請執(zhí)行。根據(jù)我

國最高人民法院的相關(guān)司法解釋，當事人申請執(zhí)行仲裁裁決案件，由被執(zhí)行人所

在地或者被執(zhí)行財產(chǎn)所在地的中級人民法院管轄。

14.在招標投標過程中，投標人發(fā)生合并、分立、破產(chǎn)等重大變化的，應(yīng)當()。

A.撤回投標

B.提高投標保證金額

C.撤銷投標

D.及時書面告知招標人

【答案】D

【考點】招標投標制度

【解析】投標人發(fā)生合并、分立、破產(chǎn)等重大變化的，應(yīng)當及時書面告知招

標人。投標人不再具備資格預(yù)審文件、招標文件規(guī)定的資格條件或者其投標影響

招標公正性的，其投標無效。

15.關(guān)于建筑工程施工分包行為的說法，正確的是()。

A.承包人并未對該工程的施工活動進行組織管理的，視同轉(zhuǎn)包

B.個人可以承攬分包工程業(yè)務(wù)

C.建設(shè)單位有權(quán)直接指定分包工程承包人

D.建設(shè)單位推薦的分包單位，總承包單位物權(quán)拒絕

【答案】A

【考點】承包制度

【解析】分包工程發(fā)包人將工程分包后，未在施工現(xiàn)場設(shè)立項目管理機構(gòu)和

派駐相應(yīng)人員，并未對該工程的施工活動進行組織管理的，視同轉(zhuǎn)包行為。

16.關(guān)于建筑市場誠信行為的公布時限的說法，正確的是()。

A.不良行為記錄信息公布期限一般為6個月至3年

B.良好行為記錄信息公布期限一般為6個月

C.招標投標違法行為記錄公告期限為1年

D.依法限制招標投標當事人資質(zhì)公告期限為3個月

【答案】A

【考點】建筑市場信用體系建設(shè)

【解析】《建筑市場誠信行為信息管理辦法》規(guī)定，建筑市場誠信行為記錄

信息的公布時間為行政處罰決定做出后7日內(nèi)，公布期限一般為6個月至3年;

良好行為記錄信息公布期限一般為3年。

17.發(fā)包人發(fā)生以下情形，且在催告的合理期限內(nèi)仍未履行相應(yīng)義務(wù)，承包人

請求解除建設(shè)工程施工合同，人民法院應(yīng)予支持的是()。

A.未按約定支付工程價款致使承包人無法施工

B.拖欠墊資利息

C.施工現(xiàn)場安裝攝像設(shè)備全程監(jiān)控

D.遲延交付施工場地發(fā)生停窩工損失拒絕賠付

【答案】A

【考點】合同制度

【解析】《最高人民法院關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問題

的解釋》規(guī)定，發(fā)包人具有下列情形之一，致使承包人無法施工，且在催告的合

理期限內(nèi)仍未履行相應(yīng)義務(wù)，承包人請求解除建設(shè)工程施工合同的，應(yīng)予支持:

⑴未按約定支付工程價款的乂2)提供的主要建筑材料、建筑構(gòu)配件和設(shè)備不符合

強制性標準的⑶不履行合同約定的協(xié)助義務(wù)的。

18.關(guān)于我國節(jié)約能源法律、法規(guī)及相關(guān)規(guī)定，說法錯誤的是()。

A.任何單位不得對能源消費實行包費制

B.施工圖紙經(jīng)審查符合民用建筑節(jié)能強制性標準的，才能頒發(fā)施工許可證

C.建筑工程保溫材料的安裝采取監(jiān)理工程師事后簽字確認制

D.建筑工程不符合民用建筑節(jié)能強制性標準，不得出具竣工驗收合格報告

【答案】C

【考點】施工節(jié)約能源制度

【解析】墻體、屋面的保溫工程施工時，監(jiān)理工程師應(yīng)當按照工程監(jiān)理規(guī)范

的要求，采取旁站、巡視和平行檢驗等形式實施監(jiān)理。未經(jīng)監(jiān)理工程師簽字，墻

體材料、保溫材料、門窗、采暖制冷系統(tǒng)和照明設(shè)備不得在建筑上使用或者安裝，

施工單位不得進行下一道工序的施工。

19.根據(jù)《合同法》，應(yīng)當采用書面形式的合同是()。

A.設(shè)備租賃合同

B.建設(shè)工程合同

C.承攬合同

D.貨物買賣合同

【答案】B

【考點】合同制度

【解析】《合同法》規(guī)定，當事人訂立合同，有書面形式、口頭形式和其他

形式。法律、行政法規(guī)規(guī)定采用書面形式的，應(yīng)當采用書面形式。當事人約定采

用書面形式的，應(yīng)當采用書面形式。《合同法》明確規(guī)定，建設(shè)工程合同應(yīng)當采

用書面形式。

21.根據(jù)《民用建筑節(jié)能條例》，注冊執(zhí)業(yè)人員未執(zhí)行民用建筑節(jié)能強制性標

準的，由縣級以上人民政府建設(shè)主管部門責令停止執(zhí)業(yè)()，情節(jié)嚴重的，由頒發(fā)

資格資格證書的部門吊銷執(zhí)業(yè)資格證書，5年內(nèi)不得注冊。

A.3個月以上6個月以下

B.3個月以上1年以下

C.6個月以上2年以下

D.1年以上3年以下

【答案】B

【考點】建造師注冊執(zhí)業(yè)制度

【解析】注冊執(zhí)業(yè)人員未執(zhí)行民用建筑節(jié)能強制性標準的，由縣級以上人民

政府建設(shè)主管部門責令停止執(zhí)業(yè)3個月以上1年以下丁情節(jié)嚴重的，由頒發(fā)資格

證書的部門吊銷執(zhí)業(yè)資格證書，5年內(nèi)不予注冊。

22.下列建設(shè)工程不良行為中，屬于施工企業(yè)資質(zhì)不良行為的是()。

A.超越本單位資質(zhì)等級承攬工程

B.以他人名義承攬工程的

C.施工中偷工減料的

D.將工程轉(zhuǎn)包的

【答案】A

【考點】建筑市場信用體系建設(shè)

【解析】資質(zhì)不良行為認定標準

(1)未取得資質(zhì)證書承攬工程的，或超越本單位資質(zhì)等級承攬工程的;(2)以欺

騙手段取得資質(zhì)證書承攬工程的乂3)允許其他單位或個人以本單位名義承攬工程

的;(4)未在規(guī)定期限內(nèi)辦理資質(zhì)變更手續(xù)的;(5)涂改、偽造、出借、轉(zhuǎn)讓《建筑業(yè)

