2024木工承包施工合同樣本

?合同編號：__________第一條工程概況1.1工程名稱：________________1.2工程地點：________________1.3工程內容：根據(jù)甲方的要求，乙方負責完成合同約定的木工工程施工，包括但不限于木材加工、木作制作、木制品安裝等工作。1.4工程工期：合同約定的工程開工日期至工程竣工交付日期。具體工期按照甲乙雙方協(xié)商確定的施工進度計劃執(zhí)行。第二條合同價格2.1合同總價：本合同約定的工程總價款為人民幣（大寫）：____元整（小寫）：_____元。2.2價格調整：合同履行過程中，如遇材料價格變動、政策調整等不可抗力因素，雙方可協(xié)商調整合同價格。2.3付款方式：雙方約定按照工程進度、完成情況等支付相應款項。具體支付方式和進度由甲乙雙方在合同附件中約定。第三條質量標準3.1工程質量：乙方應嚴格按照國家標準、行業(yè)標準和甲方的要求進行施工，確保工程質量達到優(yōu)良標準。3.2質量保修：乙方對施工的工程承擔質量保修責任，保修期限自工程竣工驗收合格之日起計算，保修期限按照國家標準和行業(yè)規(guī)定執(zhí)行。第四條違約責任4.1乙方未按照約定時間、質量完成工程的，甲方有權要求乙方支付違約金，違約金按照合同總價款的約定比例計算。4.2甲方未按照約定時間支付工程款項的，乙方有權要求甲方支付滯納金，滯納金按照同期銀行貸款利率計算。第五條爭議解決5.1雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權的人民法院提起訴訟。第六條其他約定6.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。6.2本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，至工程竣工驗收合格且乙方支付完畢合同價款之日終止。甲方（蓋章）：________________乙方（蓋章）：________________代表（簽名）：________________代表（簽名）：________________簽訂日期：________________注意事項及解決辦法：1.合同的簽訂和履行應嚴格遵守相關法律法規(guī)，確保合同的有效性和合法性。解決辦法：在簽訂合同前，雙方應仔細閱讀合同條款，確保條款內容符合法律法規(guī)的要求，必要時可咨詢專業(yè)法律人士。2.明確工程范圍和質量標準，確保乙方按照約定的標準完成工程。解決辦法：在合同中詳細列明工程內容和質量要求，雙方可共同商定驗收標準，并在工程完成后進行驗收。3.約定好付款方式和進度，確保甲方按時支付工程款項。解決辦法：在合同中明確付款方式和進度，約定好付款的時間點和金額，甲方應按照約定的時間和金額支付工程款。4.約定好違約責任，確保雙方在違約時能夠有明確的解決辦法。解決辦法：在合同中明確違約責任，包括違約金的比例和計算方式，以及在違約時的解決辦法。5.約定好爭議解決方式，確保在發(fā)生爭議時能夠有明確的解決途徑。解決辦法：在合同中明確爭議解決方式，可以是友好協(xié)商，也可以是向有管轄權的人民法院提起訴訟。法律名詞及名詞解釋：1.合同法：是指調整合同關系的法律規(guī)范總稱，包括合同的訂立、履行、變更、解除和終止等方面的法律規(guī)范。2.建筑法：是指調整建筑活動的法律規(guī)范，包括建筑工程的規(guī)劃、設計、施工、監(jiān)理、驗收等方面的法律規(guī)范。3.不可抗力：是指不能預見、不能避免并且不能克服的客觀情況，如自然災害、社會事件等。4.違約金：是指一方不履行合同義務或者履行合同義務不符合約定的，應向對方支付的違約賠償金。5.質量保修：是指施工方對施工的工程承擔一定期限的質量保證責任，確保工程在保修期限內達到約定的質量標準。6.管轄權：是指法院對特定案件的審判權限，有管轄權的法院可以對案件進行審理和判決。應用場合：1.適用于甲方（委托方）與乙方（承包方）之間就木工工程項目的承包施工合同。2.適用于雙方在建筑項目、裝修工程、家具制作等領域內的木工施工合作。3.適用于各類企業(yè)和個體工商戶之間的木工工程施工合同。補充條款：1.工程變更：如甲方在合同履行過程中提出工程變更，乙方應根據(jù)甲方要求進行調整，并就變更部分簽訂補充協(xié)議。2.材料供應：如乙方負責供應材料，應明確材料質量、供應時間等要求，并在合同附件中列明材料清單。3.施工人員管理：乙方應按照甲方要求，確保施工人員具備相應的技能和資質，并遵守施工現(xiàn)場的規(guī)章制度。4.工程保險：乙方應根據(jù)工程需要，辦理相應的工程保險，確保工程在施工過程中的安全。5.環(huán)境保護：乙方應按照相關法律法規(guī)，做好施工現(xiàn)場的環(huán)境保護工作，確保工程環(huán)保達標。附件列表：1.工程圖紙和技術