大梁加固改造工程合同范例

大梁加固改造工程合同范例第一篇范文：合同編號：__________

甲方（以下簡稱“甲方”）：

地址：__________

法定代表人：__________

聯(lián)系電話：__________

乙方（以下簡稱“乙方”）：

地址：__________

法定代表人：__________

聯(lián)系電話：__________

鑒于甲方需要進行大梁加固改造工程，乙方具備相應的資質和施工能力，雙方本著平等、自愿、公平、誠實信用的原則，經友好協(xié)商，就甲方大梁加固改造工程達成如下協(xié)議：

一、工程概況

1.工程名稱：大梁加固改造工程

2.工程地點：__________

3.工程規(guī)模：__________

4.工程工期：自合同簽訂之日起____個月

5.工程質量標準：符合國家及地方相關質量標準

二、工程內容

1.甲方負責提供工程所需的場地、圖紙、技術資料等。

2.乙方負責按照甲方要求進行大梁加固改造工程，包括但不限于：

（1）現(xiàn)場勘查、設計；

（2）材料采購、運輸、驗收；

（3）施工、監(jiān)理；

（4）工程驗收、交付。

三、工程款項

1.工程總價：人民幣____元整。

2.付款方式：按照工程進度分階段支付，具體支付比例由雙方協(xié)商確定。

3.付款時間：每階段工程完成后____日內支付相應款項。

四、工期延誤

1.由于乙方原因導致工期延誤，每延誤一日，應向甲方支付合同總價____%的違約金。

2.由于不可抗力等因素導致工期延誤，雙方應協(xié)商解決，合理調整工期。

五、工程質量與驗收

1.乙方應嚴格按照國家及地方相關質量標準進行施工，確保工程質量。

2.工程竣工后，雙方應共同組織驗收，驗收合格后方可交付使用。

六、保密條款

1.雙方對本合同內容以及工程施工過程中的技術、商業(yè)等信息負有保密義務。

2.未經對方同意，不得向任何第三方泄露。

七、爭議解決

1.雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

八、合同生效

1.本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。

2.本合同一式____份，甲乙雙方各執(zhí)____份。

附件：

1.工程設計圖紙

2.材料清單

3.工程進度表

4.其他相關文件

甲方（蓋章）：__________

乙方（蓋章）：__________

簽訂日期：__________年____月____日

第二篇范文：第三方主體+甲方權益主導

甲方（以下簡稱“甲方”）：

地址：__________

法定代表人：__________

聯(lián)系電話：__________

乙方（以下簡稱“乙方”）：

地址：__________

法定代表人：__________

聯(lián)系電話：__________

丙方（以下簡稱“丙方”）：

地址：__________

法定代表人：__________

聯(lián)系電話：__________

鑒于甲方需要進行大梁加固改造工程，乙方具備相應的資質和施工能力，丙方作為第三方監(jiān)理單位，對工程質量和進度進行監(jiān)督管理。為明確各方的權利義務，確保工程順利進行，甲乙丙三方本著平等、自愿、公平、誠實信用的原則，經友好協(xié)商，就甲方大梁加固改造工程達成如下協(xié)議：