企業(yè)資質(zhì)證書》的乂6)按照國家規(guī)定需要持證上崗的技術(shù)工種的作業(yè)人員未經(jīng)培

訓(xùn)、考核，未取得證書上崗，情節(jié)嚴重的。

23.施工人員在施工中發(fā)現(xiàn)文物隱匿不報或者拒不上交，或者未按照規(guī)定移

交揀選文物，情節(jié)嚴重但尚不構(gòu)成犯罪的，可處以()罰款。

A.1千元以上1萬元以下

B.5千元以上5萬元以下

C.1萬元以上10萬元以下

D.5萬元以上50萬元以下

【答案】B

【考點】施工文物保護制度

【解析】有下列行為之一，尚不構(gòu)成犯罪的，由縣級以上人民政府文物主管

部門會同公安機關(guān)追繳文物;情節(jié)嚴重的，處5000元以上5萬元以下的罰款：(1)

發(fā)現(xiàn)文物隱匿不報或者拒不上交的乂2)未按照規(guī)定移交揀選文物的。

24.甲代理乙與丙鐵路運輸公司簽訂了多式聯(lián)運合同，由丙和丁汽車運輸公

司通過鐵路、公路聯(lián)運方式將貨物送至乙的工地。因在公路運輸途中發(fā)生重大交

通事故，致使貨物受損，無法按期交貨。關(guān)于責任承擔的說法，正確的是()。

A.丙應(yīng)向甲承擔違約責任

B.甲只能向乙主張損害賠償

C.丙應(yīng)向乙承擔違約責任

D.乙應(yīng)自行承擔貨物損失

【答案】C

【考點】相關(guān)合同制度

【解析】所謂多式聯(lián)運，是指由兩種及其以上的交通工具相互銜接、轉(zhuǎn)運而

共同完成的運輸過程。多式聯(lián)運經(jīng)營人負責履行或者組織履行多式聯(lián)運合同，對

全程運輸享有承運人的權(quán)利，承擔承運人的義務(wù)。

25.某生產(chǎn)經(jīng)營單位主要負責人在本單位重大生產(chǎn)安全事故調(diào)查處理期間擅

離職守，其受到的處理不包括()。

A.撤職

B.降職

C刑罰

D.行政拘留

【答案】D

【考點】施工安全事故的應(yīng)急救援與調(diào)查處理

【解析】《安全生產(chǎn)法》規(guī)定，生產(chǎn)經(jīng)營單位主要負責人在本單位發(fā)生重大

生產(chǎn)安全事故時.，不立即組織搶救或者在事故調(diào)查處理期間擅離職守或者逃匿的,

給予降職、撤職的處分，對逃匿的處15日以下拘留;構(gòu)成犯罪的，依照刑法有關(guān)

規(guī)定追究刑事責任。

26.下列法律文書中，屬于可以強制執(zhí)行的是()。

A.雙方簽收的人民法院調(diào)解書

B.雙方簽收的人民調(diào)解委員會制作的調(diào)解書

C.雙方簽收的建設(shè)行政主管部門制作的調(diào)解書

D.一方拒絕簽收的仲裁調(diào)解書

【答案】A

【考點】調(diào)解與和解制度

【解析】我國調(diào)解的形式主要有人民調(diào)解、行政調(diào)解、仲裁調(diào)解、法院調(diào)解

和專業(yè)機構(gòu)調(diào)解等。其中仲裁調(diào)解、法院調(diào)解和經(jīng)過人民法院確認的人民調(diào)解具

有強制執(zhí)行的效力。但是前提條件是調(diào)解書需要雙方當事人簽收才能發(fā)生法律效

力。

27.工程項目質(zhì)量安全第一責任人是()。

A.總經(jīng)理

B.部門經(jīng)理

C.安全經(jīng)理

D.項目經(jīng)理

【答案】D

【考點】建設(shè)單位及相關(guān)單位的質(zhì)量責任和義務(wù)

【解析】《建筑施工企業(yè)負責人及項目負責人施工現(xiàn)場帶班暫行辦法》規(guī)定，

項目負責人是工程項目質(zhì)量安全管理的第一責任人，應(yīng)對工程項目落實帶班制度

負責。項目負責人帶班生產(chǎn)是指項目負責人在施工現(xiàn)場組織協(xié)調(diào)工程項目的質(zhì)量

安全生產(chǎn)活動。

28根據(jù)《建筑法》，開工報告制度是指()。

A.建設(shè)單位對施工企業(yè)開工條件的確認

B.政府主管部門的一種行政審批制度

C.監(jiān)理單位對施工企業(yè)開工準備工作的確認

D.政府部門對施工企業(yè)開工條件的確認

【答案】B

【考點】施工許可制度

【解析】國務(wù)院規(guī)定的開工報告制度，不同于建設(shè)監(jiān)理中的開工報告工作。

二者之間有著諸多不同：(1)性質(zhì)不同，前者是政府主管部門的一種行政許可制度,

后者則是建設(shè)監(jiān)理過程中的監(jiān)理單位對施工單位開工準備工作的認可;(2)主體不

同，前者是建設(shè)單位向政府主管部門申報，后者則是施工單位向監(jiān)理單位提此⑶

內(nèi)容不同，前者主要是建設(shè)單位應(yīng)具備的開工條件，后者則是施工單位應(yīng)具備的

開工條件。

29.投標人或者其他利害關(guān)系人對依法必須進行招標的項目的評標結(jié)果有異

議的，當在()提出。

A.中標候選人公示期間

B.中標通知書發(fā)出之后

C.合同談判期間

D.評標報告提交之前

【答案】A

【考點】招標投標制度

【解析】投標人或者其他利害關(guān)系人對依法必須進行招標的項目的評標結(jié)果

有異議的，應(yīng)當在中標候選人公示期間提出。招標人應(yīng)當自收到異議之日起3日

內(nèi)作出答復(fù);作出答復(fù)前，應(yīng)當暫停招標投標活動。

30.下列有關(guān)仲裁的事項中，不屬于《仲裁法》規(guī)定仲裁協(xié)議應(yīng)當具有的內(nèi)容

是()。

A.仲裁事項

B.選定的仲裁委員會

C.請求仲裁的意思表示

D.仲裁裁決的效力

【答案】D

【考點】仲裁制度

【解析】合法有效的仲裁協(xié)議應(yīng)當具有下列法定內(nèi)容：⑴請求仲裁的意思表

示;⑵仲裁事項乂3)選定的仲裁委員會

31.某礦山企業(yè)的如下工作安排中，不違反《勞動法》中關(guān)于勞動保護規(guī)定的

是()。

A.安排懷孕4個月的李某夜班看護儀表

B.未對未成年工進行定期健康檢查

C.安排女職工王某從事井下作業(yè)

D.安排未成年工進行井下作業(yè)

【答案】A

【考點】勞動合同及勞動關(guān)系制度

【解析】《勞動法》規(guī)定，禁止安排女職工從事礦山井下、國家規(guī)定的第4級

體力勞動強度的勞動和其他禁忌從事的勞動?！秳趧臃ā芬?guī)定，禁止用人單位招

用未滿16周歲的未成年人。不得安排未成年工從事礦山井下、有毒有害、國家

規(guī)定的第4級體力勞動強度的勞動和其他禁忌從事的勞動。用人單位應(yīng)對未成年

工定期進行健康檢查。

32.監(jiān)理單位重新檢查已隱蔽部位，檢查結(jié)果合格，說法正確的是()。

A.費用由施工企業(yè)承擔

B.工期不予順延

C.視為建設(shè)單位違約

D.施工企業(yè)可主張合理利潤

【答案】D

【考點】施工單位的質(zhì)量責任和義務(wù)

