國際博物館硬裝施工合同

國際博物館硬裝施工合同合同編號：__________國際博物館硬裝施工合同地址：聯(lián)系方式：地址：聯(lián)系方式：鑒于：1.甲方是一家依法成立的博物館，擁有國際聲譽和地位，致力于收藏、展示和保護世界級的藝術品和文化遺產；2.乙方是一家具備專業(yè)資質和經驗的硬裝施工企業(yè)，具備完成甲方博物館硬裝施工任務的能力；3.甲乙雙方本著平等、自愿、互利的原則，達成一致，簽訂本合同，以確保博物館硬裝施工的質量和進度。第一條合同范圍與內容（1）博物館硬裝施工的設計方案、施工圖紙和技術規(guī)范；（2）施工材料、設備及工藝的選型和供應；（3）施工過程中的質量控制、安全管理和環(huán)境保護；（4）工程進度、工期延誤及違約責任；（5）合同價格、支付方式和進度；（6）驗收、保修和售后服務；（7）爭議解決方式及其他相關事項。1.2乙方應根據(jù)甲方的要求，提供硬裝施工方案、施工圖紙及相關技術文件，并嚴格按照甲方審定的方案進行施工。第二條合同價格與支付2.1本合同的合同價格為人民幣（大寫）：__________元整（小寫）：__________元。2.2甲方支付乙方工程款項的方式如下：（1）合同簽訂后五個工作日內，甲方支付乙方工程總額的30%；（2）工程進度達到50%時，甲方支付乙方工程總額的30%；（3）工程驗收合格后，甲方支付乙方工程總額的20%；（4）剩余的20%作為質保金，在質保期內無質量問題的情況下，甲方支付給乙方。2.3甲方支付工程款項時，乙方應提供合法、有效的發(fā)票。第三條施工質量與安全3.1乙方應嚴格按照甲方的要求、施工圖紙和技術規(guī)范進行施工，確保施工質量。3.2乙方應加強施工現(xiàn)場的安全管理，預防事故的發(fā)生，確保施工人員的人身安全。3.3乙方在施工過程中，應遵守環(huán)境保護法規(guī)，采取有效措施，降低施工對周圍環(huán)境的影響。第四條工期延誤及違約責任4.1乙方如因自身原因導致工程進度延誤，應按照甲方要求采取措施加快施工進度，并承擔因此產生的費用。4.2乙方如違反本合同的約定，甲方有權要求乙方支付違約金，違約金金額為合同總額的5%。第五條驗收與保修5.1工程完成后，甲方應組織驗收，乙方應按照約定時間、地點參加驗收。5.2驗收合格的工程，乙方應提供一年的質保期，質保期內如出現(xiàn)質量問題，乙方負責維修或更換。第六條爭議解決本合同履行過程中如發(fā)生爭議，雙方應友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權的人民法院提起訴訟。第七條其他約定7.1本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期為一年。7.2本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。甲方（蓋章）：乙方（蓋章）：簽訂日期：一、附件列表：1.乙方施工方案、施工圖紙及相關技術文件2.乙方資質證明文件3.工程進度報告4.工程驗收報告5.付款憑證6.質量保修書7.法律法規(guī)要求的其他文件二、違約行為及認定：1.乙方未按照約定時間完成工程，視為違約。2.乙方未按照甲方要求、施工圖紙和技術規(guī)范進行施工，視為違約。3.乙方提供的材料、設備不符合合同約定，視為違約。4.乙方未按照約定支付工程款項，視為違約。5.乙方在質保期內未履行維修或更換義務，視為違約。6.其他違反本合同約定的行為。三、法律名詞及解釋：1.甲方：指合同中指定的博物館。2.乙方：指合同中指定的硬裝施工企業(yè)。3.合同總額：指本合同約定的乙方應完成的硬裝施工工程的總額。4.質保金：指合同總額的20%，用于保障工程質量。5.質保期：指工程驗收合格后，乙方提供的為期一年的質保期。6.法律法規(guī)：指中華人民共和國相關法律法規(guī)。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.工程進度延誤：乙方應采取措施加快施工進度，并承擔因此產生的費用。2.施工質量問題：乙方應在質保期內負責維修或更換。3.付款糾紛：雙方應按照合同約定的支付方式和進度進行付款。4.法律法規(guī)變化：雙方應遵循最新的法律法規(guī)，及時調整合同內容。5.其他問題：雙方應友好協(xié)商解決，協(xié)商不成的，可以向有管轄權的人民法院提起訴訟。五、所有應用場景：1.甲方為國際博物館，需要進行硬裝施工。2.乙方具備專業(yè)資質和經驗，有能力完成甲方硬裝施工任務。3.甲乙雙方達成一致，簽訂硬裝施工合同。4.乙方按照合同