裝修泥工承攬合同范例

裝修泥工承攬合同范例第一篇范文：合同編號：__________

甲方（以下簡稱“甲方”）與乙方（以下簡稱“乙方”）本著平等、自愿、誠實信用的原則，就甲方房屋裝修工程中泥工部分承攬事宜，經(jīng)雙方充分協(xié)商，達成如下協(xié)議：

一、工程概況

1.工程名稱：__________房屋裝修工程

2.工程地點：__________

3.工程面積：__________平方米

4.工程內(nèi)容：泥工施工，包括但不限于墻面、地面、衛(wèi)生間、廚房等部位的抹灰、貼磚、防水等。

二、工程承包范圍

1.乙方負責上述工程范圍內(nèi)的泥工施工，確保施工質(zhì)量符合國家相關(guān)標準和規(guī)范。

2.乙方負責工程所需材料的采購、運輸、保管及施工過程中的安全措施。

三、工程工期及進度

1.工程工期：自本合同簽訂之日起__________天內(nèi)完成。

2.乙方應(yīng)按照甲方要求，合理安排施工進度，確保工程按時完成。

四、工程款項

1.工程總價：人民幣__________元整（大寫：______________________）。

2.付款方式：甲方按工程進度支付工程款，具體付款比例和支付時間如下：

（1）工程開工前支付合同總價的__________%作為預(yù)付款；

（2）工程完工后支付合同總價的__________%作為進度款；

（3）工程竣工驗收合格后支付合同總價的__________%作為驗收款；

（4）余款__________元于甲方驗收合格后__________日內(nèi)支付。

3.乙方應(yīng)在工程完工后__________日內(nèi)向甲方提交工程結(jié)算報告，甲方應(yīng)在收到結(jié)算報告后__________日內(nèi)審核完畢并支付相應(yīng)款項。

五、工程驗收

1.工程竣工驗收標準：按照國家相關(guān)標準和規(guī)范執(zhí)行。

2.工程驗收時間：工程完工后__________日內(nèi)。

3.工程驗收合格后，甲方應(yīng)在__________日內(nèi)向乙方支付驗收款。

六、違約責任

1.乙方未按約定時間完成工程，每延誤一日，應(yīng)向甲方支付合同總價的__________%作為違約金。

2.甲方未按約定支付工程款，每延誤一日，應(yīng)向乙方支付應(yīng)付款項的__________%作為違約金。

3.任何一方違反本合同約定，造成對方損失的，應(yīng)承擔相應(yīng)的賠償責任。

七、爭議解決

1.雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)友好協(xié)商解決。

2.協(xié)商不成的，任何一方均可向工程所在地人民法院提起訴訟。

八、其他

1.本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。

2.本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。

3.附件：

（1）工程圖紙及設(shè)計變更文件；

（2）施工組織設(shè)計及施工方案；

（3）材料采購清單及質(zhì)量保證文件；

（4）工程驗收標準及驗收報告。

甲方（蓋章）：__________乙方（蓋章）：__________

代表人（簽字）：__________代表人（簽字）：__________

簽訂日期：__________年__________月__________日

第二篇范文：第三方主體+甲方權(quán)益主導(dǎo)

合同編號：__________

甲方（以下簡稱“甲方”）為保障房屋裝修工程的質(zhì)量與進度，特邀請第三方（以下簡稱“丙方”）作為監(jiān)理方，共同參與甲方與乙方（以下簡稱“乙方”）簽訂的裝修泥工承攬合同（以下簡稱“主合同”）。為明確各方的權(quán)利、義務(wù)和責任，經(jīng)甲乙丙三方充分協(xié)商，達成如下協(xié)議：

一、工程概況

1.工程名稱：__________房屋裝修工程

2.工程地點：__________

3.工程面積：__________平方米

4.工程內(nèi)容：泥工施工，包括但不限于墻面、地面、衛(wèi)生間、廚房等部位的抹灰、貼磚、防水等。

二、丙方監(jiān)理職責

1.丙方負責對乙方施工過程中的質(zhì)量、進度、安全進行全過程監(jiān)理。

2.丙方有權(quán)對乙方提交的施工方案、材料采購清單等進行審核，并提出修改意見。

3.丙方有權(quán)對乙方施工過程中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題提出整改要求，并監(jiān)督整改落實。

