2024年新版施工協(xié)議模板專業(yè)定制版版B版

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL

2024年新版施工協(xié)議模板專業(yè)定制版版B版本合同目錄一覽1.工程概況1.1工程名稱1.2工程地點(diǎn)1.3工程規(guī)模1.4工程內(nèi)容2.合同主體2.1發(fā)包人2.2承包人3.合同價(jià)格3.1合同總價(jià)3.2價(jià)格調(diào)整3.3支付方式3.4預(yù)付款3.5進(jìn)度付款3.6竣工結(jié)算3.7質(zhì)量保證金4.工程質(zhì)量與標(biāo)準(zhǔn)4.1質(zhì)量要求4.2質(zhì)量保證4.3質(zhì)量驗(yàn)收5.工程進(jìn)度5.1施工期限5.2進(jìn)度計(jì)劃5.3延期違約金6.材料與設(shè)備6.1材料供應(yīng)6.2設(shè)備供應(yīng)6.3材料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)7.安全生產(chǎn)7.1安全責(zé)任7.2安全生產(chǎn)措施7.3安全事故處理8.變更與解除8.1合同變更8.2合同解除9.違約責(zé)任9.1承包人違約9.2發(fā)包人違約10.爭(zhēng)議解決10.1協(xié)商解決10.2調(diào)解解決10.3仲裁解決10.4訴訟解決11.合同的生效、變更和終止11.1合同生效11.2合同變更11.3合同終止12.其他條款12.1保密條款12.2廣告宣傳12.3知識(shí)產(chǎn)權(quán)12.4不可抗力12.5法律法規(guī)13.附件13.1工程圖紙13.2技術(shù)規(guī)范13.3材料設(shè)備清單13.4驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)14.簽署14.1合同簽署14.2簽署日期第一部分：合同如下：第一條工程概況1.1工程名稱：根據(jù)雙方協(xié)商確定的工程名稱。1.2工程地點(diǎn)：具體到街道門(mén)牌號(hào)碼的工程實(shí)施地點(diǎn)。1.3工程規(guī)模：詳細(xì)描述工程的總建筑面積、建筑高度、結(jié)構(gòu)類(lèi)型等。1.4工程內(nèi)容：列舉工程的主要建設(shè)內(nèi)容，包括但不限于土建、裝修、安裝等。第二條合同主體2.1發(fā)包人：指合同中約定承擔(dān)工程發(fā)包義務(wù)的法人或其他組織。2.2承包人：指合同中約定承擔(dān)工程施工義務(wù)的法人或其他組織。第三條合同價(jià)格3.1合同總價(jià)：雙方約定的工程總價(jià)，以人民幣金額表示，精確到元。3.2價(jià)格調(diào)整：雙方約定在合同執(zhí)行過(guò)程中，由于市場(chǎng)行情變化等原因?qū)е聝r(jià)格變動(dòng)的調(diào)整方式。3.3支付方式：雙方約定的支付工程款項(xiàng)的方式，包括但不限于銀行轉(zhuǎn)賬、支票等。3.4預(yù)付款：雙方約定的工程預(yù)付款的金額、支付時(shí)間及抵扣方式。3.5進(jìn)度付款：雙方約定的工程進(jìn)度付款的金額、支付時(shí)間及抵扣方式。3.6竣工結(jié)算：雙方約定的工程竣工后，進(jìn)行工程價(jià)款結(jié)算的方式及時(shí)間。3.7質(zhì)量保證金：雙方約定的工程質(zhì)量保證金的比例、扣留及退還方式。第四條工程質(zhì)量與標(biāo)準(zhǔn)4.1質(zhì)量要求：詳細(xì)描述工程的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，包括但不限于結(jié)構(gòu)安全、使用功能、外觀要求等。4.2質(zhì)量保證：承包人應(yīng)采取的質(zhì)量保證措施，以及質(zhì)量問(wèn)題的處理方式。4.3質(zhì)量驗(yàn)收：工程驗(yàn)收的標(biāo)準(zhǔn)、程序及責(zé)任主體。第五條工程進(jìn)度5.1施工期限：雙方約定的工程竣工交付時(shí)間。5.2進(jìn)度計(jì)劃：承包人提交的工程進(jìn)度計(jì)劃，以及發(fā)包人的審批程序。5.3延期違約金：雙方約定的工程延期違約金的計(jì)算方式及支付標(biāo)準(zhǔn)。第六條材料與設(shè)備6.1材料供應(yīng)：雙方約定的材料供應(yīng)責(zé)任主體、供應(yīng)時(shí)間、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等。6.2設(shè)備供應(yīng)：雙方約定的設(shè)備供應(yīng)責(zé)任主體、供應(yīng)時(shí)間、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等。6.3材料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：材料質(zhì)量應(yīng)符合的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或雙方約定的標(biāo)準(zhǔn)。第八條變更與解除8.1合同變更：合同執(zhí)行過(guò)程中，因不可抗力、政策調(diào)整等原因?qū)е潞贤瑑?nèi)容變更的，雙方應(yīng)協(xié)商一致，并簽訂書(shū)面變更協(xié)議。8.2合同解除：合同執(zhí)行過(guò)程中，如發(fā)生不可抗力等因素導(dǎo)致合同無(wú)法繼續(xù)履行，雙方協(xié)商一致可以解除合同。合同解除后的善后處理，雙方應(yīng)按照國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)和合同約定辦理。第九條違約責(zé)任9.1承包人違約：承包人未能按照合同約定履行義務(wù)的，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，具體包括但不限于延期違約金、質(zhì)量違約金等。9.2發(fā)包人違約：發(fā)包人未能按照合同約定履行義務(wù)的，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，具體包括但不限于支付違約金、賠償損失等。