【解析】承包人覆蓋工程隱蔽部位后，發(fā)包人或監(jiān)理人對質(zhì)量有疑問的，可

要求承包人對巳覆蓋的部位進行鉆孔探測或揭開重新檢查，承包人應(yīng)遵照執(zhí)行,

并在檢查后重新覆蓋恢復(fù)原狀。經(jīng)檢查證明工程質(zhì)量符合合同要求的，由發(fā)包人

承擔由此增加的費用和(或)延誤的工期，并支付承包人合理的利潤;經(jīng)檢查證明工

程質(zhì)量不符合合同要求的，由此增加的費用和(或)延誤的工期由承包人承擔。

33.下列變更中，屬于應(yīng)當經(jīng)合同當事人雙方協(xié)商一致情形的是()。

A.采購數(shù)量變更

B.公司名稱變更

C.合同簽約人員變更

D.公司法定代表人變更

【答案】A

【考點】合同的履行、變更、轉(zhuǎn)讓和終止

【解析】A屬于合同內(nèi)容的變更，需要當事人雙方協(xié)商一致。BCD合同繼續(xù)

履行。

34.根據(jù)《勞動合同法》，勞動者在試用期內(nèi)的工資最低為勞動合同工資的(),

并不得低于用人單位所在地的最低工資標準。

A.60%

B.75%

C.80%

D.90%

【答案】C

【考點】試用期的規(guī)定

【解析】根據(jù)《勞動合同法》，勞動者在試用期內(nèi)的工資不得低于勞動合同工

資的80%或不得低于同崗位最低工資的80%,并不得低于用人單位所在地的最低

工資標準。

35.注冊建造師采取弄虛作假等手段取得注冊建造師繼續(xù)教育證書的，一經(jīng)

發(fā)現(xiàn)()。

A.立即吊銷其注冊建造師證書

B.立即注銷其建造師資格證書

C.立即取消其繼續(xù)教育記錄，記入不良用記錄，對社會公布

D.處以1萬元罰款

【答案】C

【考點】建造師注冊執(zhí)業(yè)制度

【解析】注冊建造師采取弄虛作假等手段取得注冊建造師繼續(xù)教育證書的，

一經(jīng)發(fā)現(xiàn)立即取消其繼續(xù)教育記錄，記入不良用記錄，對社會公布。

36.訴訟時效期間應(yīng)當從()起計算。

A.侵害行為停止時

B.當事人知道或應(yīng)當知道權(quán)利被侵害時

C.當事人權(quán)利被侵害并產(chǎn)生損害后果時

D.當事人提起賠償主張之日

【答案】B

【考點】民事訴訟時效

【解析】民事訴訟時效自當事人知道或應(yīng)當知道權(quán)利被侵害時起算。

37.下列建設(shè)項目中，屬于依法應(yīng)當進行公開招標范圍的是()。

A.涉及國家安全，國際秘密的項目

B.使用各級財政預(yù)算資金的項目

C.使用企業(yè)事業(yè)單位自有資金的項目

D.使用上市公司資金的項目

【答案】B

【考點】招標投標制度

【解析】《招標投標法》規(guī)定，在中華人民共和國境內(nèi)進行下列工程建設(shè)項

目包括項目的勘察、設(shè)計、施工、監(jiān)理以及與工程建設(shè)有關(guān)的重要設(shè)備、材料等

的采購，必須進行招標：

(1)大型基礎(chǔ)設(shè)施、公用事業(yè)等關(guān)系社會公共利益、公眾安全的項目;(2)全部

或者部分使用國有資金投資或者國家融資的項目;(3)使用國際組織或者外國政府

貸款、援助資金的項目。

38.各級人民檢察院對審判監(jiān)督程序以外的其他審判程序中審判人員的違法

行為，0。

A.必須向同級人民法院提出檢察建議

B.有權(quán)向同級人民法院提出檢察建議

C.必須向上一級人民法院提出檢察建議

D.有權(quán)向上一級人民法院提出檢察建議

【答案】B

【考點】民事訴訟制度

【解析】各級人民檢察院對審判監(jiān)督程序以外的其他審判程序中審判人員的

違法行為，有權(quán)向同級人民法院提出檢察建議。

39.下列行為中不符合承攬合同特征的是()。

A.承攬人應(yīng)當以自己的設(shè)備，技術(shù)和勞動力完成所承攬的工作

B.承攬合同以完成一定的工作并交付工作成果為標的

C.承攬人獨立完成合同義務(wù)，不受定作人的指揮管理

D.承攬人不得將承攬的主要工作交由第三人完成

【答案】D

【考點】相關(guān)合同制度

【解析】(一)承攬合同以完成一定的工作并交付工作成果為標的乂二)承攬人

須以自己的設(shè)備、技術(shù)和勞力完成所承攬的工作乂三)承攬人工作具有獨立性。

40.施工企業(yè)不執(zhí)行公安部門作出的停工決定，由()強制執(zhí)行。

A.建設(shè)單位

B.人民法院

C.建設(shè)行政主管部門

D.公安部門

【答案】B

【考點】行政強制、行政復(fù)議和行政訴訟制度

【解析】行政強制執(zhí)行由法律設(shè)定;法律沒有規(guī)定行政機關(guān)強制執(zhí)行的，作出

行政決定的行政機關(guān)應(yīng)當申請人民法院強制執(zhí)行。

41.根據(jù)《建筑工程施工許可管理辦法》，對于未取得施工許可且不符合開工

條件的項目責令停止施工，應(yīng)對()處以罰款。

A.勘察單位

B.建設(shè)單位和施工企業(yè)

C.設(shè)計單位

D.建設(shè)單位和監(jiān)理單位

【答案】B

【考點】施工許可制度

42.根據(jù)《建筑起重機械安全監(jiān)督管理規(guī)定》，應(yīng)當報廢的起重機械是()。

A.須大修才能達到安全技術(shù)標準的

B.超過制造廠家規(guī)定的使用年限的

C.無安全技術(shù)檔案的

D.無齊全有效的安全保護裝置的

【答案】B

【考點】建設(shè)單位和相關(guān)單位的建設(shè)工程安全責任制度

【解析】有下列情形之一的建筑起重機械，不得出租、使用：

⑴屬國家明令淘汰或者禁止使用的;(2)超過安全技術(shù)標準或者制造廠家規(guī)定

的使用年限的;⑶經(jīng)檢驗達不到安全技術(shù)標準規(guī)定的乂4)沒有完整安全技術(shù)檔案

的;⑸沒有齊全有效的安全保護裝置的。建筑起重機械有以上第(1)、(2)、(3)項情

形之一的，出租單位或者自購建筑起重機械的使用單位應(yīng)當予以報廢，并向原備

案機關(guān)辦理注銷手續(xù)。

43.建筑施工企業(yè)出借資質(zhì)證書允許他人以本企業(yè)的名義承攬工程，情節(jié)嚴

重的，其可能受到的最嚴重的行政處罰是()。

A.吊銷資質(zhì)證書

B.責令改正，沒收違法所得

C.降低資質(zhì)等級

D.處以罰款

【答案】A

【考點】施工企業(yè)從業(yè)資格制度

【解析】《建設(shè)工程質(zhì)量管理條例》規(guī)定，勘察、設(shè)計、施工、工程監(jiān)理單

位允許其他單位或者個人以本單位名義承攬工程的，責令改正，沒收違法所得,,

,,；對施工單位處工程合同價款2%以上4%以下的罰款;可以責令停業(yè)整頓，降低資

質(zhì)等級廠情節(jié)嚴重的，吊銷資質(zhì)證書。

44.施工企業(yè)項目經(jīng)理未履行安全生產(chǎn)管理職責，被施以刑法，依法5年內(nèi)

