大橋建設(shè)施工合同副本

大橋建設(shè)施工合同副本合同編號：__________一、工程概況1.1工程名稱：大橋建設(shè)項目1.2工程地點：__________1.3工程規(guī)模：__________1.4工程內(nèi)容：__________1.5工程質(zhì)量標準：__________二、合同價格2.1本項目合同總價為人民幣（大寫）：__________元整（小寫）：__________元。2.2乙方報價應(yīng)包含工程所需的所有材料、設(shè)備、人工、施工機具及臨時設(shè)施等費用。2.3乙方應(yīng)在合同簽訂后7個工作日內(nèi)向甲方提交詳細的施工預算報告。三、合同工期3.1合同工期為__________個月，自甲方書面通知乙方開工之日起計算。3.2乙方應(yīng)按合同約定的工期完成工程，如有延期，應(yīng)按甲方要求承擔相應(yīng)的違約責任。四、工程質(zhì)量及驗收4.1乙方應(yīng)嚴格按照國家及行業(yè)相關(guān)標準、規(guī)范和設(shè)計文件要求組織施工，確保工程質(zhì)量。4.2甲方有權(quán)對施工過程和工程質(zhì)量進行監(jiān)督檢查，乙方應(yīng)積極配合，提供相關(guān)資料和便利條件。4.3工程驗收合格后，乙方應(yīng)按甲方要求辦理相關(guān)手續(xù)，將工程交付甲方使用。五、付款及結(jié)算5.1甲方按合同約定的付款節(jié)點和比例向乙方支付工程款。5.2乙方應(yīng)按照合同約定向甲方提供合法、有效的稅務(wù)發(fā)票。5.3工程驗收合格并交付使用后，甲乙雙方按照本合同約定的計價方式進行最終結(jié)算。六、違約責任6.1乙方未按照合同約定完成工程，甲方有權(quán)要求乙方支付違約金，違約金計算方式為：__________。6.2甲方未按照合同約定支付工程款，乙方有權(quán)要求甲方支付滯納金，滯納金計算方式為：__________。七、爭議解決7.1甲乙雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。八、其他約定8.1甲乙雙方應(yīng)遵守國家法律法規(guī)，共同維護社會公共秩序，保障工程順利進行。8.2乙方應(yīng)按照甲方要求做好施工現(xiàn)場的安全防護、環(huán)境保護等工作，確保施工過程中的安全和環(huán)保。8.3本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。甲方（蓋章）：__________乙方（蓋章）：__________代表（簽名）：__________代表（簽名）：__________簽訂日期：__________簽訂日期：__________一、附件列表：1.大橋建設(shè)項目設(shè)計文件2.乙方資質(zhì)證明文件3.施工預算報告4.稅務(wù)發(fā)票5.工程驗收報告6.安全生產(chǎn)許可證7.環(huán)境保護評估報告8.合同補充協(xié)議二、違約行為及認定：1.乙方未按照合同約定完成工程，視為違約。2.甲方未按照合同約定支付工程款，視為違約。3.乙方未按照國家及行業(yè)相關(guān)標準、規(guī)范和設(shè)計文件要求組織施工，視為違約。4.乙方未按照甲方要求做好施工現(xiàn)場的安全防護、環(huán)境保護等工作，視為違約。5.甲方未按照約定提供施工場地、原材料等，視為違約。三、法律名詞及解釋：1.甲方：指大橋建設(shè)項目的建設(shè)單位。2.乙方：指承攬大橋建設(shè)項目施工的具備相應(yīng)資質(zhì)和能力的施工單位。3.合同總價：指乙方承建本項目所約定的總費用。4.合同工期：指雙方約定的完成工程的時間期限。5.違約金：指違約方按照約定向守約方支付的賠償金。6.滯納金：指未按約定時間支付款項的一方應(yīng)支付給另一方的逾期付款違約金。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.工程進度延誤：乙方應(yīng)制定合理的施工計劃，確保工程按期完成。如因特殊情況導致進度延誤，應(yīng)及時與甲方溝通，共同協(xié)商解決。2.工程質(zhì)量問題：乙方應(yīng)嚴格按照國家及行業(yè)相關(guān)標準、規(guī)范和設(shè)計文件要求組織施工，確保工程質(zhì)量。如出現(xiàn)質(zhì)量問題，乙方應(yīng)負責修復并承擔相應(yīng)責任。3.付款糾紛：甲乙雙方應(yīng)嚴格按照合同約定的付款節(jié)點和比例支付工程款。如發(fā)生付款糾紛，可先通過友好協(xié)商解決，協(xié)商不成的，可以向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。4.合同爭議：甲乙雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。五、所有應(yīng)用場景：1.適用于大橋建設(shè)項目的施工單位選擇。