2024EPC總承包合同：光伏發(fā)電站建設協(xié)議

20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024EPC總承包合同：光伏發(fā)電站建設協(xié)議1本合同目錄一覽1.合同雙方基本信息1.1合同雙方名稱1.2合同雙方法定代表人1.3合同雙方注冊地址1.4合同雙方聯(lián)系電話1.5合同雙方電子郵箱2.合同標的及范圍2.1光伏發(fā)電站項目名稱2.2項目地點2.3項目規(guī)模2.4項目總投資2.5項目建設周期3.合同履行及進度3.1合同履行時間3.2進度計劃3.3進度調整3.4工程驗收4.設計、采購、施工、調試及驗收4.1設計4.2采購4.3施工4.4調試4.5驗收5.工程質量及標準5.1工程質量要求5.2質量驗收標準5.3質量保證措施6.工程價款及支付6.1工程價款構成6.2工程價款支付方式6.3工程款支付進度6.4工程款結算7.保險責任及賠償7.1保險責任范圍7.2保險責任承擔7.3保險賠償8.爭議解決8.1爭議解決方式8.2爭議解決程序8.3爭議解決地點9.合同解除及終止9.1合同解除條件9.2合同終止條件9.3合同解除及終止程序10.違約責任10.1違約行為10.2違約責任承擔10.3違約賠償11.合同生效及期限11.1合同生效條件11.2合同生效日期11.3合同期限12.合同附件及補充協(xié)議12.1合同附件12.2補充協(xié)議13.其他約定事項13.1不可抗力13.2知識產權13.3法律適用14.合同簽署及生效日期第一部分：合同如下：1.合同雙方基本信息1.1合同雙方名稱甲方：光伏發(fā)電有限公司乙方：工程集團有限公司1.2合同雙方法定代表人甲方法定代表人：乙方法定代表人：1.3合同雙方注冊地址甲方注冊地址：省市區(qū)路號乙方注冊地址：省市區(qū)路號1.4合同雙方聯(lián)系電話甲方聯(lián)系電話：05678乙方聯(lián)系電話：0876543211.5合同雙方電子郵箱2.合同標的及范圍2.1光伏發(fā)電站項目名稱光伏發(fā)電站項目2.2項目地點省市區(qū)鎮(zhèn)村2.3項目規(guī)?？傃b機容量100MW2.4項目總投資人民幣5億元2.5項目建設周期24個月3.合同履行及進度3.1合同履行時間自合同生效之日起至2026年12月31日3.2進度計劃項目分階段進行，具體進度計劃如下：設計階段：2024年1月1日至2024年3月31日采購階段：2024年4月1日至2024年6月30日施工階段：2024年7月1日至2025年12月31日調試階段：2026年1月1日至2026年3月31日3.3進度調整如遇不可抗力或其他特殊原因導致項目進度延誤，雙方應協(xié)商調整進度計劃。3.4工程驗收項目完工后，乙方應組織驗收，甲方應配合驗收工作。4.設計、采購、施工、調試及驗收4.1設計乙方負責項目的設計工作，包括但不限于電氣設計、結構設計、設備選型等。4.2采購乙方負責項目的設備、材料采購，確保采購質量符合國家標準。4.3施工乙方負責項目的施工工作，確保工程質量、進度和安全。4.4調試乙方負責項目的調試工作，確保設備運行正常。4.5驗收項目完工后，乙方應組織驗收，甲方應配合驗收工作。5.工程質量及標準5.1工程質量要求項目工程應達到國家相關標準，確保安全、可靠、經濟、環(huán)保。5.2質量驗收標準項目工程質量驗收標準參照國家相關標準和規(guī)范執(zhí)行。5.3質量保證措施乙方應建立完善的質量管理體系，確保工程質量。6.工程價款及支付6.1工程價款構成工程價款包括但不限于設計費、設備費、材料費、施工費、調試費等。