一、工程概況

1.工程名稱：大梁加固改造工程

2.工程地點：__________

3.工程規(guī)模：__________

4.工程工期：自合同簽訂之日起____個月

5.工程質量標準：符合國家及地方相關質量標準

二、工程內容

1.甲方負責提供工程所需的場地、圖紙、技術資料等。

2.乙方負責按照甲方要求進行大梁加固改造工程，包括但不限于：

（1）現(xiàn)場勘查、設計；

（2）材料采購、運輸、驗收；

（3）施工、監(jiān)理；

（4）工程驗收、交付。

三、第三方監(jiān)理責任

1.丙方作為第三方監(jiān)理單位，負責對乙方施工過程進行全程監(jiān)理，確保工程質量符合國家及地方相關質量標準。

2.丙方有權要求乙方提供施工方案、進度計劃、材料清單等資料，并對乙方進行定期或不定期的檢查。

3.丙方發(fā)現(xiàn)乙方施工過程中存在質量問題時，有權要求乙方立即整改，并要求乙方承擔相應的整改費用。

四、工程款項

1.工程總價：人民幣____元整。

2.付款方式：按照工程進度分階段支付，具體支付比例由雙方協(xié)商確定。

3.付款時間：每階段工程完成后____日內支付相應款項。

五、工期延誤

1.由于乙方原因導致工期延誤，每延誤一日，應向甲方支付合同總價____%的違約金。

2.由于不可抗力等因素導致工期延誤，雙方應協(xié)商解決，合理調整工期。

六、工程質量與驗收

1.乙方應嚴格按照國家及地方相關質量標準進行施工，確保工程質量。

2.工程竣工后，甲方、乙方和丙方共同組織驗收，驗收合格后方可交付使用。

七、甲方權益保障

1.甲方有權對乙方施工過程中的質量、進度、安全等方面進行監(jiān)督檢查。

2.甲方有權要求乙方對施工過程中出現(xiàn)的問題進行整改，并有權要求乙方承擔相應的整改費用。

3.甲方有權要求乙方提供施工過程中的相關資料，包括但不限于施工記錄、驗收報告等。

八、乙方違約及限制條款

1.乙方如違反合同約定，造成甲方損失的，應承擔相應的賠償責任。

2.乙方不得擅自變更施工方案、工期、材料等，如需變更，應經甲方同意。

3.乙方不得將工程轉包或分包給不具備相應資質的單位或個人。

九、爭議解決

1.雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

十、合同生效

1.本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。

2.本合同一式____份，甲乙丙三方各執(zhí)____份。

十一、第三方介入的意義和目的

丙方作為第三方監(jiān)理單位，介入本工程的目的在于確保工程質量和進度，維護甲方的合法權益，提高工程質量，降低施工風險。

十二、甲方為主導的目的和意義

甲方作為工程的投資方，對本工程的質量和進度具有決定性作用。甲方主導本工程的意義在于確保工程按期、按質完成，實現(xiàn)投資回報最大化，同時保障甲方在工程中的權益。

附件：

1.工程設計圖紙

2.材料清單

3.工程進度表

4.第三方監(jiān)理合同

5.其他相關文件

甲方（蓋章）：__________

乙方（蓋章）：__________

丙方（蓋章）：__________

簽訂日期：__________年____月____日

第三篇范文：第三方主體+甲方權益主導

乙方（以下簡稱“乙方”）：

地址：__________

法定代表人：__________

聯(lián)系電話：__________

甲方（以下簡稱“甲方”）：

地址：__________

法定代表人：__________

聯(lián)系電話：__________

丙方（以下簡稱“丙方”）：

地址：__________

法定代表人：__________

聯(lián)系電話：__________

鑒于乙方擬承攬大梁加固改造工程，甲方有意向委托乙方施工，丙方作為第三方設計單位，負責工程的設計與審核。為明確各方的權利義務，確保工程順利進行，甲乙丙三方本著平等、自愿、公平、誠實信用的原則，經友好協(xié)商，就乙方承攬的大梁加固改造工程達成如下協(xié)議：

一、工程概況

1.工程名稱：大梁加固改造工程

2.工程地點：__________

3.工程規(guī)模：__________

4.工程工期：自合同簽訂之日起____個月

5.工程質量標準：符合國家及地方相關質量標準

二、工程設計

1.丙方負責工程的設計與審核，確保設計方案符合甲方需求和規(guī)范要求。

2.丙方應在合同簽訂后____個月內完成設計工作，并提交給甲方審核。

三、工程實施

1.乙方負責按照甲方需求和丙方設計圖紙進行大梁加固改造工程的施工。

2.乙方應保證施工質量，按照工程進度計劃完成施工任務。

四、第三方設計責任

1.丙方對設計圖紙負有技術指導責任，確保設計方案的合理性和可行性。

2.丙方應配合乙方進行現(xiàn)場施工指導，解答施工過程中遇到的技術問題。

3.丙方發(fā)現(xiàn)施工過程中存在設計問題時，有權要求乙方進行調整，并承擔相應的調整費用。

五、工程款項

1.工程總價：人民幣____元整。

2.付款方式：按照工程進度分階段支付，具體支付比例由雙方協(xié)商確定。

3.付款時間：每階段工程完成后____日內支付相應款項。

六、工期延誤

1.由于丙方設計原因導致工期延誤，每延誤一日，丙方應向乙方支付合同總價____%的違約金。

2.由于不可抗力等因素導致工期延誤，雙方應協(xié)商解決，合理調整工期。

七、乙方權益保障

1.乙方有權要求甲方按照合同約定支付工程款項，并在工期延誤時獲得相應的違約金。

2.乙方有權要求丙方提供準確、完整的設計圖紙和施工指導。

3.乙方有權對施工過程中的設計問題提出異議，并要求丙方進行解答或調整。

八、甲方違約及限制條款

1.甲方如未按合同約定支付工程款項，應向乙方支付逾期付款違約金，并承擔相應利息。

2.甲方不得無故要求乙方進行工程變更，如需變更，應與乙方協(xié)商一致。

3.甲方不得將工程轉包或分包給不具備相應資質的單位或個人。

九、爭議解決

1.雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

十、合同生效

1.本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。

2.本合同一式____份，甲乙丙三方各執(zhí)____份。

十一、乙方為主導的目的和意義

乙方作為工程的實際承建方，乙方主導本工程的意義在于保障自身權益，確保工程按預期進度和質量完成，實現(xiàn)項目利潤最大化。

十二、弱化甲方為主導的意義和目的

甲