版權(quán)說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權(quán),請進(jìn)行舉報(bào)或認(rèn)領(lǐng)
文檔簡介
建筑施工合同范例工期延誤第一篇范文:合同編號(hào):__________
一、合同雙方
1.1承包方(以下簡稱“甲方”):____________________
1.2業(yè)主方(以下簡稱“乙方”):____________________
二、項(xiàng)目概況
2.1項(xiàng)目名稱:____________________
2.2項(xiàng)目地點(diǎn):____________________
2.3工程規(guī)模:____________________
2.4工程類別:____________________
2.5預(yù)算投資:____________________
三、工期延誤責(zé)任及處理
3.1工期延誤責(zé)任劃分
3.1.1甲方原因?qū)е碌墓て谘诱`
因甲方原因?qū)е碌墓て谘诱`,包括但不限于以下情況:
(1)提供的設(shè)計(jì)圖紙、技術(shù)資料等不符合合同約定,導(dǎo)致工期延誤;
(2)未按合同約定支付工程款,導(dǎo)致工期延誤;
(3)未按時(shí)提供施工場地、施工條件等,導(dǎo)致工期延誤;
(4)其他因甲方原因?qū)е碌墓て谘诱`。
3.1.2乙方原因?qū)е碌墓て谘诱`
因乙方原因?qū)е碌墓て谘诱`,包括但不限于以下情況:
(1)施工組織不力,導(dǎo)致工期延誤;
(2)施工質(zhì)量不符合合同約定,導(dǎo)致工期延誤;
(3)施工過程中出現(xiàn)安全事故,導(dǎo)致工期延誤;
(4)其他因乙方原因?qū)е碌墓て谘诱`。
3.2工期延誤的處理
3.2.1甲方原因?qū)е碌墓て谘诱`處理
因甲方原因?qū)е碌墓て谘诱`,甲方應(yīng)承擔(dān)以下責(zé)任:
(1)支付違約金:按合同約定支付違約金;
(2)賠償損失:賠償乙方因工期延誤所造成的損失;
(3)其他責(zé)任:按照合同約定承擔(dān)其他責(zé)任。
3.2.2乙方原因?qū)е碌墓て谘诱`處理
因乙方原因?qū)е碌墓て谘诱`,乙方應(yīng)承擔(dān)以下責(zé)任:
(1)支付違約金:按合同約定支付違約金;
(2)賠償損失:賠償甲方因工期延誤所造成的損失;
(3)其他責(zé)任:按照合同約定承擔(dān)其他責(zé)任。
四、合同附件
4.1設(shè)計(jì)圖紙及技術(shù)資料
4.2工程量清單
4.3工程進(jìn)度計(jì)劃
4.4工程款支付計(jì)劃
4.5其他相關(guān)附件
五、合同生效及終止
5.1本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。
5.2本合同履行完畢或雙方協(xié)商一致解除合同后,本合同終止。
六、爭議解決
6.1雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議,應(yīng)友好協(xié)商解決。
6.2協(xié)商不成的,任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。
七、其他
7.1本合同未盡事宜,由雙方另行協(xié)商解決。
7.2本合同一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份,具有同等法律效力。
甲方(蓋章):____________________
乙方(蓋章):____________________
簽訂日期:____________________
第二篇范文:第三方主體+甲方權(quán)益主導(dǎo)
一、合同雙方
1.1甲方(承包方):____________________
1.2乙方(業(yè)主方):____________________
1.3第三方(監(jiān)理方):____________________
二、項(xiàng)目概況
2.1項(xiàng)目名稱:____________________
2.2項(xiàng)目地點(diǎn):____________________
2.3工程規(guī)模:____________________
2.4工程類別:____________________
2.5預(yù)算投資:____________________
三、第三方監(jiān)理職責(zé)與權(quán)利
3.1監(jiān)理方職責(zé)
3.1.1監(jiān)督工程施工質(zhì)量、進(jìn)度和安全;
3.1.2審核設(shè)計(jì)圖紙和技術(shù)資料;
3.1.3對施工過程中出現(xiàn)的問題提出整改意見;
3.1.4檢查施工材料的合格性;
3.1.5協(xié)調(diào)甲方、乙方及施工隊(duì)伍之間的關(guān)系。
3.2監(jiān)理方權(quán)利
3.2.1對工程施工過程中的違法行為進(jìn)行制止;
3.2.2對不符合質(zhì)量、進(jìn)度、安全要求的工程提出整改要求;
3.2.3要求乙方提供必要的技術(shù)資料和施工條件;
3.2.4要求施工隊(duì)伍按照設(shè)計(jì)圖紙和技術(shù)要求進(jìn)行施工。
四、甲方權(quán)益保障與責(zé)任
4.1甲方權(quán)益
4.1.1甲方享有工程質(zhì)量、進(jìn)度、安全的最終決定權(quán);
4.1.2甲方有權(quán)要求乙方按照合同約定履行義務(wù);
4.1.3甲方有權(quán)要求監(jiān)理方公正、客觀地履行職責(zé)。
4.2甲方責(zé)任
4.2.1甲方應(yīng)按照合同約定支付工程款;