不得擔任任何施工企業(yè)的主要負責人，項目負責人。該期間的起算時間為()。

A.犯罪行為發(fā)生之口

B.案件移送審查之日

C.刑法執(zhí)行完畢之日

D.刑事判決生效之日

【答案】C

【考點】建造師注冊執(zhí)業(yè)制度

【解析】《注冊建造師管理規(guī)定》中規(guī)定，申請人有下列情形之一的，不予

注冊：(5)因執(zhí)業(yè)活動受到刑事處罰，自刑事處罰執(zhí)行完畢之日起至申請注冊之日

止不滿5年的.

45.某有獨立請求權(quán)的第三人，因不能歸責于本人的事由未參加訴訟，但有證

據(jù)證明生

效判決的部分內(nèi)容錯誤，損害其民事權(quán)益，則該第三人行使撤銷之訴的法定

期間是()個月。

A.24

B.18

C.12

D.6

【答案】D

【考點】仲裁制度

【解析】獨立請求權(quán)的第三人，因不能歸責于本人的事由未參加訴訟，但有

證據(jù)證明發(fā)生法律效力的判決、裁定、調(diào)解書的部分或者全部內(nèi)容錯誤，損害其

民事權(quán)益的，可以自知道或者應(yīng)當知道其民事權(quán)益受到損害之日起6個月內(nèi)，向

作出該判決、裁定、調(diào)解書的人民法院提起訴訟。

46.關(guān)于施工合同特征的說法，錯誤的是()。

A.施工合同是雙務(wù)合同

B.施工合同是要式合同

C.施工合同客體是工程

D.施工合同是有償合同

【答案】C

【解析】施工合同的客體要根據(jù)合同簽訂的內(nèi)容來確定，可以是工程項目本

身，也可以是勞務(wù)服務(wù)。此題采用排除法，根據(jù)施工合同的內(nèi)容可以確定施工合

同屬于雙務(wù)合同、要是合同和有償合同。故選C。

47.檢測結(jié)果利害關(guān)系人對檢測結(jié)果發(fā)生爭議的，有()復(fù)檢，復(fù)檢結(jié)果由提出

復(fù)檢方報當?shù)亟ㄔO(shè)主管部門備案。

A.雙方共同認可的檢測機構(gòu)

B.原檢測機構(gòu)

C.上級檢測機構(gòu)

D.建設(shè)行政主管部門

【答案】A

【考點】施工單位的質(zhì)量責任和義務(wù)

【解析】如果檢測結(jié)果利害關(guān)系人對檢測結(jié)果發(fā)生爭議的，由雙方共同認可

的檢測機構(gòu)復(fù)檢，復(fù)檢結(jié)果由提出復(fù)檢方報當?shù)亟ㄔO(shè)主管部門備案。

48.關(guān)于施工合同特征的說法，錯誤的是()。

A.施工合同時雙務(wù)合同

B.施工合同時要式合同

C.施工合同客體是工程

D.施工合同時有償合同

【答案】C

【解析】施工合同是要式、有償、雙務(wù)合同。施工合同的客體應(yīng)該是施工行

為。

49.某工地施工揚塵嚴重，市環(huán)保局接到群眾舉報并進行查實后，依法判其做

出停工整改并處以3萬元罰款的行政處罰，施工企業(yè)認為處罰過高，()申請行政

復(fù)議。

A.市環(huán)保局

B.省建設(shè)廳

C.市人民政府

D.省人民政府

【答案】C

【考點】行政強制、行政復(fù)議和行政訴訟制度

【解析】對于行政復(fù)議，應(yīng)當按照《行政復(fù)議法》的規(guī)定向有權(quán)受理的行政

機關(guān)申請，如“對縣級以上地方各級人民政府工作部門的具體行政行為不服的,

由申請人選擇，可以向該部門的本級人民政府申請行政復(fù)議，也可以向上一級主

管部門申請行政復(fù)議”。

50.根據(jù)《勞動合同法》月人單位自用工之日起超過1個月不滿1年未與勞

動者訂立書面勞動合同的，應(yīng)當向勞動者每月支付()倍的工度。

A.1.5

B.2

C.3

D.4

【答案】B

【考點】勞動合同及勞動關(guān)系制度

【解析】用人單位自用工之日起超過1個月不滿1年未與勞動者訂立書面勞

動合同的，應(yīng)當向勞動者每月支付2倍的工資。用人單位自用工之日起滿1年不

與勞動者訂立書面勞動合同的，視為用人單位與勞動者已訂立無固定期限勞動合

同。

51.某建設(shè)工程項目公開招標，甲公司借用乙公司資質(zhì)證書承攬工程，獲得中

標，但甲承攬工程不符合質(zhì)量標準給建設(shè)單位造成了損失。關(guān)于該合同關(guān)系的說

法，正確的是()。

A.甲、乙應(yīng)承擔連帶賠償責任

B.甲與乙屬于聯(lián)合體投標

C.實際施工并造成損失的是甲，與乙無關(guān)

D.投標人是乙，只能由乙承擔賠償責任

【答案】A

【考點】招標投標制度

【解析】甲和乙均有過錯，應(yīng)承擔連帶責任。

52.職工認為是工傷，用人單位不認為是工傷的，由()承擔舉證責任。

A.職工

B.鑒定機構(gòu)