6.2工程價款支付方式甲方按合同約定分期支付工程款，具體支付比例和節(jié)點如下：預付款：合同簽訂后5個工作日內支付合同價的10%進度款：按實際完成工程量支付，每月支付合同價的20%結算款：項目完工后，甲方在驗收合格后30日內支付合同價的60%保修金：項目完工后支付合同價的10%，保修期滿后無質量問題退還。6.3工程款支付進度具體支付進度按實際完成工程量和合同約定執(zhí)行。6.4工程款結算甲方應在工程款支付進度完成后，向乙方提供相應的支付憑證，乙方應在收到憑證后5個工作日內完成工程款支付。8.爭議解決8.1爭議解決方式雙方發(fā)生爭議時，應友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權向合同履行地人民法院提起訴訟。8.2爭議解決程序爭議發(fā)生后，雙方應指定代表進行協(xié)商，協(xié)商期限為自爭議發(fā)生之日起60日內。如協(xié)商不成，任何一方可向合同履行地人民法院提起訴訟。8.3爭議解決地點爭議解決地點為合同履行地，即省市區(qū)。9.合同解除及終止9.1合同解除條件一方嚴重違約，另一方在合理期限內未予糾正；因不可抗力導致合同無法履行；合同約定的其他解除條件。9.2合同終止條件合同因下列原因終止：合同約定的終止條件成就；雙方協(xié)商一致解除合同；法院判決終止合同。9.3合同解除及終止程序一方提出解除或終止合同，應書面通知對方，并說明理由。對方收到通知后，應在7個工作日內予以答復。10.違約責任10.1違約行為合同雙方均應遵守合同約定，如有違約行為，應承擔相應違約責任。10.2違約責任承擔違約方應承擔的違約責任包括但不限于：支付違約金；恢復原狀；賠償損失；其他補救措施。10.3違約賠償違約賠償金額根據(jù)違約行為的具體情況，參照合同約定及法律法規(guī)的規(guī)定確定。11.合同生效及期限11.1合同生效條件本合同自雙方法定代表人或授權代表簽字并加蓋公章之日起生效。11.2合同生效日期合同生效日期為2024年X月X日。11.3合同期限本合同有效期為自生效之日起至2026年12月31日。12.合同附件及補充協(xié)議12.1合同附件本合同附件包括但不限于：設計文件；采購合同；施工合同；調試報告；驗收報告；其他與本合同相關的文件。12.2補充協(xié)議本合同如有未盡事宜，可由雙方另行簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。13.其他約定事項13.1不可抗力不可抗力是指因自然現(xiàn)象或社會現(xiàn)象導致合同無法履行的情況，包括地震、洪水、戰(zhàn)爭、政府行為等。13.2知識產權雙方應尊重對方的知識產權，未經對方同意，不得擅自使用對方的知識產權。13.3法律適用本合同適用中華人民共和國法律。14.合同簽署及生效日期本合同一式四份，甲乙雙方各執(zhí)兩份，自雙方法定代表人或授權代表簽字并加蓋公章之日起生效。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方定義本合同中“第三方”是指除甲乙雙方之外的，根據(jù)合同約定介入合同履行過程中的個人、法人或其他組織，包括但不限于監(jiān)理單位、檢測機構、咨詢公司、融資機構等。15.2第三方介入原因第三方介入合同履行過程，可能是基于合同履行需要，如工程質量監(jiān)督、進度管理、技術咨詢服務等，或因合同履行中出現(xiàn)爭議，需要第三方進行調解或仲裁。16.第三方介入程序16.1第三方選定第三方的選定應經甲乙雙方協(xié)商一致，并書面通知對方。16.2第三方資質要求第三方應具備相應的資質和條件，能夠獨立、公正地履行其職責。17.第三方責權利17.1第三方責任第三方在合同履行過程中，應遵守合同約定，對其履行職責的行為承擔相應的法律責任。