4.2.2甲方應(yīng)按時(shí)提供施工場地、施工條件;
4.2.3甲方應(yīng)配合監(jiān)理方的工作,確保監(jiān)理工作順利進(jìn)行。
五、乙方違約及限制條款
5.1乙方違約責(zé)任
5.1.1乙方未按合同約定完成工程,應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任,包括但不限于支付違約金、賠償損失;
5.1.2乙方未按設(shè)計(jì)圖紙和技術(shù)要求施工,導(dǎo)致工程質(zhì)量不合格,應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。
5.2乙方限制條款
5.2.1乙方不得擅自改變工程設(shè)計(jì)和施工方案;
5.2.2乙方不得以任何理由拒絕監(jiān)理方的監(jiān)督和檢查;
5.2.3乙方不得擅自停工或復(fù)工。
六、第三方監(jiān)理責(zé)任與限制
6.1監(jiān)理方責(zé)任
6.1.1監(jiān)理方應(yīng)嚴(yán)格按照合同約定履行職責(zé),確保工程質(zhì)量、進(jìn)度、安全;
6.1.2監(jiān)理方應(yīng)公正、客觀地履行職責(zé),不得偏袒任何一方。
6.2監(jiān)理方限制條款
6.2.1監(jiān)理方不得接受與工程相關(guān)的任何不正當(dāng)利益;
6.2.2監(jiān)理方不得泄露工程秘密。
七、合同附件
7.1設(shè)計(jì)圖紙及技術(shù)資料
7.2工程量清單
7.3工程進(jìn)度計(jì)劃
7.4工程款支付計(jì)劃
7.5其他相關(guān)附件
八、合同生效及終止
8.1本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。
8.2本合同履行完畢或雙方協(xié)商一致解除合同后,本合同終止。
九、爭議解決
9.1雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議,應(yīng)友好協(xié)商解決。
9.2協(xié)商不成的,任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。
十、第三方介入的意義和目的
10.1第三方監(jiān)理的介入,有利于確保工程質(zhì)量和進(jìn)度,保障甲方權(quán)益;
10.2第三方監(jiān)理的介入,有利于規(guī)范工程施工行為,提高施工質(zhì)量;
10.3第三方監(jiān)理的介入,有利于協(xié)調(diào)各方關(guān)系,降低工程風(fēng)險(xiǎn)。
十一、甲方為主導(dǎo)的目的和意義
11.1甲方作為承包方,主導(dǎo)合同履行,有利于保障自身權(quán)益;
11.2甲方主導(dǎo)合同履行,有利于確保工程質(zhì)量和進(jìn)度;
11.3甲方主導(dǎo)合同履行,有利于提高工程施工效率,降低成本。
甲方(蓋章):____________________
乙方(蓋章):____________________
第三方(蓋章):____________________
簽訂日期:____________________
第三篇范文:第三方主體+乙方權(quán)益主導(dǎo)
一、合同雙方
1.1甲方(承包方):____________________
1.2乙方(業(yè)主方):____________________
1.3第三方(監(jiān)理方):____________________
二、項(xiàng)目概況
2.1項(xiàng)目名稱:____________________
2.2項(xiàng)目地點(diǎn):____________________
2.3工程規(guī)模:____________________
2.4工程類別:____________________
2.5預(yù)算投資:____________________
三、第三方監(jiān)理職責(zé)與權(quán)利
3.1監(jiān)理方職責(zé)
3.1.1對工程施工進(jìn)行全面監(jiān)督,確保工程質(zhì)量、進(jìn)度和安全;
3.1.2審查設(shè)計(jì)圖紙和技術(shù)文件,確保其符合規(guī)范和乙方要求;
3.1.3定期對施工過程進(jìn)行檢查,并提出整改意見;
3.1.4確保施工材料符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn);
3.1.5協(xié)調(diào)甲方、乙方及施工隊(duì)伍之間的關(guān)系,確保項(xiàng)目順利進(jìn)行。
3.2監(jiān)理方權(quán)利
3.2.1要求甲方提供必要的施工條件和資源;
3.2.2要求施工隊(duì)伍按照設(shè)計(jì)圖紙和技術(shù)要求進(jìn)行施工;
3.2.3對不符合要求的施工行為提出警告或停工要求;
3.2.4在必要時(shí),要求甲方和施工隊(duì)伍提供額外的工作報(bào)告或解釋。
四、乙方權(quán)益保障與責(zé)任
4.1乙方權(quán)益
4.1.1乙方享有工程項(xiàng)目的最終決策權(quán);
4.1.2乙方有權(quán)要求甲方按照合同約定履行施工義務(wù);
4.1.3乙方有權(quán)要求監(jiān)理方提供公正、客觀的監(jiān)理服務(wù)。
4.2乙方責(zé)任
4.2.1乙方應(yīng)按照合同約定支付工程款;
4.2.2乙方應(yīng)按時(shí)提供施工場地、設(shè)計(jì)圖紙和技術(shù)文件;
4.2.3乙方應(yīng)配合監(jiān)理方的工作,確保監(jiān)理工作不受干擾。