C.勞動部門

D.用人單位

【答案】D

【考點】施工現(xiàn)場安全防護制度

【解析】職工或者其近親屬認為是工傷，用人單位不認為是工傷的，由用人

單位承擔舉證責任。

53.某建設(shè)工程項目施工招標，甲公司和乙公司均參與投標，并都委托了丙單

位辦理投標事宜，甲、乙的行為屬于()。

A.聯(lián)合投標

B.合法投標

C.串通投標

D.獨立投標

【答案】C

【考點】招標投標制度

【解析】有下列情形之一的，視為投標人相互串通投標：

⑴不同投標人的投標文件由同一單位或者個人編制乂2)不同投標人委托同一

單位或者個人辦理投標事宜;⑶不同投標人的投標文件載明的項目管理成員為同

一人;(4)不同投標人的投標文件異常一致或者投標報價呈規(guī)律性差異;⑸不同投

標人的投標文件相互混裝;⑹不同投標人的投標保證金從同一單位或者個人的賬

戶轉(zhuǎn)出。

54.下列單位中，屬于建設(shè)工程竣工驗收主體的是()。

A.質(zhì)量檢測站

B.項目咨詢單位

C.監(jiān)理單位

D.建設(shè)行政主管部門

【答案】C

【考點】竣工驗收制度

【解析】《建設(shè)工程質(zhì)量管理條例》規(guī)定，建設(shè)單位收到建設(shè)工程竣工報告

后，應(yīng)當組織設(shè)計、施工、工程監(jiān)理等有關(guān)單位進行竣工驗收。

55.關(guān)于租賃合同特征的說法，正確的是()。

A.租賃合同是單務(wù)合同

B.租賃合同成立以租賃物的交付為要件

C.出租方轉(zhuǎn)移租賃物的所有權(quán)

D.承租人獲得租賃物的使用收益權(quán)

【答案】D

【考點】相關(guān)合同制度

【解析】租賃合同是轉(zhuǎn)移租賃物使用收益權(quán)的合同，也是諾成合同和雙務(wù)、

有償合同。

56.關(guān)于二級注冊建造師執(zhí)業(yè)的說法，正確的是()。

A.不得同時擔任同一工程相鄰分段發(fā)包的施工項目負責人

B.可以擔任二級及以下建筑企業(yè)資質(zhì)的建設(shè)工程項目施工的項目經(jīng)理

C.可以同時在一個施工企業(yè)和一個設(shè)計單位執(zhí)業(yè)

D.不得在一級建筑業(yè)企業(yè)執(zhí)業(yè)

【答案】B

【考點】建造師注冊執(zhí)業(yè)制度

【解析】《建造師執(zhí)業(yè)資格制度暫行規(guī)定》中規(guī)定，建造師的執(zhí)業(yè)范圍包括：

⑴擔任建設(shè)工程項目施工的項目經(jīng)理。(2)從事其他施工活動的管理工作。⑶法

律、行政法規(guī)或國務(wù)院建設(shè)行政主管部門規(guī)定的其他業(yè)務(wù)。二級建造師可以擔任

二級及以下建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)的建設(shè)工程項目施工的項目經(jīng)理，

57.投標人以行賄手段謀取中標的法律責任不包括()。

A.由工商行政管理機關(guān)吊銷營業(yè)執(zhí)照

B.取消其1年至2年參加依法必須進行招標的項目的投標資格

C.構(gòu)成犯罪的，有關(guān)責任人和單位要承擔相應(yīng)的刑事責任

D.由招標行政主管部門責令改正并處罰金

【答案】D

【考點】招標投標制度

【解析】投標人相互串通投標或者與招標人串通投標的，投標人以向招標人

或者評標委員會成員行賄的手段謀取中標的，中標無效，處中標項目金額5%。

以上10%。以下的罰款，對單位直接負責的主管人員和其他直接責任人員處單位

罰款數(shù)額5%以上10%以下的罰款;有違法所得的，并處沒收違法所得;情節(jié)嚴重

的，取消其1年至2年內(nèi)參加依法必須進行招標的項目的投標資格并予以公告,

直至由工商行政管理機關(guān)吊銷營業(yè)執(zhí)照;構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責任。給他

人造成損失的，依法承擔賠償責任。

58.因涉及變更導(dǎo)致建設(shè)工程的工程量或者質(zhì)量標準發(fā)生變化，當事人對該

部分價款不能協(xié)商一致的，可以參照()建設(shè)行政部門發(fā)布的計價方法或者計價標

準結(jié)算工程價款。

A.簽約時的簽約地

B.履約時的簽約地

C.履約時的項目所在地

D.簽約時的項目所在地

【答案】D

【考點】建設(shè)工程質(zhì)量保修制度

【解析】因設(shè)計變更導(dǎo)致建設(shè)工程的工程量或質(zhì)量標準發(fā)生變化，當事人對

該部分工程價款不能協(xié)商一致的，可以參照簽訂建設(shè)工程施工合同時當?shù)亟ㄔO(shè)行

政主管部門發(fā)布的計價方法或者計價標準結(jié)算工程價款。

59.某施工企業(yè)在混凝土攪拌場所私設(shè)排污口，將廢水直接排入水溝，致使村

里的十幾畝水稻受損嚴重。有權(quán)作出行政罰款的主管部門是()。

A.該村的村民委員會

B.建設(shè)行政主管部門

C.環(huán)保行政主管部門

D.規(guī)劃行政主管部門

【答案】C

【考點】施工現(xiàn)場環(huán)境保護制度

【解析】《水污染防治法》規(guī)定，排放水污染物超過國家或者地方規(guī)定的水

污染物排放標準，或者超過重點水污染物排放總量控制指標的，由縣級以上人民

政府環(huán)境保護主管部門按照權(quán)限責令限期治理，處應(yīng)繳納排污費數(shù)額2倍以上5

倍以下的罰款。

60.涉及結(jié)構(gòu)安全的材料，見證取樣和送檢的最低比例是有關(guān)技術(shù)標準規(guī)定

的應(yīng)取樣數(shù)量的()。

A.30%

B.50%

C.75%

D.80%

【答案】A

【考點】施工單位的質(zhì)量責任和義務(wù)

【解析】原建設(shè)部《房屋建筑工程和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程實行見證取樣和送檢

的規(guī)定》中規(guī)定，涉及結(jié)構(gòu)安全的試塊、試件和材料見證取樣和送檢的比例不得

低于有關(guān)技術(shù)標準中規(guī)定應(yīng)取樣數(shù)量的30%。

二.多項選擇題(一共20題，每題1分。每題的備選中，有2個或2個以上

符合題意，至少有1個錯項。錯選，本題不得分；少選，所選的每個選項得0.5

分)

61.根據(jù)《建設(shè)工程質(zhì)量管理條例》，法定質(zhì)量保修范圍有()。

A.土石方工程

B.地基基礎(chǔ)工程

C.電氣管線工程

D.景觀綠化工程

E.屋面防水工程

【答案】BCE

【考點】建設(shè)工程質(zhì)量保修制度

【解析】《建設(shè)工程質(zhì)量管理條例》規(guī)定，在正常使用條件下，建設(shè)工程的

最低保修期限為乂1)基礎(chǔ)設(shè)施工程、房屋建筑的地基基礎(chǔ)工程和主體結(jié)構(gòu)工程，

為設(shè)計文件規(guī)定的該工程的合理使用年限乂2)屋面防水工程、有防水要求的衛(wèi)生

間、房間利外墻面的防滲漏，為5年乂3)供熱與供冷系統(tǒng)，為2個采暖期、供冷

期;⑷電氣管線、給排水管道、設(shè)備安裝和裝修工程，為2年。其他項目的保修

期限由發(fā)包方與承包方約定。

62.根據(jù)國家發(fā)展和改革委員會等9部門聯(lián)合頒布的《標準施工招標文件》,

投標文件應(yīng)當包括()。

A.招標管理機構(gòu)