三、甲乙雙方的權(quán)利與義務(wù)

（一）甲方權(quán)利與義務(wù)

1.甲方有權(quán)要求乙方按照國家相關(guān)標準和規(guī)范進行施工，確保工程質(zhì)量。

2.甲方有權(quán)要求乙方按照約定的時間完成工程，如乙方延期，甲方有權(quán)要求乙方支付違約金。

3.甲方有權(quán)要求乙方在施工過程中，不得損害甲方房屋結(jié)構(gòu)及設(shè)施。

4.甲方應(yīng)按照約定支付工程款項，如甲方逾期支付，應(yīng)向乙方支付違約金。

（二）乙方權(quán)利與義務(wù)

1.乙方有權(quán)要求甲方按照約定支付工程款項。

2.乙方應(yīng)按照國家相關(guān)標準和規(guī)范進行施工，確保工程質(zhì)量。

3.乙方應(yīng)按照約定的時間完成工程，如乙方延期，應(yīng)向甲方支付違約金。

4.乙方應(yīng)配合丙方的監(jiān)理工作，對丙方提出的問題及時整改。

四、丙方權(quán)利與義務(wù)

1.丙方有權(quán)要求甲乙雙方遵守本協(xié)議及主合同的相關(guān)規(guī)定。

2.丙方有權(quán)要求甲乙雙方提供相關(guān)資料，包括但不限于施工圖紙、材料清單、驗收報告等。

3.丙方有權(quán)對乙方施工過程中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題提出整改要求，并監(jiān)督整改落實。

4.丙方應(yīng)保證監(jiān)理工作的公正、客觀、真實。

五、違約責任

1.乙方未按約定時間完成工程，每延誤一日，應(yīng)向甲方支付合同總價的__________%作為違約金。

2.甲方未按約定支付工程款，每延誤一日，應(yīng)向乙方支付應(yīng)付款項的__________%作為違約金。

3.任何一方違反本協(xié)議及主合同約定，造成對方損失的，應(yīng)承擔相應(yīng)的賠償責任。

六、爭議解決

1.雙方在履行本協(xié)議及主合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)友好協(xié)商解決。

2.協(xié)商不成的，任何一方均可向工程所在地人民法院提起訴訟。

七、其他

1.本協(xié)議及主合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。

2.本協(xié)議及主合同一式三份，甲乙丙三方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。

八、第三方介入的意義和目的

1.丙方作為第三方監(jiān)理，可確保工程質(zhì)量和進度，降低甲乙雙方的風險。

2.丙方可協(xié)助甲方監(jiān)督乙方履行主合同，保障甲方權(quán)益。

九、甲方為主導(dǎo)的目的和意義

1.甲方作為房屋裝修工程的業(yè)主，有權(quán)對工程質(zhì)量和進度進行監(jiān)督，確保房屋裝修工程符合預(yù)期效果。

2.甲方通過引入第三方監(jiān)理，可降低自身風險，提高工程質(zhì)量和進度，保障自身利益。

附件：

1.工程圖紙及設(shè)計變更文件；

2.施工組織設(shè)計及施工方案；

3.材料采購清單及質(zhì)量保證文件；

4.工程驗收標準及驗收報告。

甲方（蓋章）：__________乙方（蓋章）：__________丙方（蓋章）：__________

代表人（簽字）：__________代表人（簽字）：__________代表人（簽字）：__________

簽訂日期：__________年__________月__________日

第三篇范文：第三方主體+甲方權(quán)益主導(dǎo)

合同編號：__________

乙方（以下簡稱“乙方”）為提高施工質(zhì)量和效率，特邀請第三方（以下簡稱“丁方”）作為技術(shù)支持方，共同參與甲方（以下簡稱“甲方”）與乙方簽訂的裝修泥工承攬合同（以下簡稱“主合同”）。為明確各方的權(quán)利、義務(wù)和責任，經(jīng)甲乙丁三方充分協(xié)商，達成如下協(xié)議：