第十條爭(zhēng)議解決10.1協(xié)商解決：合同執(zhí)行過(guò)程中發(fā)生爭(zhēng)議，雙方應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商解決。10.2調(diào)解解決：協(xié)商不成時(shí)，雙方可以請(qǐng)求第三方進(jìn)行調(diào)解。10.3仲裁解決：調(diào)解不成時(shí)，雙方約定提交仲裁機(jī)構(gòu)進(jìn)行仲裁。10.4訴訟解決：仲裁不成或者雙方未約定仲裁的，可以向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。第十一條合同的生效、變更和終止11.1合同生效：本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。11.2合同變更：合同的變更須經(jīng)雙方協(xié)商一致，并以書(shū)面形式簽訂變更協(xié)議。11.3合同終止：合同執(zhí)行完畢或者雙方協(xié)商一致解除合同的，本合同終止。第十二條其他條款12.1保密條款：雙方在合同執(zhí)行過(guò)程中所獲悉的對(duì)方的商業(yè)秘密、技術(shù)秘密等，應(yīng)予以嚴(yán)格保密。12.2廣告宣傳：未經(jīng)雙方協(xié)商一致，任何一方不得在合同范圍內(nèi)使用對(duì)方的名稱、標(biāo)志等進(jìn)行廣告宣傳。12.3知識(shí)產(chǎn)權(quán)：雙方在合同執(zhí)行過(guò)程中所創(chuàng)造的知識(shí)產(chǎn)權(quán)，歸雙方共同所有。12.4不可抗力：因不可抗力導(dǎo)致合同無(wú)法履行或者部分履行，受影響的一方應(yīng)立即通知對(duì)方，并在合理時(shí)間內(nèi)提供相關(guān)證明文件。12.5法律法規(guī)：本合同的簽訂、履行、變更、解除及終止，應(yīng)遵守中華人民共和國(guó)相關(guān)法律法規(guī)。第十三條附件13.1工程圖紙：合同約定的工程圖紙，作為本合同的附件。13.2技術(shù)規(guī)范：合同約定的技術(shù)規(guī)范，作為本合同的附件。13.3材料設(shè)備清單：合同約定的材料設(shè)備清單，作為本合同的附件。13.4驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)：合同約定的工程驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，作為本合同的附件。第十四條簽署14.1合同簽署：本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份。14.2簽署日期：雙方簽署本合同的日期。第二部分：其他補(bǔ)充性說(shuō)明和解釋說(shuō)明一：附件列表：附件一：工程圖紙?jiān)敿?xì)要求：工程圖紙應(yīng)包括工程的平面圖、立面圖、剖面圖等，詳細(xì)標(biāo)注工程的各種尺寸、材料、構(gòu)造等信息。附件說(shuō)明：工程圖紙是工程施工的依據(jù)，雙方應(yīng)嚴(yán)格按照?qǐng)D紙進(jìn)行施工和驗(yàn)收。附件二：技術(shù)規(guī)范詳細(xì)要求：技術(shù)規(guī)范應(yīng)包括工程的各種技術(shù)要求、施工工藝、材料標(biāo)準(zhǔn)等信息。附件說(shuō)明：技術(shù)規(guī)范是工程施工的指導(dǎo)文件，雙方應(yīng)嚴(yán)格按照規(guī)范進(jìn)行施工和驗(yàn)收。附件三：材料設(shè)備清單詳細(xì)要求：材料設(shè)備清單應(yīng)包括工程所需的所有材料和設(shè)備的信息，包括名稱、型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等。附件說(shuō)明：材料設(shè)備清單是工程施工的材料和設(shè)備采購(gòu)依據(jù)，雙方應(yīng)嚴(yán)格按照清單進(jìn)行采購(gòu)和使用。附件四：驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)詳細(xì)要求：驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)包括工程的各項(xiàng)質(zhì)量要求、驗(yàn)收程序、驗(yàn)收方法等信息。附件說(shuō)明：驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)是工程驗(yàn)收的依據(jù)，雙方應(yīng)嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收。說(shuō)明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：違約行為：1.承包人未能按照合同約定時(shí)間完成工程的，屬于延期違約。2.承包人未能按照合同約定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)完成工程的，屬于質(zhì)量違約。3.發(fā)包人未能按照合同約定時(shí)間支付工程款項(xiàng)的，屬于付款違約。責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：1.延期違約金：每延期一天，承包人應(yīng)支付合同總價(jià)千分之二的違約金。2.質(zhì)量違約金：按照合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，每發(fā)現(xiàn)一處不符合要求的問(wèn)題，承包人應(yīng)支付合同總價(jià)千分之二的違約金。3.付款違約金：每延期一天，發(fā)包人應(yīng)支付承包人合同總價(jià)千分之一的違約金。示例說(shuō)明：如果承包人延期交付工程，那么承包人需要支付延期違約金；如果發(fā)包人延遲支付工程款項(xiàng)，那么發(fā)包人需要支付付款違約金。說(shuō)明三：法律名詞及解