17.2第三方權利第三方有權根據(jù)合同約定，獲取相應的報酬，并有權要求甲乙雙方提供必要的配合和支持。17.3第三方義務第三方應盡到勤勉、謹慎的義務，確保其提供的意見、建議或服務符合合同要求。18.第三方責任限額18.1責任限額確定第三方的責任限額應根據(jù)其提供的服務的性質、風險以及合同約定確定。18.2保險要求第三方應為其提供的服務購買相應的責任保險，確保在發(fā)生責任事故時，能夠及時承擔相應的賠償責任。18.3責任免除因不可抗力導致的服務無法履行；因甲乙雙方提供的信息不準確或不完整導致的服務錯誤；因甲乙雙方未按照合同約定配合導致的服務延誤或失誤。19.第三方與其他各方的劃分說明19.1職責劃分第三方在合同履行過程中的職責應與甲乙雙方的職責明確劃分，避免職責交叉或遺漏。19.2溝通協(xié)調19.3沖突解決第三方與其他各方在合同履行過程中發(fā)生爭議時，應通過友好協(xié)商或合同約定的爭議解決機制解決。20.第三方介入合同的具體條款20.1第三方介入的合同第三方介入合同應作為本合同附件，與本合同具有同等法律效力。20.2第三方介入合同的內容第三方的名稱、地址、聯(lián)系方式；第三方提供的具體服務內容和方式；第三方的責任和權利；第三方的責任限額；第三方的報酬和支付方式；第三方介入合同的有效期限；第三方介入合同的解除和終止條件。第三部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：1.設計文件要求：設計文件應包括電氣設計、結構設計、設備選型等，符合國家相關標準和規(guī)范。說明：設計文件是項目施工和調試的重要依據(jù)，需確保其準確性和完整性。2.采購合同要求：采購合同應詳細列明設備、材料的規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨期限等。說明：采購合同是保障項目所需設備、材料及時到位的重要文件。3.施工合同要求：施工合同應明確施工內容、施工方法、施工期限、質量要求、安全措施等。說明：施工合同是施工過程中各方權利義務的重要約定。4.調試報告要求：調試報告應詳細記錄設備調試過程、調試結果、存在問題及解決方案。說明：調試報告是確保項目設備正常運行的重要文件。5.驗收報告要求：驗收報告應詳細記錄項目驗收過程、驗收結果、存在問題及整改措施。說明：驗收報告是項目完工后，確保項目質量的重要文件。6.第三方介入合同要求：第三方介入合同應明確第三方介入原因、服務內容、責任權利、責任限額等。說明：第三方介入合同是保障合同履行過程中第三方權益的重要文件。7.不可抗力證明要求：發(fā)生不可抗力事件時，相關方應提供證明材料，證明事件的發(fā)生和影響。說明：不可抗力證明是合同履行過程中，一方主張免除責任的重要依據(jù)。8.違約金支付憑證要求：違約方支付違約金時，應提供支付憑證，證明已履行支付義務。說明：違約金支付憑證是證明違約方已履行違約金支付義務的重要文件。9.賠償金支付憑證要求：違約方支付賠償金時，應提供支付憑證，證明已履行賠償義務。說明：賠償金支付憑證是證明違約方已履行賠償義務的重要文件。說明二：違約行為及責任認定：1.違約行為違約方未按合同約定時間完成設計、采購、施工、調試等環(huán)節(jié)；違約方提供的設計、采購、施工、調試等不符合國家相關標準和規(guī)范；違約方未按合同約定支付工程款；違約方因自身原因導致工程質量不合格；違約方未按合同約定提供技術支持和服務；違約方違反合同約定，擅自變更合同內容。2.責任認定標準違約方未按合同約定時間完成工作，每延誤一天，應支付合同價的1%作為違約金；違約方提供的設計、采購、施工、調試等不符合國家相關標準和規(guī)范，應承擔相應責任，包括但不限于修復、更換、賠償?shù)?；違約方未按合同約定支付工