B.己標價工程量清單

C.擬轉(zhuǎn)包項目情況表

D.資格審查資料

E.施工組織設(shè)計

【答案】BDE

【考點】招標投標制度

【解析】國家發(fā)展和改革委員會、財政部、住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部等9部門聯(lián)合

頒布的《〈標準施工招標資格預(yù)審文件〉和〈標準施工招標文件〉暫行規(guī)定》中

進一步明確，投標文件應(yīng)包括下列內(nèi)容：(1)投標函及投標函附錄乂2)法定代表人

身份證明或附有法定代表人身份證明的授權(quán)委托書乂3)聯(lián)合體協(xié)議書;⑷投標保

證金;(5)巳標價工程量清單;⑹施工組織設(shè)計;⑺項目管理機構(gòu)⑻擬分包項目情況

表乂9)資格審查資料;(10)投標人須知前附表規(guī)定的其他材料。但是，投標人須知前

附表規(guī)定不接受聯(lián)合體投標的，或投標人沒有組成聯(lián)合體的，投標文件不包括聯(lián)

合體協(xié)議書。

63用人單位可以解除勞動合同，但是應(yīng)當提前30日以書面形式通知勞動者

本人或者額外支付勞動者一個月工資的有()。

A嚴重違反用人單位規(guī)章制度的

B.勞動者患病或者非因工負傷，在規(guī)定的醫(yī)療期滿后不從事原工作，也不能

從事由用人單位另行安排工作的

C.嚴重失職，營私舞弊，對用人單位造成重大損害的

D.勞動者不能勝任工作，經(jīng)過培訓(xùn)或者調(diào)整工作崗位，仍不能勝任工作的

E.勞動合同訂立時所依據(jù)的客觀情況發(fā)生重大變化，致使勞動合同無法履行,

經(jīng)當事人協(xié)商不能就變更勞動合同內(nèi)容達成協(xié)議的

【答案】BDE

【考點】勞動合同及勞動關(guān)系制度

【解析】《勞動合同法》第40條規(guī)定，有下列情形之一的，用人單位提前30

日以書面形式通知勞動者本人或者額外支付勞動者1個月工資后，可以解除勞動

合同：(1)勞動者患

病或者非因工負傷，在規(guī)定的醫(yī)療期滿后不能從事原工作，也不能從事由用

人單位另行安排的工作的;(2)勞動者不能勝任工作，經(jīng)過培訓(xùn)或者調(diào)整工作崗位，

仍不能勝任工作的;(3)勞動合同訂立時所依據(jù)的客觀情況發(fā)生重大變化，致使勞

動合同無法履行，經(jīng)用人單位與勞動者協(xié)商，未能就變更勞動合同內(nèi)容達成協(xié)議

的。

64.生產(chǎn)安全事故等級劃分的主要因素有()。

A.政治

B.心理

C.人身

D.主觀惡意

E.經(jīng)濟

【答案】CE

【考點】施工安全事故的應(yīng)急救援與調(diào)查處理

【解析】事故等級的劃分包括了人身、經(jīng)濟和社會3個要素，可以單獨適用。

65.下列責任中，屬于違約責任的承擔方式的有()。

A.定金

B.罰金

C.違約金

D.罰款

E.消除危險

【答案】AC

【考點】法律責任制度

【解析】B屬于刑事責任承擔方式，D屬于行政責任承擔方式，E屬于侵權(quán)

責任承擔方式。

66.合同未約定違約責任，當事人一方不履行合同義務(wù)的，違約方應(yīng)當承擔的

違約責任有（）。

A.賠禮道歉

B.繼續(xù)履行

C.賠償損失

D.采取補救措施

E.支付違約金

【答案】BCD

【考點】合同制度

【解析】合同當事人違反合同義務(wù),承擔違約責任的種類主要有:繼續(xù)履行、

采取補救措施、停止違約行為、賠償損失、支付違約金或定金等。但題目表明“合

同中未約定違約責任”，因此支付違約金或定金的方式不能適用。

67.根據(jù)《工程建設(shè)項目招標范圍和規(guī)模標準規(guī)定》，關(guān)系社會公共利益、公

眾安全的基礎(chǔ)設(shè)施項目的范圍包括（）。

A.防洪、灌溉、排澇、引（供）水、灘涂治理等水利項目

B.垃圾處理、地下管道、公共停車場等城市設(shè)施項目

C.郵政、電信樞紐、通信、信息網(wǎng)絡(luò)等郵電通訊項目

D.供水、供電、供氣、供熱等市政工程項目

E.生態(tài)環(huán)境保護項目

【答案】ABCE

【考點】招標投標制度

【解析】經(jīng)國務(wù)院批準的《工程建設(shè)項目招標范圍和規(guī)模標準規(guī)定》進一步

規(guī)定，關(guān)系社會公共利益、公眾安全的基礎(chǔ)設(shè)施項目的范圍包括：（1）煤炭、石油、

天然氣、電力、新能源等能源項目;⑵鐵路、公路、管道、水運、航空以及其他交

通運輸業(yè)等交通運輸項目;⑶郵政、電信樞紐、通信、信息網(wǎng)絡(luò)等郵電通訊項目乂4）

防洪、灌溉、排澇、引（供）水、灘涂治理、水土保持、水利樞紐等水利項目;⑸道

路、橋梁、地鐵和輕軌交通、污水排放及處理、垃圾處理、地下管道、公共停車

場等城市設(shè)施項目;⑹生態(tài)環(huán)境保護項目;⑺其他基礎(chǔ)設(shè)施項目。

68.關(guān)于合同成立時間的說法，正確的有()。

A.合同書自雙方簽字時成立

B.雙方意思表示一致合同即成立

C.承諾生效時合同成立

D.口頭合同自交付標的物時成立

E.按照數(shù)據(jù)電文合同的要求簽訂確認書時合同成立

【答案】ACE

【考點】合同制度

【解析】《合同法》第二十五條規(guī)定承諾生效時合同成立。第三十二條規(guī)定

當事人采用合同書形式訂立合同的，自雙方當事人簽字或者蓋章時合同成立。第

三十三條規(guī)定當事人采用信件、數(shù)據(jù)電文等形式訂立合同的，可以在合同成立之

前要求簽訂確認書。簽訂確認書時合同成立。

69.下列建設(shè)工程合同中屬于無效合同的有()。

A.承包人未取得相應(yīng)建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)訂立的合同

B.沒有資質(zhì)的實際施工人借用有資質(zhì)的建筑施工企業(yè)名義訂立的合同

C.建設(shè)單位因?qū)こ虄?nèi)容有重大誤解而訂立的合同

D.分包單位脅迫施工企業(yè)訂立的合同

E.建設(shè)單位為逃稅而訂立的施工合同

【答案】ABE

【考點】合同制度

【解析】《最高人民法院關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問題

的解釋》規(guī)定，建設(shè)工程施工合同具有下列情形之一的，應(yīng)當根據(jù)《合同法》第

52條第5項的規(guī)定(即違反法律、行政法規(guī)的強制性規(guī)定)，認定無效：(1)承包人

未取得建筑施工企業(yè)資質(zhì)或者超越資質(zhì)等級的;(2)沒有資質(zhì)的實際施工人借用有

資質(zhì)的建筑施工企業(yè)名義的;⑶建設(shè)工程必須進行招標而未招標或者中標無效的。

所以選AB。選項E屬于以合法形式掩蓋非法目的。

70.根據(jù)《招投標法實施條例》，按照國家有關(guān)規(guī)定需要履行項目審批的依法

進行招標的項目，其()應(yīng)當報項目審批核準。

A.招標范圍

B.招標文件

C.招標方式

D.招標組織形式

E.招標代理機構(gòu)