一、工程概況

1.工程名稱：__________房屋裝修工程

2.工程地點：__________

3.工程面積：__________平方米

4.工程內(nèi)容：泥工施工，包括但不限于墻面、地面、衛(wèi)生間、廚房等部位的抹灰、貼磚、防水等。

二、丁方技術(shù)支持職責

1.丁方負責對乙方施工過程中的技術(shù)問題提供專業(yè)指導(dǎo)和支持。

2.丁方有權(quán)對乙方提交的施工方案、材料選擇等進行評估，并提出優(yōu)化建議。

3.丁方有權(quán)對乙方施工過程中遇到的技術(shù)難題進行現(xiàn)場解決或遠程協(xié)助。

三、甲乙雙方的權(quán)利與義務(wù)

（一）乙方權(quán)利與義務(wù)

1.乙方有權(quán)要求甲方提供必要的施工條件和資源，包括但不限于場地、材料等。

2.乙方有權(quán)要求甲方按照約定時間支付工程款項，確保施工資金充足。

3.乙方有權(quán)要求丁方在施工過程中提供及時、有效的技術(shù)支持。

4.乙方應(yīng)按照國家相關(guān)標準和規(guī)范進行施工，確保工程質(zhì)量。

5.乙方應(yīng)按照約定的時間完成工程，如因自身原因延期，應(yīng)向甲方支付違約金。

（二）甲方權(quán)利與義務(wù)

1.甲方有權(quán)要求乙方按照約定的時間和質(zhì)量完成工程。

2.甲方有權(quán)要求乙方在施工過程中保持現(xiàn)場整潔，不得損害甲方房屋結(jié)構(gòu)及設(shè)施。

3.甲方有權(quán)要求乙方在施工過程中及時通報工程進度和質(zhì)量情況。

4.甲方應(yīng)按照約定支付工程款項，如甲方逾期支付，應(yīng)向乙方支付違約金。

5.甲方應(yīng)配合丁方的技術(shù)支持工作，提供必要的協(xié)助。

四、丁方權(quán)利與義務(wù)

1.丁方有權(quán)要求甲乙雙方遵守本協(xié)議及主合同的相關(guān)規(guī)定。

2.丁方有權(quán)要求甲乙雙方提供相關(guān)資料，包括但不限于施工圖紙、材料清單、驗收報告等。

3.丁方有權(quán)對乙方施工過程中遇到的技術(shù)問題提出解決方案，并監(jiān)督實施。

4.丁方應(yīng)保證技術(shù)支持工作的及時性和有效性。

五、違約責任

1.乙方未按約定時間完成工程，每延誤一日，應(yīng)向甲方支付合同總價的__________%作為違約金。

2.甲方未按約定支付工程款，每延誤一日，應(yīng)向乙方支付應(yīng)付款項的__________%作為違約金。

3.任何一方違反本協(xié)議及主合同約定，造成對方損失的，應(yīng)承擔相應(yīng)的賠償責任。

六、爭議解決

1.雙方在履行本協(xié)議及主合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)友好協(xié)商解決。

2.協(xié)商不成的，任何一方均可向工程所在地人民法院提起訴訟。

七、其他

1.本協(xié)議及主合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。

2.本協(xié)議及主合同一式三份，甲乙丁三方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。

八、乙方為主導(dǎo)的目的和意義

乙方通過引入第三方技術(shù)支持，旨在提升施工技術(shù)水平和效率，確保工程質(zhì)量，同時保障自身在施工過程中的權(quán)益。

九、弱化甲方為主導(dǎo)的意義和目的

在本協(xié)議中，甲方的主導(dǎo)地位相對弱化，主要是為了確保乙方在施工過程中的權(quán)益得到充分保障，同時通過丁方的技術(shù)支持，提高施工質(zhì)量和效率，實現(xiàn)合作共贏。

附件：