五、甲方違約及限制條款
5.1甲方違約責(zé)任
5.1.1甲方未按合同約定完成工程,應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任,包括但不限于支付違約金、賠償損失;
5.1.2甲方未按設(shè)計(jì)圖紙和技術(shù)要求施工,導(dǎo)致工程質(zhì)量不合格,應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。
5.2甲方限制條款
5.2.1甲方不得擅自改變工程設(shè)計(jì)和施工方案;
5.2.2甲方不得以任何理由拒絕監(jiān)理方的監(jiān)督和檢查;
5.2.3甲方不得擅自停工或復(fù)工。
六、第三方監(jiān)理責(zé)任與限制
6.1監(jiān)理方責(zé)任
6.1.1監(jiān)理方應(yīng)嚴(yán)格按照合同約定履行職責(zé),確保工程質(zhì)量、進(jìn)度和安全;
6.1.2監(jiān)理方應(yīng)公正、客觀地履行職責(zé),不得偏袒任何一方。
6.2監(jiān)理方限制條款
6.2.1監(jiān)理方不得接受與工程相關(guān)的任何不正當(dāng)利益;
6.2.2監(jiān)理方不得泄露工程秘密。
七、合同附件
7.1設(shè)計(jì)圖紙及技術(shù)資料
7.2工程量清單
7.3工程進(jìn)度計(jì)劃
7.4工程款支付計(jì)劃
7.5其他相關(guān)附件
八、合同生效及終止
8.1本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。
8.2本合同履行完畢或雙方協(xié)商一致解除合同后,本合同終止。
九、爭議解決
9.1雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議,應(yīng)友好協(xié)商解決。
9.2協(xié)商不成的,任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。
十、乙方為主導(dǎo)的目的和意義
10.1乙方作為業(yè)主方,主導(dǎo)合同履行,有利于保障自身對工程項(xiàng)目的控制和權(quán)益;
10.2乙
溫馨提示
- 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
- 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
- 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁內(nèi)容里面會(huì)有圖紙預(yù)覽,若沒有圖紙預(yù)覽就沒有圖紙。
- 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
- 5. 人人文庫網(wǎng)僅提供信息存儲(chǔ)空間,僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護(hù)處理,對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內(nèi)容負(fù)責(zé)。
- 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當(dāng)內(nèi)容,請與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
- 7. 本站不保證下載資源的準(zhǔn)確性、安全性和完整性, 同時(shí)也不承擔(dān)用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。
最新文檔
- 創(chuàng)新管理與產(chǎn)品開發(fā)
- 醫(yī)院文化建設(shè)中的人本精神培養(yǎng)
- 中藥植物種植與生態(tài)保護(hù)匯報(bào)
- 青島酒店管理職業(yè)技術(shù)學(xué)院《機(jī)械制造裝備》2023-2024學(xué)年第一學(xué)期期末試卷
- 托班考古鉆石課程設(shè)計(jì)
- 葡萄酒標(biāo)設(shè)計(jì)的民族風(fēng)格探索
- 數(shù)字時(shí)鐘課程設(shè)計(jì)電路圖
- 企業(yè)內(nèi)部培訓(xùn)的版權(quán)管理研究
- 農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化發(fā)展路徑探討
- 幼兒課程設(shè)計(jì)創(chuàng)新
- 2025年1月“八省聯(lián)考”考前猜想卷化學(xué)試題(15 4) 含解析
- 腫瘤晚期常見癥狀護(hù)理
- 沖壓團(tuán)隊(duì)協(xié)作力培訓(xùn)
- 高性能SVG渲染算法
- 2024年公務(wù)員考試時(shí)事政治考試題(綜合題)
- 【企業(yè)盈利能力探析的國內(nèi)外文獻(xiàn)綜述2400字】
- 危急值的考試題及答案
- 職業(yè)生涯規(guī)劃-體驗(yàn)式學(xué)習(xí)智慧樹知到期末考試答案章節(jié)答案2024年華僑大學(xué)
- 走進(jìn)魚類世界智慧樹知到期末考試答案章節(jié)答案2024年中國海洋大學(xué)
- (正式版)SHT 3227-2024 石油化工裝置固定水噴霧和水(泡沫)噴淋滅火系統(tǒng)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)
- 大學(xué)生國家安全教育智慧樹知到期末考試答案2024年
評論
0/150
提交評論