【答案】ACD

【解析】《招標投標法實施條例》進一步規(guī)定，按照國家有關(guān)規(guī)定需要履行

項目審批、核準手續(xù)的依法必須進行招標的項目，其招標范圍、招標方式、招標

組織形式應(yīng)當報項目審批、核準部門審批、核準。

71.依法必須進行招標的項目的招標投標活動違反法律規(guī)定，對中標結(jié)果造

成實質(zhì)性影響，且不能采取補救措施予以糾正的，應(yīng)()。

A.認定招標、投標、中標無效

B.依法重新招標

C.依法重新評標

D.由行政監(jiān)督部門接管剩余招標投標工作

E.依法禁止就該項目再次招標

【答案】ABC

【解析】《招標投標法實施條例》規(guī)定，依法必須進行招標的項目的招標投

標活動違反招標投標法和本條例的規(guī)定，對中標結(jié)果造成實質(zhì)性影響，且不能采

取補救措施予以糾正的，招標、投標、中標無效，應(yīng)當依法重新招標或者評標。

72.工程監(jiān)理單位的主要安全責任有()。

A.采取措施保護施工現(xiàn)場毗鄰區(qū)域內(nèi)地下管線

B.組織搶救生產(chǎn)安全事故

C.審查專項施工方案

D.對施工安全事故隱患要求整改

E.及時報告生產(chǎn)安全事故

【答案】CD

【解析】工程監(jiān)理單位的安全責任包括：

(一)對安全技術(shù)措施或?qū)ｍ検┕し桨高M行審查；(二)依法對施工安全事故隱

患進行處理；(三)承擔建設(shè)工程安全生產(chǎn)的監(jiān)理責任。

73.下列投標行為中，屬于弄需作假騙取中標的有()。

A.使用偽造、變造的許可證件

B.提供虛假的財務(wù)狀況或者業(yè)績

C.提供虛假的信用狀況

D.提供虛假的項目負責人或者主要技術(shù)人員簡歷、勞動關(guān)系證明

E.不同投標人的投標文件相互混裝

【答案】ABCD

【解析】投標人有下列情形之一的，屬于招標投標法第33條規(guī)定的以其他

方式弄虛作假的行為：(1)使用偽造、變造的許可證件;(2)提供虛假的財務(wù)狀況或

者業(yè)績")提供虛假的項目負責人或者主要技術(shù)人員簡歷、勞動關(guān)系證明;(4)提供

虛假的信用狀況;(5)其他弄虛作假的行為。

74.根據(jù)《勞動合同法》，用人單位與勞動者簽訂合同時采取的正當行為有()。

A.約定專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)服務(wù)違約金

B.扣押居民身份證

C.簽訂競業(yè)限制協(xié)議書

D.扣押職業(yè)資格證

E.要求提供擔保

【答案】AC

【解析】用人單位招用勞動者，不得要求勞動者提供擔?；蛘咭云渌x向

勞動者收取財物;不得扣押勞動者的居民身份證或者其他證件。

75.根據(jù)《民事訴訟法》，屬于廣義民事訴訟當事人的有

A.第三人

B.刑事附帶民事案件自訴人

C.辯護人

D.原告與被告

E.共同訴訟人

【答案】ADE

【解析】民事訴訟中的當事人，是指因民事權(quán)利和義務(wù)發(fā)生爭議，以自己的

名義進行訴訟，請求人民法院進行裁判的公民、法人或其他組織。狹義的民事訴

訟當事人包括原告和被告。廣義的民事訴訟當事人包括原告、被告、共同訴訟人

和第三人。

76.根據(jù)《招標投標法》和《招標投標法實施條例》，關(guān)于招標項目的說法,

正確的有()。

A.招標人不可以授權(quán)評標委員會直接確定中標人

B.評標委員會成員對其評審意見承擔個人責任

C.履約保證金不得超過中標合同金額的10%

D.國有資金控股的依法必須進行招標的項目，排名第一的中標候選人為中標

人

E.招標人可以與投標人就投標價格、投標方案等實質(zhì)性內(nèi)容進行談判

【答案】CD

【考點】招標投標制度

【解析】《招標投標法實施條例》規(guī)定，履約保證金不得超過中標合同金額

的10%。中標人應(yīng)當按照合同約定履行義務(wù)，完成中標項目。《招標投標法實施

條例》規(guī)定，國有資金與控股或者主導(dǎo)地位的依法必須進行招標的項目，招標人

應(yīng)當確定排名第一的中標候選人為中標人。所以選CD。

77.下列建設(shè)工程招標投標行為中，屬于投標人不正當競爭行為的有（）。

A.招標人相互串通投標

B.投標人與招標人串通投標

C.招標人操縱中標

D.投標人以他人名義投標

E.投標人以高于市場定價的報價競標

【答案】BD

【考點】招標投標制度

【解析】在建設(shè)工程招標投標活動中，投標人的不正當競爭行為主要是：投

標人相互串通投標、招標人與投標人串通投標、投標人以行賄手段謀取中標、投

標人以低于成本的報價競標、投標人以他人名義投標或者以其他方式弄虛作假騙

取中標。

78.施工作業(yè)人員享有的主要安全生產(chǎn)權(quán)利有（）。

A.建議權(quán)

B.檢舉權(quán)

C.收益權(quán)

D.獲得工傷保險賠償權(quán)

E.緊急避險權(quán)

