建筑裝飾承攬施工合同

建筑裝飾承攬施工合同合同編號(hào)：__________建筑裝飾承攬施工合同地址：聯(lián)系人：聯(lián)系電話：地址：聯(lián)系人：聯(lián)系電話：鑒于委托方委托承包方進(jìn)行建筑裝飾施工，雙方經(jīng)充分協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議：一、工程概況1.1工程名稱：____________________1.2工程地點(diǎn)：____________________1.3工程內(nèi)容：____________________1.4工程規(guī)模：____________________1.5工程預(yù)算：____________________二、合同價(jià)格及支付方式2.1本合同總價(jià)為人民幣（大寫）：____________元整（小寫）：_____________元。2.2委托方分期支付合同價(jià)款，具體支付方式如下：（1）合同簽訂后五個(gè)工作日內(nèi)，委托方支付合同總價(jià)款的30%；（2）工程進(jìn)度達(dá)到50%時(shí)，委托方支付合同總價(jià)款的30%；（3）工程進(jìn)度達(dá)到100%時(shí)，委托方支付合同總價(jià)款的30%；（4）剩余的10%作為質(zhì)量保證金，工程驗(yàn)收合格后支付。三、施工期限3.1承包方應(yīng)按照雙方約定的施工計(jì)劃完成施工，施工期限自合同簽訂之日起算，共計(jì)__________日。3.2承包方如因自身原因?qū)е率┕みM(jìn)度延誤，應(yīng)按委托方要求采取措施加快施工，并承擔(dān)因此產(chǎn)生的費(fèi)用。3.3委托方如因自身原因?qū)е率┕みM(jìn)度延誤，不影響合同價(jià)款及施工期限。四、工程質(zhì)量及驗(yàn)收4.1承包方應(yīng)按照本合同約定的工程內(nèi)容和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行施工，確保工程質(zhì)量。4.2工程驗(yàn)收分為初步驗(yàn)收和最終驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后方可支付合同價(jià)款。4.3初步驗(yàn)收：工程進(jìn)度達(dá)到70%時(shí)，雙方共同進(jìn)行初步驗(yàn)收，對(duì)存在的問(wèn)題提出整改要求。4.4最終驗(yàn)收：工程完成后，雙方共同進(jìn)行最終驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后支付剩余合同價(jià)款。五、違約責(zé)任5.1承包方如未按照約定完成施工，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，向委托方支付違約金，違約金為合同總價(jià)款的5%。5.2委托方如未按照約定支付合同價(jià)款，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，向承包方支付違約金，違約金為應(yīng)付款項(xiàng)的5%。六、爭(zhēng)議解決6.1雙方在履行本合同過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權(quán)的人民法院起訴。七、其他約定7.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。7.2本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期至工程驗(yàn)收合格之日止。甲方（蓋章）：_______________乙方（蓋章）：_______________簽訂日期：_______________一、附件列表：1.建筑裝飾設(shè)計(jì)方案2.施工圖紙3.材料及設(shè)備清單4.工程預(yù)算明細(xì)5.施工進(jìn)度計(jì)劃6.驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)及方法7.付款憑證8.違約金計(jì)算公式二、違約行為及認(rèn)定：1.承包方未按照約定完成施工，或質(zhì)量不符合約定的，視為違約。2.委托方未按照約定支付合同價(jià)款，或延遲支付的，視為違約。3.雙方未履行合同約定的其他義務(wù)的，視為違約。三、法律名詞及解釋：1.建筑裝飾承攬施工合同：一方（委托方）委托另一方（承包方）進(jìn)行建筑裝飾施工的合同。2.違約金：一方違反合同約定，應(yīng)向另一方支付的賠償金。3.質(zhì)量保證金：用于保證工程質(zhì)量，工程驗(yàn)收合格后支付。4.初步驗(yàn)收：工程進(jìn)度達(dá)到一定比例時(shí)，雙方進(jìn)行的初步質(zhì)量檢查。5.最終驗(yàn)收：工程完成后，雙方進(jìn)行的全面質(zhì)量檢查。四、執(zhí)行中遇到的問(wèn)題及解決辦法：1.施工進(jìn)度延誤：承包方：加大施工力度，合理調(diào)整施工計(jì)劃。委托方：協(xié)助承包方解決影響施工進(jìn)度的問(wèn)題。2.工程質(zhì)量問(wèn)題：承包方：立即整改，直至符合驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。委托方：及時(shí)提出整改要求，監(jiān)督整改過(guò)程。3.支付糾紛：雙方：按照合同約定的支付方式和時(shí)間履行付款義務(wù)。五、所有應(yīng)用場(chǎng)景：1.新的建筑項(xiàng)目需要內(nèi)部裝飾。2.舊的建筑項(xiàng)目需要翻新裝飾