【答案】ABDE

【考點】施工安全生產(chǎn)責任和安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)制度

【解析】施工作業(yè)人員應(yīng)當享有的安全生產(chǎn)權(quán)利包括：（一）施工安全生產(chǎn)的

知情權(quán)和建議權(quán)（二）施工安全防護用品的獲得權(quán)（三）批評、檢舉、控告權(quán)及拒絕違

章指揮權(quán)（四）緊急避險權(quán)（五）獲得工傷保險和意外傷害保險賠償?shù)臋?quán)利（六）請求

民事賠償權(quán)。

79.下列合同中，屬于可變更、可撤銷合同的有()。

A.施工企業(yè)超越資質(zhì)等級訂立的合同

B.施工企業(yè)中未獲得相應(yīng)授權(quán)的人員訂立的合同

C.建設(shè)單位為洗錢而訂立的施工合同

D.顯失公平的合同

E.一方乘人之危與他人訂立的合同

【答案】DE

【考點】合同制度

80.根據(jù)《建設(shè)工程質(zhì)量管理條例》，竣工驗收應(yīng)當具備的條件有()。

A.有完整的技術(shù)檔案

B.完成工程結(jié)算備案

C.有主要建筑材料的進場試驗報告

D.有設(shè)計單位簽署的質(zhì)量合格文件

E.有施工企業(yè)簽署的質(zhì)量保修書

【答案】ACDE

【考點】竣工驗收制度

【解析】《建設(shè)工程質(zhì)量管理條例》進一步規(guī)定，建設(shè)工程竣工驗收應(yīng)當具

備下列條件：(1)完成建設(shè)工程設(shè)計和合同約定的各項內(nèi)容;⑵有完整的技術(shù)檔案

和施工管理資料;(3)有工程使用的主要建筑材料、建筑構(gòu)配件和設(shè)備的進場試驗

報告乂4)有勘察、設(shè)計、施工、工程監(jiān)理等單位分別簽署的質(zhì)量合格文件;(5)有施

工單位簽署的工程保修書。建設(shè)工程經(jīng)驗收合格的，方可交付使用。

2015年二級建造師《建設(shè)工程法規(guī)及相關(guān)知識》真題答案

及解析

一、單項選擇題((共60題，每題1分，每題的備中，只有1個最符合題意))

1.施工企業(yè)項目經(jīng)理部經(jīng)營活動的法律后果由()。

A.項目經(jīng)理部承擔

B.企業(yè)法人承擔

C.企業(yè)法定代表人承擔

D.項目經(jīng)理部與企業(yè)法人共同承擔

【答案】B

【考點】項目經(jīng)理部的法律性質(zhì)

【解析】由于項目經(jīng)理部不具備獨立的法人資格，無法獨立承擔民事責任。

所以，項目經(jīng)理部行為的法律后果將由企業(yè)法人承擔。所以B正確。

2.關(guān)于委托代理終止情形的說法，正確的是（）

A.被代理人恢復(fù)了民事行為能力

B.被代理人取得了民事行為能力

C.指定單位取消指定

D.代理期間屆滿或者代理事務(wù)完成

【答案】D

【考點】委托代理終止的法定情形

【解析】

委托代理終止的情形：

（1）代理期間屆滿或者代理事務(wù)完成；

（2）被代理人取消委托或者代理人辭去委托；

（3）代理人死亡；

（4）代理人喪失民事行為能力；

（5）作為被代理人或者代理人的法人終止。

法定代理或者指定代理終止的情形：

（1）被代理人取得或者恢復(fù)民事行為能力；

（2）被代理人或者代理人死亡；

（3）代理人喪失民事行為能力：

（4）指定代理的人民法院或者指定單位取消指定；

（5）由其他原因引起的被代理人和代理人之間的監(jiān)護關(guān)系消滅。

AB法定代理終止的情形，C指定代理終止的情形，只有D是委托代理終止

的情形

3.甲房地產(chǎn)公司在A地塊開發(fā)住宅小區(qū)，為滿足該小區(qū)的住戶觀景的需要，

便與相鄰的乙工廠協(xié)商約定，甲公司支付乙工廠800萬元，乙工廠在20年內(nèi)不

在本廠區(qū)建設(shè)15米以上的建筑物，以免遮擋住戶觀景。合同簽訂生效后甲公司

即支付了全部款項。后來，甲公司將A塊地的建設(shè)用地使用權(quán)轉(zhuǎn)讓給丙置業(yè)公

司。關(guān)于A地塊權(quán)利的說法，正確的是（）

A.甲公司對乙工廠的土地擁有地役權(quán)

B.甲公司對乙工廠的土地擁有擔保物權(quán)

C.甲公司約定的權(quán)利自合同公證后獲得

D.甲公司轉(zhuǎn)讓A地塊后，丙公司不享有該項權(quán)利

【答案】A

【考點】地役權(quán)的概念及變動

【解析】

A：正確。地役權(quán)，是指為使用自己不動產(chǎn)的便利或提高其效益而按照合同

約定利用他人不動產(chǎn)的權(quán)利甲乙之間設(shè)立的是地役權(quán)

B：錯誤。甲乙之間設(shè)立的是地役權(quán)，而非擔保物權(quán)

C：錯誤。地役權(quán)自地役權(quán)合同生效時設(shè)立。公證和登記都不是地役權(quán)設(shè)立

的條件。當事人

要求登記的，可以向登記機構(gòu)申請地役權(quán)登記：未經(jīng)登記，不得對抗善意第

三人。

D：錯誤。除當事人另有約定外，需役地或地役權(quán)上的不動產(chǎn)物權(quán)發(fā)生轉(zhuǎn)讓

的，地役權(quán)不消滅，隨之轉(zhuǎn)讓。因此，甲公司將需役地上的建設(shè)用地使用權(quán)轉(zhuǎn)讓

給丙公司，丙公司享有地役權(quán)。

4.關(guān)于不動產(chǎn)物權(quán)設(shè)立的說法，正確的是()

A.不動產(chǎn)物權(quán)的設(shè)立應(yīng)依法登記

B.不動產(chǎn)物權(quán)的設(shè)立屬自愿登記

C.不動產(chǎn)物權(quán)的設(shè)立自合同成立之日時生效

D.不動產(chǎn)登記由合同簽訂地的登記機構(gòu)辦理

【答案】A

【考點】不動產(chǎn)物權(quán)設(shè)立的效力

【解析】

A：正確。不動產(chǎn)物權(quán)的設(shè)立、變更、轉(zhuǎn)讓和消滅，應(yīng)當依照法律規(guī)定登記，

自記載于不動產(chǎn)登記簿時發(fā)生效力經(jīng)依法登記，發(fā)生效力；未經(jīng)登記，不發(fā)生效

力，但法律另有規(guī)定的除外

B：錯誤。不動產(chǎn)物權(quán)轉(zhuǎn)讓必須經(jīng)過登記才發(fā)生物權(quán)變動的效力，不是自愿

登記。

C：錯誤。不動產(chǎn)物權(quán)的設(shè)立、變更、轉(zhuǎn)讓和消滅，應(yīng)當依照法律規(guī)定登記，

自記載于不動產(chǎn)登記簿時發(fā)生效力

D：錯誤。不動產(chǎn)登記，由不動產(chǎn)所在地的登記機構(gòu)辦理。

5.下列事項中，屬于專利保護對象的是()

A.施工企業(yè)的名稱或標志

B.施工企業(yè)編制的投標文件

C.施工企業(yè)編制的施工方案

D.施工企業(yè)發(fā)明的新技術(shù)

【答案】D

【考點】專利權(quán)的保護充象

【解析】專利法保護的對象就是專利權(quán)的客體，各國規(guī)定各不相同。我國《專

利法》保護的是發(fā)明創(chuàng)造專利權(quán)，并規(guī)定發(fā)明創(chuàng)造是指